Тендер - Сварочная проволока ,Растворитель №295334418

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проволока.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Пустой_контракт_проволка_растворитель_Давыдовка

КОНТРАКТ №

ИКЗ:

г.Пугачев « » 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», далее именуемое «Заказчик», в лице Врио начальника Кузовенкова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Приказа от 25.01.2025 № 19-к и Устава, с одной стороны, идействующего на основании, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Растворитель, сварочную проволоку (далее – Товар),а Заказчик принять и оплатить их на условиях настоящего Контракта.

1.2. Наименование, количество, цена и стоимость Товара указаны в спецификации (Приложение№1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок Товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату Товаров соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.1.6. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте, своевременного устранения выявленных недостатков.

2.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту принять решение об одностороннем отказе об исполнении настоящего Контракта, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Известить Заказчика посредством телефонной связи о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.3.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.

2.3.3. Передать Товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать Товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.3.5. Передать Заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

2.3.6. Производить замену некачественного Товара.

2.3.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве Товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременную оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустойки, а также возмещения убытков, согласно положениям Контракта.

2.4.3. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту (при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате принятой продукции).

Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Сумма настоящего контракта является фиксированной и составляет () рублей копеек, НДС.

3.2. Общая цена настоящего контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Сумма Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборов таких налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы заказчиком.

3.5. Оплата за поставленный товар производятся Заказчиком за счет федерального бюджета по коду бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 в безналичном порядке в форме платежного поручения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7(семи) рабочих дней с момента подписания документов о приемке.

3.6. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4.Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком с момента подписания настоящего контракта до 15.04.2025 года.

4.2. При поставке товара должны быть представлены следующие документы:

- товарная накладная, оформленная в 2 экземплярах, с печатью Поставщика.
- счет, счет – фактура;

- документы, подтверждающие качество товара;

4.3.Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет.

4.4.Поставщик обязуется передать Заказчику товар, не обремененный правами третьих лиц принадлежащий Поставщику на праве собственности, незаложенный и не являющийся предметом исков третьих лиц.

5.Гарантийные обязательства и порядок приемки

5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям ГОСТ, ТУ производителя, нормативных правовых актов Заказчика и условиям Контракта.

5.2. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится в течении 2 (двух) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

5.3. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству тарных мест) производится в течении 2 (двух) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Заказчику, в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего Законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

5.4. Гарантийный срок на товар устанавливается 12 месяцев с момента поставки товара в адрес Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательству. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки их исполнения, заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается Контрактом в следующем порядке:

10 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

(Размер и сумма штрафа определяется Заказчиком в зависимости от цены Контракта на основании постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

(Размер и сумма штрафа определяется Заказчиком в зависимости от цены Контракта на основании постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

(Размер и сумма штрафа определяется Заказчиком в зависимости от цены Контракта на основании постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе нарушения срока поставки товара, просрочки гарантийных обязательств, нарушения срока замены некачественного товара, просрочки исполнения иных обязательств), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

6.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации (включая обязанность возместить в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением).

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Изменение, расторжение Контракта

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, предусмотренных в статье 95 Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 28.12.2025 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до полного их исполнения.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения к контракту:

Приложение № 1- Спецификация на 1 л.

11. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________Д.А. Кузовенков

«______»_______________2025г. «_______»_____________2025г.

Приложение № 1

к контракту №______

от «»_________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: () рублей копеек, НДС – % или НДС не облагается.

Поставщик Заказчик

_______________________Д.А. Кузовенков

«______»_______________2025г. «_______»_____________2025г.