Тендер - Строительные материалы №272225246

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №69 "СВЕТОФОРЧИК" объявляет тендер: Строительные материалы (с результатом)
Сумма контракта:	149 976,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	07.05.2024
Окончание:	08.05.2024
Тендер №:	272225246
Тип:	Единственный поставщик Тендерная аналитика
Закон	223-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Химия / Бытовая химия
ОКПД2:	(203021130) Краски, эмали и глазури стекловидные
Регион:	Уральский ФО / Ханты-Мансийский АО / Нижневартовск
Регион поставки:	Уральский ФО / Ханты-Мансийский АО / Нижневартовск
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Строительные материалы
Цена контракта: 149 976,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	20.30.1 Производство красок и лаков на основе полимеров	-	-	6	Штука
2	20.30.1 Производство красок и лаков на основе полимеров	-	-	18	Штука

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Нижневартовска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Результаты тендера

Протокол заседания закупочной комиссии Строительные материалы.pdf

1,3 МБ

08.05.24 08:51

Действующая

Извещение о закупке у единственного поставщика Строительные материалы.pdf	357 КБ	07.05.24 14:05	Действующая
Извещение о закупке № 32413579950 (данные из ВСРЗ).html	7 КБ	07.05.24 14:05	Действующая (версия 1)
Проект договора.doc	23 КБ	07.05.24 14:05	Действующая

Скачать все файлы

- Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):628621, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул. Осенняя, д. 5 б,поселок ННДСР д.62,, ул. Молодежная 12 а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.05.2024 по 08.05.2024Место предоставления документации:http://estp.ru, http://zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Не определены Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки №

(Строительные материалы)

г. Нижневартовск « » мая 2024 г.

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице______________________________________________, действующего на основании__________, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №69 «Светофорчик», именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице заведующего Кленичевой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ ДС №69 «Светофорчик» раздел 8, п.8.5, п.п 5 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (далее - товар), в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, согласно спецификации (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора

Комплектность и документы на товар

Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы на товар:

счет на оплату;
товарную накладную (№ ТОРГ-12) или УПД в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания Покупателем в день выборки товара).

Качество товара

Передаваемый по Договору товар новый, не был в употреблении и недостатков не имеет.

Качество товара должно соответствовать требованиям, нормативных документов для соответствующего вида товара, а также установленным целям использования товара.

Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что они возникли до передачи товара или по причинам, возникшим до этого момента.

Цена и порядок оплаты

Цена настоящего договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек (сто сорок девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей ноль копеек, в т.ч. НДС (20%)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть рублей ноль копеек). Покупатель обязуется оплатить товар не позднее 7 (семи) рабочих дней после фактического получения товара и подписания Сторонами товарной накладной или УПД, выставления счета (счет-фактуры) поставщиком.

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В Соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ Возможно изменение по соглашению сторон, размера и (или) сроков оплаты и (или) объемов товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставлении субсидии.

Сроки и условия поставки

Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара с момента вручения товара Покупателю.

Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку).

Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.

Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент непосредственной передачи ему товара.

Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента вручения ему товара.

Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц

Приемка товара

Покупатель обязан принять передаваемый ему товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписанмя договора. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора.

Приемку товара от имени Покупателя осуществляют лица, уполномоченные на то соответствующей доверенностью или иным документом который в подлинном экземпляре, либо в форме надлежащей заверенной копии предоставляется Поставщику не позднее дня поставки. В случае не предоставления представителем Покупателя документа, удостоверяющего его полномочия на приемку товара в рамках настоящего договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения соответствующей Заявки на поставку товара до устранения Покупателем указанных недостатков.

Осмотр, проверка и экспертиза товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству производятся в месте его выборки Покупателем.Товар считается Принятым Покупателем без замечаний по количеству, качеству, комплектности и ассортименту с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной (№ ТОРГ-12) или УПД.

В случае выявления Покупателем после приемки товара, скрытых недостатков качества (недостатков качества, которые при обычных условиях приемки не возможно было выявить без применения специальных средств и техники - производственный брак) Покупатель вправе заявить Поставщику требование о безвозмездном устранении таких недостатков в период гарантийного срока установленного производителем товара.

До заявления требования о безвозмездном устранении скрытых недостатков товара, Покупатель обязан в течение двух рабочих дней с момента обнаружения недостатков, вызвать для составления двустороннего акта представителя Поставщика. Вызов осуществляется посредством письменного уведомления Поставщика, в котором должно быть указано: наименование товара, дата и номер товарной накладной и счета – фактуры или универсального передаточного документа, недостатки, обнаруженные в продукции, время, на которое назначен осмотр товара по качеству, количество товара ненадлежащего качества.

Сторонами составляется акт, в котором указывается количество осмотренного товара и характер выявленных дефектов. Покупатель обязан обеспечить хранение товара ненадлежащего качества в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя, проверка качества товара производится Покупателем с обязательным привлечением независимого экспертного учреждения.

В случае признания обеими сторонами факта наличия скрытых недостатков товара, возникших до передачи товара Покупателю, либо по причинам возникшим до этого момента, либо если данные обстоятельства будут подтверждены независимым экспертным учреждением, Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней исполнить требование Покупателя о безвозмездном устранении недостатков товара, связанных со скрытыми недостатками качества.

В случае нарушения Покупателем порядка (в т.ч. сроков) приемки товара и реализации прав при обнаружении в товаре недостатков, Покупатель считается безоговорочно принявшим товар без замечаний к его качеству (в том числе в отношении скрытых недостатков) количеству, комплектности, ассортименту и лишается права ссылаться какие-либо обстоятельства, которые прямо либо косвенно могли бы свидетельствовать об обратном.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, установленном Правительством Российской Федерации.
Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (поставщиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление №1042) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 60 копеек.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей 2 .
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств либо неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Покупатель направляет Поставщику письменное требование об уплате неустойки (штрафа, пени), и(или) о возмещении суммы убытков (далее – письменное требование).
В письменном требовании указываются основания применения неустойки (штрафов, пени) и (или) взыскания суммы убытков, размер неустойки (штрафов, пени) и (или) суммы убытков, подлежащих взысканию; реквизиты для уплаты неустойки (штрафов, пени) и(или) суммы убытков, срок уплаты, который не может превышать 10 (десять) дней со дня направления требования, к требованию прилагается расчет неустойки (штрафов, пени). В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) не возместил сумму убытков, Покупатель уменьшает размер оплаты по договору на сумму, указанную в письменном требовании.
Письменное требование об уплате неустойки (штрафа, пени) направляется Поставщику одним из следующих способов – телеграммой, по электронной почте или по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления.
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного п. 2.4. настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.9. За каждый факт неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей 3 .
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

Изменение и расторжение договора

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: - поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; - неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях: - неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; - неоднократной невыборки товаров.

При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

Разрешение споров

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

Иск, вытекающий из Договора, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения (жительства) истца.

Заключительные положения

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами взятых по нему обязательств.

Уведомления, требования и иные документы, связанные с Договором, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
заказным письмом с уведомлением о вручении;
по факсимильной связи.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон.

10. Срок действия договора

10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий

____________ ______________Е.Н. Кленичева

м.п. м.п.

Приложение № 1 к Договору № ______ от _____

Спецификация.

^ Определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и указывается на этапе заключения контракта:

- в соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

- или в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 в случае, если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

- или в соответствии с п. 5 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10% начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

^ В соответствии с п. 6 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей

В соответствии с п. 9 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Извещение_о_закупке_у_единственного_поставщика_Строительные_материалы

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274420393 На поставку строительных материалов (морилки,лака)	Электронный аукцион #274420393	8 638 Обеспечение контракта: 5%	6 дней 10.06.2024 18.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272225039 Поставка в 2024 году канцелярских товаров для нужд МАДОУ ДС 25 «Калинка»	Малая закупка #272225039	150 000	срок истек 07.05.2024 13.05.2024
Тендер №272224625 АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: №405 Поставка красок и отделочных материалов для нужд РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАР...	Электронный аукцион #272224625	446 420	срок истек 07.05.2024 15.05.2024
Тендер №272224536 Поставка лакокрасочных материалов для нужд Дальнегорского филиала (с результатом)	Электронный аукцион #272224536	318 922	срок истек 07.05.2024 16.05.2024
Тендер №272224532 Поставка химических реактивов для клинико-диагностических лабораторных исследований (с результатом)	Электронный аукцион #272224532	322 677 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 07.05.2024 15.05.2024
Тендер №272224502 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: ЛЕНТА ЛАТ-2, РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ MFH 3752 МЕТАЛЛОРУКАВ, ПЛАСТИНА НЕМЕТАЛЛ	Запрос котировок #272224502	См. док.	срок истек 07.05.2024 13.05.2024

Тендеры из региона Нижневартовск

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272225230 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2" объявляет тендер: Оказание услуг по государственной поверке приборов (с результатом)	Запрос котировок #272225230	20 614	срок истек 07.05.2024 17.05.2024
Тендер №272224934 Поставка оборудования для мастерской "Метрология и КИПиА" (с результатом)	Запрос котировок #272224934	480 654 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 2 403	срок истек 07.05.2024 16.05.2024
Тендер №272224872 Выполнение проектных работ с прохождением государственной экспертизы ПСД (с результатом)	Запрос котировок #272224872	868 208 Обеспечение заявки: 8 682	срок истек 07.05.2024 20.05.2024
Тендер №272224860 Поставка оборудования для мастерской "Метрология и КИПиА"	Запрос котировок #272224860	480 654 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 2 403	срок истек 07.05.2024 16.05.2024
Тендер №272224858 Выполнение проектных работ с прохождением государственной экспертизы ПСД	Запрос котировок #272224858	868 208 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 8 682	срок истек 07.05.2024 16.05.2024

Тендер - Строительные материалы №272225246

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Нижневартовск