Тендер - Строительные материалы в рамках капитального ремонта №267663619

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 04.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000004

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, ул. Назарова, д. 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.04 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Срок гарантии на поставленный товар – Гарантийный срок указывают в нормативных документах на конкретный материал, но не менее 6 месяцев при обеспечении условий хранения. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК клей,краска, покрышка

Проект контракта

1 ГК ПРОЕКТ

Описание объекта закупки

1 ИЗВЕЩЕНИЕ клей, краска

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Расчет_НМЦК_клей,краска,_покрышка - Посмотреть таблицу с даннымиГК_ПРОЕКТ_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №____

на поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

г. Кемерово «___»___________2024г.

Федеральное казенное учреждение «Управление по конвоированию Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу» (далее – ФКУ УК ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице заместителя начальника Соловьева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава и доверенности от 14.12.2023 №43/ТО/11/2-2386, с одной стороны, и ______________________________________________ (далее - _____________________________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь статьей 50 «Проведение электронного запроса котировок» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании извещения о закупке от _____________________ и протокола рассмотрения заявок на участие в электронном запросе котировок от ____________ №___, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) в целях обеспечения государственных нужд о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать Государственному заказчику строительные материалы в рамках капитального ремонта (далее – Товар), в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1) и иными условиями Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, условиям Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанного акта приема-передачи.

2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.

2.2.4. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.2.6. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией.

2.3.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

2.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возместить ущерб, причиненный государственному заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей (_________________________ рублей _________ копеек), в том числе НДС / без НДС, и включает в себя стоимость товара, а также стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в ведомости поставки (приложение № 1).
3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета на 2024 год денежных средств по главе 320, разделу (подразделу) 0305, целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, виду расходов 243 на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи сторонами.
3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде дополнительного соглашения по Контракту и подписано Сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
3.6. Сумма настоящего контракта, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает Государственному заказчику товар путем доставки и отгрузки в ассортименте, в количестве, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), а Государственный заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

4.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

4.3. Доставка товара осуществляется силами Поставщика.

4.4. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Поставщика и Заказчика. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента приема-передачи товара, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, по правилам Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет, предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, информация, содержащаяся в документе о приемке. Данный документ признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями. Документы о приемке, подписанные в ЕИС: принимаются к учету сторонами в качестве первичных учетных документов; являются основанием для оплаты; предоставляются в государственные органы.

Сформированный с помощью ЕИС и подписанный Поставщиком документ о приемке не позднее одного часа с момента его размещения ЕИС автоматически направляется заказчику на подписание (п. 3 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).

Документ о приемке в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем его поступления в порядке, установленном п. 4 и п. 5 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, подписывается Заказчиком/членами приемочной комиссии (при ее создании) и размещается в ЕИС, либо формируется с использованием ЕИС, подписанный Заказчиком/членами приемочной комиссии мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически Поставщику, который в случае получения мотивированного отказа вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ (п. 6, п. 7 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).

Датой приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком (п. 8 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).

В случаях технического сбоя внутренних систем стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭЦП. В этом случае, в период действия такого сбоя, Стороны производят обмен документами на бумажном носителе подписанными собственноручной подписью.

4.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

в случае обязательной сертификации Товара -оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

документ, подтверждающий качество поставляемого Товара (удостоверение качества), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.5. В случае, если документы не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.6. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товара, без замечаний.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания акта о приемке товара по факту приемки товара.

4.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания акта приема-передачи товара без замечаний.

5. Порядок проведения экспертизы

5.1. Государственный заказчик проводит экспертизу поставляемого товара на соответствие его качественного состояния условиям Контракта, нормативной документации. Под качественным состоянием товара в Контракте понимается качественное состояние товара в момент проведения экспертизы, которое характеризуется фактическими значениями качественных характеристик и оценивается на соответствие характеристикам, приведенным в нормативной документации на товар.

5.2. Государственный заказчик приступает к проведению экспертизы товара в течение 2 (двух) дней с момента получения Товара от Поставщика.

5.3. Место проведения экспертизы – ФКУ УК ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово, ул. Назарова, д. 1.

5.4. Товар предъявляется представителям Заказчика в затаренном виде в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.5 Представители Государственного заказчика при проведении экспертизы визуально и по органолептическим признакам контролируют товар.

5.6. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое составляется и подписывается представителями Государственного заказчика в 1 (одном) экземпляре.

5.7. В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качественного состояния товара условиям Контракта, не препятствующего приемке товара, в заключении указываются предложения об устранении данных нарушений и срок их устранения.

5.8. При установлении по результатам экспертизы соответствия качественного состояния товара условиям Контракта уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика незамедлительно приступают к его приему-передаче в соответствии с условиями Контракта.

6. Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки, требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям действующего законодательства РФ и условиям Контракта.

6.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ.

6.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями и правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе «Государственного заказчика».

6.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

6.5. Продукция, получившая при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования «Поставщиком» ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленной и приемке не подлежит.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом «Государственный заказчик» составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет «Поставщику» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Конт ракта, Государственный заказчик вправе не отзывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятсвует его приемке и устранено Поставщиком.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика и условиям Контракта;

устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар;

что поставляемый товар не является предметом иных договорных обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7.2. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

7.3. Срок гарантии на поставленный товар – не менее 6 месяцев при обеспечении условий хранения с даты подписания документа о приемке (гарантийный срок указывают в нормативных документах на конкретный материал). Государственный заказчик обязуется обеспечить режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара и в соответствии с ГОСТ.

7.4. При расторжении контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек).

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в ведомости поставки (приложение № 1), нарушения срока замены некачественного товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5000,00 рублей и не менее 1000,00 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек).

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. В случае начисления Заказчиком поставщику неустойку (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 7 (семи) рабочих дней со дня направления требования.

8.12. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.13. Перечисление неустойки производится Заказчиком в доход бюджета за счет средств данного контракта, высвободившихся от уменьшения размера оплаты в соответствии с п. 8.12.

8.14. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

8.15. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по контракту, возмещается за его счет.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

10.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

10.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом:

в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом:

в случае неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

10.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - ведомость поставки.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Государственного контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. Государственного контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. Государственного контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.1. настоящего Государственного контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Государственного контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действуют до 15 декабря 2024 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

15. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Государственному контракту

№ от « ____» ___________ 2024г.

- Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ_клей,_краска_ И

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Заместитель начальника ФКУ УК ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу

полковник внутренней службы

____________________Д.В. Соловьев

«___» марта 2024 года

Извещение о проведенииэлектронного запроса котировок для СМП и СОНО

на право заключения контракта на поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта

для нужд ФКУ УК ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу

Способ определения поставщика: Электронный запрос котировок

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru

Наименование запроса котировок:на поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

Наименование Заказчика: федеральное казённое учреждение «Управление по конвоированию Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу» (ФКУ УК ГУФСИН Россиипо Кемеровской области - Кузбассу)

Место нахождения Заказчика: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Назарова,1

Почтовый адрес Заказчика: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Назарова,1

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьфакс (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо: Космачев Сергей Сергеевич

Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта:

Контрактная служба – служба заказчика, выполняющая в соответствии с регламентом о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

Контрактная служба создана без образования отдельного подразделения в целях обеспечения осуществления закупок.

Контрактная служба в своей деятельности руководствуетсяКонституцией Российской Федерации, Гражданскимкодексом Российской Федерации, Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Федеральнымзаконом о контрактной системе, иными нормативными правовыми актами, положением о контрактной службе.

Все работники контрактной службы имеют высшее образование и (или) дополнительное профессиональное образование в сфере закупок

Ответственные за заключение контракта: Космачев Сергей Сергеевич

Время работы Заказчика: рабочие дни с 08.30-17.30 час, обед с 13.00-14.00 час (GMT+7),суббота, воскресенье – выходной.

Источник финансирования заказа: За счет средств Федерального бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год

Наименование, характеристика и количество поставляемого товара, работ, услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки обязан указать конкретные технические характеристики предлагаемого к поставке товара:

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией;

- наименование страны происхождения товара.

Поставляемый Товар должен быть в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом ине являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств и быть свободным от прав и притязаний третьих лиц.

Поставляемый товар Качество Товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ на данные виды товара, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности. Поставщик при поставке товара обязан предоставить документ, подтверждающий его качество. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставляемый Товар соответствует действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, в том числе соответствует требованиямФЗ от 22.07.2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Товары, подлежащие к поставке, которые попадают в перечень Товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Товар поставляется Заказчику способом и виде, исключающем его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Государственному заказчику и дальнейшего хранения. Товар должен отвечать требованиям действующей технической документации на товар и иным нормативно-правовым актам, устанавливающим требования к товару, а так же условиям Контракта. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при длительном хранении на складе Заказчика. Стоимость тары и упаковки не взыскивается, которые возврату и оплате не подлежат. Упаковка - упаковочный материал, обеспечивающий количественную и качественную сохранность при транспортировке на склад Государственного заказчика. Маркировка - содержит комплекс информации, идентифицирующий товар (текст на русском языке, рисунок и / или информационные знаки).

В случае обнаружения фактов некачественной поставки Товара Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности вплоть до отказа от исполнения контракта в одностороннем порядке.

Срок гарантии на поставленный товар –Гарантийный срок указывают в нормативных документах на конкретный материал, но не менее 6 месяцев при обеспечении условий хранения. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

Срок исполнения контракта: Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 15 декабря 2024 года, а в частипроведения взаиморасчетов до надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Окончание срока действия государственного контракта не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

Условия, порядок и сроки поставки товара:

Доставка товара осуществляется силами Поставщика.

Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

Срок поставки товара - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Часы работы (ФКУ УК ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, с 08.30 ч. до 17.30 ч., обед - с 13.00 ч. до 14.00 ч. (время местное (GMT+7), суббота, воскресенье – выходные дни).

Место поставки: по местонахождению Заказчика по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, ул. Назарова д.1.

Сведения о включенных в ценурасходах:Начальная (максимальная) цена контракта103138,04 (сто три тысячи сто тридцать восемь рублей 04 копейки)включает в себя стоимость товара, (с учетом НДС (без учета НДС)), стоимость тары и упаковки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ: Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым вч.1 ст.31Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (а именно в соответствии со ст. 49 ГК РФ - в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ);

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены участником электронного запроса котировок:

Заявка на участие в электронном запросе котировок должна содержать следующие документы и информацию:

1) согласие участника электронного запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении электронного запроса котировок и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного запроса котировок (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. В случае, если указанными нормативными правовыми актами предусмотрено предоставление декларации о стране происхождения товара или о стране происхождения и производителе товара, такая декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. При отсутствии в заявке на участие в электронном запросе котировок документов, предусмотренных настоящим подпунктом, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о проведении электронного запроса котировок, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронный запрос котировок в случае отсутствия в извещении о проведении электронный запрос котировок указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении электронного запроса котировок;

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника такого запроса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

4) декларация участника электронного запроса котировок, которая предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки:

а) о соответствии участника электронного запроса котировок требованиям, установленным пунктами 1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

б) о праве участника электронного запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона в случае, если участник электронного запроса котировок заявил о получении указанных преимуществ (при необходимости);

в) о принадлежности участника электронного запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (при необходимости).

Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: Да

Преимущество участникам закупки: Только для СМП и СОНО

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или СОНО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО: Не установлены

Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ не установлен. (не применяется на основании пп б п.3 Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»).

Преимущества, предоставляемые Государственным заказчиком в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФедерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:не установлено.

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,04 (сто три тысячи сто тридцать восемь рублей 04 копейки).Указание цены выше названной максимальной будет основанием для отклонения Вашей котировочной заявки.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Начальная цена контракта составлена на основании расчета в соответствии с ч.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Требования к содержанию заявки участника закупки

При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном запросе котировок, не должны допускать двусмысленных толкований. Участник электронного запроса котировок при заполнении заявки на участие в электронном запросе котировок должен указать:«Конкретные показатели» без использования слов: «или эквивалент», «аналог», «не более», «не менее», «должно быть», «должен иметь», «должен», «должно», «или», «не ниже», «свыше», «менее», «более», «>», « », «

В случае, если в Приложении № 1 к настоящему извещению о проведении электронного запроса котировок указаны характеристики товара, соответствующие ГОСТу и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и указана ссылка на соответствующий ГОСТ, участник электронного запроса котировок в заявке должен указать:

• если в ГОСТе установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей товара и показатели, значения которых не могут изменяться, участник электронного запроса котировок должен либо предоставить максимальные и (или) минимальные значения показателей товара и показатели товара, значения которых не могут изменяться в соответствии с ГОСТ, а также товарный знак (при наличии) и ссылку на соответствующий ГОСТ;
• либо указать конкретные показатели (определенным одним значением) предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным втехнической части извещения о проведении электронного запроса котировок, а также товарный знак (при наличии), а также ссылку на соответствующий ГОСТ.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия комиссией решения о признании заявки участника электронного запроса котировок не соответствующей требованиям, установленным извещением о проведении электронного запроса котировок

Порядок подачи заявки на участие в электронном запросе котировок

1. Подача заявок на участие в электронном запросе котировок осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке,специализированной электронной площадке.

2. Заявка на участие в электронном запросе котировок состоит из предложений участника электронного запроса котировок о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги. Такая заявка направляется участником электронного запроса котировок оператору электронной площадки,оператору специализированной электронной площадки;

3. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением об электронном запросе котировок даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.

4. Участник электронного запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в таком электронном запросе котировок

5. Не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит возврату в соответствии с пунктом 5 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера

6. Не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:

а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных частью 1 статьи 5 44-ФЗ;

б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;

в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

г) подачи участником закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;

д) указания в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 настоящей статьи иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае установления в соответствии со статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств;

е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в подпункте "г" пункта 3 части 5 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке, установленного заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом;

з) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 1.1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ;

и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ);

к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью 3 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ

л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае установления в соответствии со статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

м) подачи заявки на участие в закупке участником закупки, которому не направлено приглашение, не представлена документация о закупке (при проведении закрытых электронных процедур);

7. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям, за исключением оснований, указанных в п.5 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, не допускается.

8. Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотренным пунктом 5 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют участнику закупки, подавшему такую заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее возврата.

9. Участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 5 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, вправе подать новую заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящей статьи.

Срок подачи заявок: Заявки подаются в срок с момента размещения извещения на сайте единой информационной системы в сферезакупок до 12:00 12 марта 2024 г. (местного времени).

Дата рассмотрения заявок: 13.03.2024 года

Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме: Заказчик по собственной инициативе вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял: при проведении электронных запросов котировок - не менее трех дней.

Обеспечение заявки.

Не требуется

Обеспечение контракта.

Не требуется

Срок, в течение которого победитель электронного запроса котировок должен подписать контракт: не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проекта контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с 44-ФЗ.

Срок, в течение которого иной участник электронного запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного запроса от заключения контракта, должен подписать контракт:

Страхователь (заказчик) заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с 44-ФЗ присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с 44-ФЗ, в порядке и сроки, которые предусмотрены для подписания проекта контракта, победителем электронного запроса котировок,не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проекта контракта.Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением о проведении электронного запроса котировок.

Условия признания победителя электронного запроса котировок уклонившимися от заключения контракта:

Победитель запроса котировок в электронной форме признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки подписания победителем проекта контракта, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя.

Условия признания иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта:

Участник закупки, заявке которого в соответствии с 44-ФЗ присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с 44-ФЗ, считается уклонившимся от заключения контракта в случае неподписания проекта контракта в сроки, установленные для победителя, и не представивший документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта, в случае установления требования о предоставлении такого обеспечения.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта:

В соответствии с положениями ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Форма заявки:

- Рекомендуемая форма котировочной заявки (Приложение №1).

Условия, порядок и сроки оплаты:

Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления средств Федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2024 год по главе 320 разделу 0305 целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, виду расходов 243 на расчётный счет поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, сформированного Поставщиком в электронной форме посредством ЕИС.

Критерий выбора победителя – наименьшая цена.

Приложения:

Форма котировочной заявки.

Обоснование расчета НМЦК

Проект государственного контракта.

Приложение №1

Форма заявки на участие

в запросе котировок

Заявка на участие в электронном запросе котировок

(рекомендованная форма)

1. Изучив извещение о проведении электронного запроса котировок, проект контракта на

_______________________________________________________________________________

(указывается объект закупки и номер запроса котировок с официального сайта)

______________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки – юридического лица или Ф.И.О. для участника закупки - физического лица)

в лице ________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.,(только для юридических лиц))

действующего на основании_______________________ (только для участников закупки юридических лиц), сообщает о согласии исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Предлагаем поставить следующий товар:

_____Цена за шт., м руб. – __________. Сумма, руб. – __________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта составляет ______________________________ рублей _______ копеек, в том числе налоги, сборы, иные платежи и расходы.

Сведения об НДС: (___)%________________________________________ (если НДС не облагается, указать основание).

3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Настоящей заявкой____________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок в электронной форме)

декларирует о соответствии требованиям, установленным пунктами 1,3 – 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Настоящим __________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок в электронной форме)

информирует, о том что отсутствует информация в реестре недобросовестных поставщиков об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Руководитель _____________________ ____________________________________

(подпись) (ФИО)

Приложение №2

Обоснование НМЦК

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена путем использования метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который является приоритетным в соответствии со ст.22 ч.6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована исходя из представленной тремя поставщиками информации о ценах.

2. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК определен коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены был рассчитан по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, в случае если коэффициент вариации цены превышает 33%.

3. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i.