Тендер - Строительные материалы №268141204

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.pdf

Порядок_оценки_заявок,_окончательных_предложений_участников_закупки_и_критерий_этой_оценки

Порядок оценки заявок,

окончательных предложений

участников закупки и критерий этой оценки

Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и Постановлением Правительства ПМР от 25 марта 2020 г. № 78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений».

Критерии оценки заявок:

- Посмотреть таблицу с даннымиПорядок_подачи_заявок

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

1. Заявки на участие в запросе предложений предоставляются по форме и в порядке, которые указаны в Закупочной документации о запросе предложений, в место и до истечения срока, которые указаны в Извещении о проведении запроса предложений.

2. Заявки на участие в запросе предложений предоставляются в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое до его вскрытия, с указанием даты и времени вскрытия, или в форме электронного документа на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

На внешнем конверте указывается следующая информация:

­ наименование и адрес Заказчика закупки в соответствии с пунктами 1, 2 Извещения;

­ полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;

­ предмет Контракта в соответствии с пунктом 3 Извещения;

­ слова: «Не вскрывать до «10» часов «00» минут, по местному времени, 18.03.2024 года».

Вскрытие конверта и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется на заседании комиссии.

3. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25.03.2020 г. № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в Закупочной документации о проведении запроса предложений:

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ

______________________ ____________________________________

(указать предмет закупки) (указать наименование заказчика)

в отношении лота № _____

Дата_____________ исходящий № _____________

Изучив Извещение о проведении закупки [полное наименование закупки], опубликованное в [указывается дата публикации Извещения и издание, в котором оно было опубликовано], и принимая установленные требования и условия закупки, включая установленный претензионный порядок обжалования, ____________________________________________________________________________, (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) зарегистрированное по адресу:_____________________________________________, (юридический адрес Участника закупки) предлагает заключить контракт на поставку ____________________________________________________________________________ (предмет контракта) на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на участие в закупке, на общую сумму: Перечислить все лоты по порядку их следования, на которые подается оферта Лот №1: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: _______________________________ (итоговая стоимость) Лот №2: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: _______________________________ (итоговая стоимость) Лот №3: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: _______________________________ (итоговая стоимость) Лот №4: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: _______________________________ (итоговая стоимость).

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА, КОТОРЫМ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЁ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЗАКУПКЕ

Настоящим подтверждаем, что:

Против _____________________________________

наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена, на имущество, принадлежащее на праве собственности ________________ (наименование Участника) не наложен арест по решению суда, административного органа.

_____________________________________:

(наименование участника процедуры закупки)

2.1. отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

2.2. Применяет _____________ систему налогообложения при осуществлении вида (видов) предпринимательской деятельности, в отношении которого (которых) введена __________ система налогообложения.

3. У _____________________________________:

(наименование участника процедуры закупки)

3.1. отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию).

3.2. у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки/

уполномоченный представитель ______________ ____________

(фамилия, имя, (подпись)

отчество (при наличии)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБ ОТСУТСТВИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ),

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Настоящей Декларацией __________________________________________

(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) участника закупки)

подтверждает, что соответствует требованию, установленному подпунктом г) пункта 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), об отсутствии между участником закупки и заказчиком по данной закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки; единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.

Выгодоприобретателем для целей настоящей Декларации является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

- Посмотреть таблицу с данными

4. Участником закупки должны быть представлены следующие документы:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений;

в) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица);

г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией о закупке:

1) предложение о цене контракта: _______________;

2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);

3) наименование производителя и страны происхождения товара;

4) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией;

е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

ж) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

з) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией;

и) декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов.

Примечание:

1. Участник закупки вправе подтвердить содержащиеся в заявке сведения, приложив к ней дополнительные документы.

2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.

3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.

Проект_контракта

ДОГОВОР № _________

поставки товара

г. Бендеры «__»__________ 2024 года

Государственная администрация города Бендеры, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), с одной стороны, _____________________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, и муниципальное учреждение "Управление народного образования г. Бендеры", именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________, действующей на основании Устава, с третьей стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее – Закон о закупках), Планом закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2024 год (№ 11.3, 12.3, 13.2, 14.4, 15.1), извещением о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд от _____________ 2024 года, Итоговым протоколом повторного запроса предложений ___________ от ____________ 2024 года №____), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок поставить Заказчику закупаемые/производимые им строительные материалы (именуемый в дальнейшем «Товар») путем их отгрузки (передачи) лицу, указанному в договоре в качестве Получателя.

1.2. Наименование, страна и фирма производитель, ассортимент, характеристики, количество и цена Товара определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Качественные характеристики и иные требования к Товару определяются в соответствии разделом 5 настоящего Договора.

1.3. Получатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.4. Договор заключен в соответствии с пунктом ____ статьи ____ Закона о закупках.

2. Цена договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена договора определяется согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) и составляет ____________(сумма прописью) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Цена единицы товара установлена Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему договору и может изменяться в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупке.

2.4. Источник финансирования – местный бюджет города Бендеры.

2.5. Оплата Товара Получателем производится на условиях предварительной оплаты (аванса) в размере 50% (пятьдесят) от цены договора (стоимости Товара). Дальнейшая оплата производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания представителями Сторон приемо-сдаточных документов.

Заказчик____________ Поставщик _____________ Получатель______________

подпись подпись подпись

2.6. Расчет по настоящему договору производится Получателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.

2.7. Получатель признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.8. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе сроков поставки Товара, согласованных сроков для устранения недостатков (замены Товара ненадлежащего качества), Получатель перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной договором неустойки (пени) за нарушения сроков исполнения обязательств по договору.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путём отгрузки (передачи) Получателю в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком предварительной оплаты.

3.2. Место поставки товара – г. Бендеры, ул. Суворова, 57.

3.3. Передача Товара от Поставщика к Получателю осуществляется по месту поставки на основании приёмо-сдаточных документов, подписанных сторонами. В случае наличия оснований для отказа от подписания указанного документа Получатель направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

3.4. Поставщик одновременно с передачей Товара обязан передать Получателю составленные на русском языке документы, относящиеся к данному Товару и необходимые для его использования, в том числе:

а) акт приема-передачи товара либо иной документ о приемке поставленного товара;

б) счет на оплату товара;

в) паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации;

г) инструкцию по эксплуатации (при наличии);

д) сертификат качества и (или) другие предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики документы, удостоверяющие качество и безопасность поставляемого Товара, если на товары законом или в установленном им порядке установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя;

е) иные документы, составленные на русском языке и необходимые для использования Товара по назначению, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3.5. В случае непредставления Поставщиком указанных в пункте 3.4. документов Товар считается переданным некомплектным и Получатель вправе не принимать его до дня предоставления соответствующих документов.

3.6. Приемка Товара осуществляется представителем Получателя при его передаче в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, ассортиментом, количеством, комплектностью и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Договора.

Проверка Товара на предмет соответствия наименования, ассортимента, количества, комплектности и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, производится представителем Получателя при его вручении.

3.7. При недопоставке Товара (отсутствует часть заказанных Товаров, ассортимент Товаров не соответствует Спецификации и т.п.), Поставщик обязан восполнить недопоставленный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проставления Получателем соответствующей отметки в приёмо-сдаточных документах, а в случае отсутствия необходимого для допоставки Товара на складе Поставщика, срок поставки увеличивается по согласованию сторон.

Заказчик____________ Поставщик ___________ Получатель____________

подпись подпись подпись

3.8. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Получатель вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара.

3.9. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии по качеству Товара.

3.10. Поставщик признается исполнившим обязательства по поставке Товара и к Заказчику переходят права собственности, а равно риска случайной гибели или случайного повреждения на поставленный Товар с момента подписания принимающей стороной соответствующего акта приема-передачи товара либо иного документа о приемке поставленного товара.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик вправе:

4.1.1. требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных договором, надлежащим образом поставленного и принятого Получателем товара;

4.1.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. поставить Получателю на условиях, в порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором, Товар наименование, характеристики, ассортимент, количество и цена которого установлены Спецификацией (Приложение № 1), без материальных недостатков, соответствующий всем характеристикам и требованиям, предъявляемым к нему настоящим договором, законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны производителя, свободным от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений;

4.2.2. вместе с Товаром передать Получателю документы на него, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики и договором;

4.2.3. обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов (брака) Товара, выявленных при приемке поставленного товара, и в течение гарантийного срока либо произвести замену товара в сроки, предусмотренные настоящим договором;

4.2.4. обеспечить свое соответствие в течение всего срока действия договора требованиям, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих соответствующую договору деятельность, в том числе иметь документы, которые необходимы в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, и предоставить Заказчику по его запросу их копии;

4.2.5. своевременно предоставлять Получателю достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;

4.2.6. обеспечить возможность осуществления Заказчиком, Получателем контроля над исполнением Поставщиком условий договора и гарантийных обязательств;

4.2.7. представлять «Заказчику» информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего договора;

Указанная в части первой настоящего подпункта информация представляется Заказчику Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем;

4.2.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;

4.3.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков (дефекта, брака) товара, либо его замены, либо отказаться от принятия товара и требовать возврата уплаченных за него денежных средств, при передаче товара не соответствующего Спецификации, иным характеристикам и требованиям, предъявляемым к нему настоящим Договором;

Заказчик____________ Поставщик ___________ Получатель____________

подпись подпись подпись

4.3.3. запрашивать у Поставщика относящуюся к предмету договора документацию и информацию в целях осуществления контроля над исполнением Поставщиком условий договора и гарантийных обязательств, без вмешательства в его оперативную хозяйственную деятельность;

4.3.4. провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций;

4.3.5. осуществлять контроль над исполнением Поставщиком условий договора и гарантийных обязательств без вмешательства в его оперативную хозяйственную деятельность.

4.3.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае выдачи контрольным органом в сфере закупок предписания об аннулировании определения поставщика, по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару;

б) Поставщиком представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика.

4.5. Получатель вправе:

4.5.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;

4.5.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

4.5.3. осуществлять контроль над исполнением Поставщиком договора без вмешательства в его оперативную хозяйственную деятельность;

4.5.4. при обнаружении отступлений от договора или иных недостатков в Товаре немедленно заявить об этом Поставщику и сообщить Заказчику;

4.5.5. запрашивать у Поставщика относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

4.6. Получатель обязан:

4.6.1. осуществить приемку Товара, соответствующего требованиям, установленным настоящим Договором, или незамедлительно сообщить Заказчику о наличии оснований для мотивированного отказа от подписания Получателем приёмо-сдаточных документов в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором;

4.6.2. оплатить Товар, соответствующий требованиям, установленным настоящим договором, в порядке и сроки предусмотренные настоящим договором.

5. Качество товара и гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар:

5.1.1 соответствует характеристикам (потребительским свойствам) и иным требованиям, установленным настоящим Договором;

5.1.2. свободен от любых прав третьих лиц и иных обременений;

5.1.3. является новым (не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств);

5.1.4. не имеет дефектов (механических повреждений);

5.1.5. является качественным.

5.2. Поставляемый Товар должен отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для Товаров данного вида, предъявленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя, соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции (при наличии) и Спецификации).

5.3. Товар передается в упаковке изготовителя Товара, если иное не будет согласовано сторонами, таким образом, чтобы исключить его утрату или уничтожение (порчу). Тара и упаковка должна отвечать требованиям, стандартам и техническим условиям.

Заказчик____________ Поставщик ___________ Получатель____________

подпись подпись подпись

5.4. На Товар в зависимости от его наименования устанавливается гарантийный срок, который равен гарантийному сроку, установленному компанией-производителем, и исчисляется с момента подписания акта приема-передачи товара либо иного документа о приемке поставленного товара, подписанного сторонами, или срок годности (срок хранения).

5.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, выявленные в течение срока годности (срока хранения/гарантийного срока, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нарушения получателем условий эксплуатации Товара, либо ненадлежащих действий третьих лиц, либо под действием непреодолимой силы.

5.6. При обнаружении недостатков (дефектов, брака) Товара в период срока годности (срока хранения)/гарантийного срока, возникших по независящим от Получателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты, брак) либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на Товар в данном случае исчисляется с момента замены Товара.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6.2. За нарушение сроков (просрочку) исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе сроков поставки, согласованных сроков для устранения недостатков Поставщик несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

За нарушение срока (просрочку) исполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 4.2.7 пункта 4.2. настоящего договора Поставщик несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, за каждый день просрочки исполнения этого обязательства.

При этом сумма взымаемой неустойки (пени) не должна превышать 10 (десяти) процентов от цены договора.

Неустойка (пеня) подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки (пени) превысила▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

6.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает Поставщика от возмещения убытков в полном объеме и исполнения обязательств или устранения недостатков. Возмещение убытков производится Поставщиком в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6.4. В дни сильных морозов, снегопадов, гололеда, при перекрытии движения на дорогах и других форс-мажорных обстоятельствах, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, Поставщик освобождается от ответственности за нарушение графика (сроков) поставки товара.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения договора помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить.

7.2. Сторона, которая не выполняет свои обязательства в силу непредвиденных обстоятельств, должна безотлагательно письменно уведомить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.3. Наступление непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 7.2. настоящего договора, продлевает срок исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать и не представляется возможным Заказчик_____________ Поставщик________________ Получатель______________

подпись подпись подпись

определить срок их окончания, либо когда при их наступлении обеим «Сторонам» становиться очевидным, что они будут действовать в течение неопределенного срока. Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего договора или его расторжения.

8. Регулирование досудебного порядка разрешения споров

8.1. Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются 8.1. Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, посредством направления претензий. Письменная претензия должна быть вручена под расписку, либо направлена иным способом, обеспечивающим фиксирование ее отправления и получения.

К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования.

При невыполнении требований приведенных выше, претензионный порядок считается не соблюденным.

О результатах рассмотрения претензии Сторона, направившая её, должна быть уведомлена другой стороной в течение 10 календарных дней со дня получения претензии, в установленном настоящим пунктом порядке.

8.2. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучения ответа на претензию в установленный пунктом 8.1. срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров, сторона по настоящему договору вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд ПМР в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. Срок действия договора, основания и порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Окончание срока действия настоящего договора определяется моментом надлежащего исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

9.2. Расторжение и изменение настоящего договора может осуществляться по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики с учетом норм Закона о закупках.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.4. Права «Заказчика» и «Подрядчика» на принятие решения об одностороннем отказе от исполнения договора предусмотрены разделом 4 настоящего Договора.

Реализация Сторонами такого решения осуществляется в порядке, предусмотренном нормами Закона о закупках.

Информация о «Подрядчике», с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом «Заказчика» от исполнения договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о закупках, а также в порядке и в случаях, дополнительный перечень которых установлен Правительством Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с пунктом 10 статьи 61 Закона о закупках.

9.6. Любые изменения и дополнения к договору, не противоречащие законодательству Приднестровской Молдавской Республики оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме и имеют силу только в случае их подписания сторонами.

Все изменения и дополнения к настоящему договору, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемыми частями.

10. Заключительные положения

10.1. Все приложения к настоящему договору являются его составной частью.

Заказчик_____________ Поставщик________________ Получатель______________

подпись подпись подпись

10.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

10.4. Стороны соглашаются с использованием при совершении настоящего договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования электронной подписи, как аналога собственноручной подписи лиц, совершающих сделку.

10.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.6. Настоящий договор составлен на русском языке в 3 (трех) экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

10.7. Приложение: Спецификация (Приложение № 1).

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки №__________

от «____» __________2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государ­

ственных (муниципальных) нужд

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Поля для заполнения

Наименование:

1. Общая информация о закупке

Номер извещения (Номер закупки согласно

11.3, 12.3, 13.2, 14.4, 15.1

утвержденному Плану Закупок)

Используемый способ определения поставщика

Запрос предложений

Предмет закупки

Строительные материалы

Непродовольственные товары - Строительные мате­

риалы (Постановление Правительства Приднестров­

ской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года

№ 452 «Об утверждении Методики формирования

Наименование группы това­

ров, работ, услуг

лотов для осуществления закупок» (САЗ 20-1) с из­

менениями, внесенными Постановлением Правитель­

ства Приднестровской Молдавской Республики от 16

февраля 2022 года № 45 (САЗ 22-6))

Дата размещения извещения

11 марта 2024 г

2. Сведения о заказчике/ получателе

Государственная администрация г. Бендеры

Наименование заказчика

Место нахождения

г. Бендеры, ул. Ленина, 17

3200, Приднестровская Молдавская Республика, г.

Почтовый адрес

Бендеры, ул. Ленина, 17

Адрес электронной почты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

0 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона

МУ «Управление народного образования г. Бендеры»

Наименование получателя

г. Бендеры, ул. Суворова, 57

Место нахождения

3200, Приднестровская Молдавская Республика,

Почтовый адрес

г. Бендеры, ул. Суворова, 57

0 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 0 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 0 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона

—

Дополнительная информация

3. Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок

12 марта 2024 г. с 09:00 часов

Дата и время окончания подачи заявок

18 марта 2024 г до 10:00 часов

г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная админи­

Место подачи заявок

страция г. Бендеры, каб. № 101,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заявка на участие в запросе предложений подается в

письменной форме, в запечатанном конверте, не поз­

воляющем просматривать содержание заявки до мо­

мента её вскрытия или в форме электронного доку­

мента

на

адрес

электронной

почты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с использованием

пароля, обеспечивающего ограничение доступа к

Порядок подачи заявок

информации вплоть до проведения заседания комис­

сии по закупкам. Пароль необходимо предоставить к

10:00 ч. 18.03.2024 г. Предложения, поступающие на

другие адреса электронной почты, а также с наруше­

нием сроков окончания подачи заявок, не будут до­

пущены к рассмотрению на заседании комиссии по

закупкам.

Дата и время проведения закуп­

18 марта 2024 г. в 10:00 часов

ки

В указанное время будет произведено вскрытие кон1

6.

7.

1.

2.

3.

4.

1.

вертов с заявками на участие в запросе, а также рас­

смотрение и оценка таких заявок

г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная админи­

Место проведения закупки

страция г. Бендеры, кабинет 120 (1-й этаж)

Оценка заявок, окончательных предложений участ­

ников закупки осуществляется в соответствии со ста­

тьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Рес­

Порядок оценки заявок, окон­ публики «О закупках в Приднестровской Молдав­

чательных предложений участ­ ской Республике» и Постановлением Правительства

ников закупки и критерии этой

ПМР от 25 марта 2020 г.

оценки (в случае определения

поставщика товаров, работ и № 78 «Об утверждении Порядка оценки заявок,

услуг методом проведения за­ окончательных предложений участников закупки при

проведении запроса предложений».

проса предложений)

Критерии оценки заявок:

S

Стоимостные:

- Цена контракта (удельный вес критерия▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть%)

4. Н ачальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) це­

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,97 руб. ПМР

на контракта (НМЦК)

Предложения резидентов ПМР должны быть поданы в

Валюта

Рублях ПМР

Для не резидентов - в иностранной валюте

Источник финансирования

Местный бюджет

Оплата Товара Получателем производится на услови­

ях предварительной оплаты (аванса) в размере 50%

(пятьдесят) от цены договора (стоимости Товара).

Дальнейшая оплата производится не позднее 30

Возможные условия оплаты (тридцати) календарных дней со дня подписания

(предоплата, оплата по факту представителями Сторон приемо-сдаточных доку­

или отсрочка платежа)

ментов.

Расчет по настоящему договору производится Полу­

чателем в безналичной форме путем перечисления де­

нежных средств в рублях Приднестровской Молдав­

ской Республики на расчетный счет Поставщика.

5. Информация о предмете (объекте) закупки

Пред­

мет

№

Начальная

закуп­ п/п Наименование товара (работы, услу­

КолЕд.

ки и

(максимальная)

ло­

изм.

ги) и его описание

во

его

цена контракта

описа­ та

ние

Краска водоэмульсионная для внут­

ренних работ, 14 кг. На водной ос­

295

65 029,80

1

ведро

нове, соответствие требованиям

нормативных документов

Краска белая для внутренних и

Стро­

наружных работ. ПФ-115, устойчи­

итель

2 ва к воздействию воды, бытовым и банка

938

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60

ные

моющим средствам, банка не менее

мате­

2,7

кг.

риалы

Краска желто-коричневая для внут­

ренних и наружных работ. ПФ-115,

3 устойчива к воздействию воды, бы­ банка

590

60 298,00

товым и моющим средствам, банка

не менее 2,7 кг.

2

4

5

6

7

2.

3.

4.

1.

2.

Краска голубая для внутренних и

наружных работ. ПФ-115, устойчи­

ва к воздействию воды, бытовым и

моющим средствам, банка не менее

2,7 кг.

Краска зеленая для внутренних и

наружных работ. ПФ-115, устойчи­

ва к воздействию воды, бытовым и

моющим средствам, банка не менее

2,7 кг.

Краска желтая для внутренних и

наружных работ. ПФ-115, устойчи­

ва к воздействию воды, бытовым и

моющим средствам, банка не менее

2,7 кг.

Краска красная для внутренних и

наружных работ. ПФ-115, устойчи­

ва к воздействию воды, бытовым и

моющим средствам, банка не менее

2,7 кг.

банка

315

35 059,50

банка

419

47 263,20

банка

325

36 205,00

банка

253

28 879,95

8

Цемент. 40 кг./мешок М400

мешок

300

27 540,00

9

Гипс строительный. первичка 25

кг./мешок

мешок

668

56 045,20

10

Гипс строительный. вторичка, кг.

кг.

10 718

54 018,72

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,97 руб. ПМР

Итого:

Информация о необходимости предоставления участни­

ками закупки образцов продукции, предлагаемых к по­

Не требуется

ставке

Паспорт на каждую единицу Товара, в случае если

Дополнительные требования

поставляемый Товар требует паспортизации, серти­

к предмету (объекту) закупки

фикат качества (соответствия)

Заявка должна быть оформлена в соответствии с тре­

Иная информация, позволя­ бованиями, предусмотренными Распоряжением Пра­

ющая участникам закупки вительства Приднестровской Молдавской Республи­

правильно сформировать и ки от 25.03.2020 г. № 198р «Об утверждении формы

представить заявки на уча­ заявок участников закупки» и требованиями, указан­

стие в закупке

ными в Закупочной документации о проведении за­

проса предложений.

6. Преимущества, требования к участникам закупки

В соответствии со статьей 19 Закона ПМР от 26 нояб­

Преимущества (отечествен­

ря 2018 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьVI «О закупках в ПМР» Пре­

ный производитель; учре­

имущества предоставляются:

ждения и организации уго­

а)

учреждениям

и

организациям

уголовно­

ловно- исполнительной си­

исполнительной системы;

стемы, а также организации,

б) организациям, применяющим труд инвалидов;

применяющие труд инвали­

в) отечественным производителям;

дов)

г) отечественным импортерам.

1.Требования к участникам закупки:

Требования к участникам и

перечень документов, кото­ а) соответствие требованиям, установленным дей­

рые должны быть представ- ствующим

законодательством

Приднестровской

3

лены:

Молдавской Республики к лицам, осуществляющим

поставку товара, выполнение работы, оказание услу­

ги, являющихся объектом закупки;

б) отсутствие проведения ликвидации участника за­

купки - юридического лица и отсутствие дела о банк­

ротстве;

в) отсутствие решения уполномоченного органа о

приостановлении деятельности участника закупки в

порядке, установленном действующим законодатель­

ством Приднестровской Молдавской Республики, на

дату подачи заявки на участие в закупке.

г) отсутствие между участником закупки и заказчи­

ком конфликта интересов, под которым понимаются

случаи, при которых должностное лицо заказчика

(руководитель заказчика, член комиссии по осу­

ществлению закупок), его супруг (супруга), близкий

родственник

по

прямой

восходящей

или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабуш­

ка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или

неполнородный (имеющий общих с должностным

лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо,

усыновленное должностным лицом заказчика, либо

усыновитель этого должностного лица заказчика яв­

ляется:

1) физическим лицом (в том числе зарегистрирован­

ным в качестве индивидуального предпринимателя),

являющимся участником закупки;

2) руководителем, единоличным исполнительным ор­

ганом, членом коллегиального исполнительного ор­

гана, учредителем, членом коллегиального органа ор­

ганизации, являющейся участником закупки;

3) единоличным исполнительным органом, членом

коллегиального исполнительного органа, членом

коллегиального органа управления, выгодоприобре­

тателем юридического лица, являющегося участни­

ком закупки.

2. Участником закупки должны быть представле­

ны следующие документы:

а) выписка из единого государственного реестра

юридических лиц или засвидетельствованная в нота­

риальном порядке копия такой выписки (для юриди­

ческого лица), копия документа, подтверждающего

право применения упрощённой системы налогообло­

жения (для индивидуального предпринимателя, при­

меняющего упрощённую систему налогообложения);

б) документ, подтверждающий полномочия лица на

осуществление действий от имени участника запроса

предложений;

в) копии учредительных документов участника за­

проса предложений (для юридического лица);

г) для иностранного лица: доверенность и документ о

государственной регистрации данного иностранного

4

юридического лица, а также надлежащим образом

заверенный перевод на один из официальных языков

Приднестровской Молдавской Республики данных

документов, в соответствии с действующим законо­

дательством Приднестровской Молдавской Респуб­

лики;

д) информация о соответствии участника закупки

требованиям к участникам закупки, установленным

заказчиком в извещении о закупке в соответствии с

пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской

Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьVI «О закупках в Приднестровской Молдав­

ской Республике» (САЗ 18-48) (образец документа,

которым участник закупки подтверждает своё соот­

ветствие требованиям, установленным документаци­

ей о закупке, содержится в разделе «Информация о

процедуре закупки» во вкладке «Порядок подачи за­

явок» в Информационной системе в сфере закупок

ПМР»);

е) предложения участника запроса предложений в от­

ношении объекта закупки, с приложением докумен­

тов, подтверждающих соответствие этого объекта

требованиям, установленным документацией о за­

купке:

1) предложение о цене контракта (лота № ___) : ____ ;

2) наименование товара с указанием качественных,

технических и иных необходимых характеристик

(конкретные показатели товара, соответствующие

значениям, установленным в документации о закуп­

ке, и указание на товарный знак), количества;

3) наименование производителя и страны происхож­

дения товара;

4) участник закупки вправе приложить иные доку­

менты, подтверждающие соответствие объекта тре­

бованиям, установленным документацией о закупке;

ж) документы, подтверждающие принадлежность

участника запроса предложений к категории участни­

ков закупки, которым предоставляется преимущество

при осуществлении закупок в соответствии с пунктом

1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской

Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-У1 «О

закупках в Приднестровской Молдавской Республи­

ке» (САЗ 18-48);

з) декларация об отсутствии личной заинтересован­

ности при осуществлении закупок товаров (работ,

услуг), которая может привести к конфликту интере­

сов (образец документа также содержится в разделе

«Информация о процедуре закупки» во вкладке «По­

рядок подачи заявок» в Информационной системе в

сфере закупок ПМР»);

и) участник закупки вправе приложить иные доку­

менты, подтверждающие соответствие участника за5

3.

Условия об ответственности

за неисполнение или ненад­

лежащее исполнение прини­

маемых на себя участниками

закупок обязательств

4.

Требования к гарантийным

обязательствам, предостав­

ляемым поставщиком (под­

рядчиком, исполнителем) в

отношении

поставляемых

товаров (работ, услуг)

купки требованиям, установленным документацией о

закупке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Документы и коммерческое предложение должны

предоставляться в запечатанном конверте с заявкой

на участие в закупке.

2. Все листы поданной в письменной форме заявки на

участие в закупке, все листы тома такой заявки долж­

ны быть прошиты и пронумерованы.

3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки

должны содержать опись входящих в их состав доку­

ментов, быть скреплены печатью участника закупки

при наличии печати (для юридических лиц) и подпи­

саны участником закупки или лицом, уполномочен­

ным участником закупки.

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение

обязательств по договору Стороны несут ответ­

ственность в соответствии с условиями договора и

законодательством Приднестровской Молдавской

Республики.

За нарушение сроков (просрочку) исполнения обяза­

тельств, в том числе сроков поставки, согласованных

сроков для устранения недостатков «Поставщик»

несет ответственность в виде неустойки (пени) в раз­

мере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы

неисполненного в срок обязательства за каждый

-4— день просрочки. За нарушение срока (просрочку)

исполнения обязательства о предоставлении "Заказ­

чику" информации обо всех соисполнителях, заклю­

чивших договор или договоры с «Поставщиком», це­

на которого или общая цена которых составляет бо­

лее чем 10 процентов цены настоящего договора.

«Поставщик» несет ответственность в виде неустойки

(пени) в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) про­

цента от цены договора, заключенного «Поставщи­

ком» соисполнителем, за каждый день просрочки ис­

полнения этого обязательства. При этом сумма взымаемой неустойки (пени) не должна превышать 10

(десяти) процентов от цены договора. Неустойка (пе­

ня) подлежит взысканию в обязательном порядке при

условии, что сумма начисленной неустойки (пени)

превысила▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей Приднестров­

ской Молдавской Республики.

Уплата неустойки (пени) не освобождает Поставщика

от возмещения убытков в полном объеме и исполне­

ния обязательств или устранения недостатков. Воз­

мещение убытков производится Исполнителем в по­

рядке, предусмотренном законодательством Придне­

стровской Молдавской Республики.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар:

соответствует характеристикам (потребительским

свойствам) и иным требованиям, установленным До­

говором; свободен от любых прав третьих лиц и иных

обременений; является новым (не был в употребле­

нии, не прошел восстановление потребительских

6

1.

2.

3.

свойств); не имеет дефектов (механических повре­

ждений); является качественным.

Поставляемый Товар должен отвечать всем требова­

ниям качества, безопасности, техническим и другим

нормам, стандартам и требованиям для Товаров дан­

ного вида, предъявленным законодательством При­

днестровской Молдавской Республики и страныпроизводителя, соответствовать характеристикам, от­

раженным в технической документации на него (тех­

ническом паспорте, инструкции (при наличии) и

Спецификации).

Товар передается в упаковке изготовителя Товара,

если иное не будет согласовано сторонами, таким об­

разом, чтобы исключить его утрату или уничтожение

(порчу). Тара и упаковка должна отвечать требовани­

ям, стандартам и техническим условиям.

На Товар в зависимости от его наименования уста­

навливается гарантийный срок, который равен гаран­

тийному

сроку,

установленному

компаниейпроизводителем, и исчисляется с момента подписа­

ния акта приема-передачи товара либо иного доку­

мента о приемке поставленного товара, подписанного

сторонами, или срок годности (срок хранения).

Поставщик отвечает за недостатки Товара, выявлен­

ные в течение срока годности (срока хране­

ния/гарантийного срока, если не докажет, что недо­

статки возникли вследствие нарушения получателем

условий эксплуатации Товара, либо ненадлежащих

действий третьих лиц, либо под действием непреодо­

лимой силы.

При обнаружении недостатков (дефектов, брака) То­

вара в период срока годности (срока хранения)/гарантийного срока, возникших по независящим

от Получателя причинам, Поставщик обязан за свой

счет устранить недостатки (дефекты, брак) либо за­

менить Товар ненадлежащего качества новым в тече­

ние 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соот­

ветствующего письменного уведомления (в том числе

посредством факсимильной связи с последующим

направлением оригинала). Гарантийный срок на То­

вар в данном случае исчисляется с момента замены

Товара.

7. Условия контракта

Информация о месте достав­

г. Бендеры, ул. Суворова, 57.

ки товара, месте выполнения

работ или оказания услуг

Поставка Товара осуществляется Поставщиком путём

Срок поставки товара, за­

отгрузки (передачи) Получателю в течение 30 (трид­

вершения работы либо гра­

цати) рабочих дней с момента получения Поставщи­

фик оказания услуг

ком предварительной оплаты.

Условия транспортировки и Доставка товара осуществляется Поставщиком за

хранения

свой счет.

7

Закупочная документация о проведении запроса предложений

по закупке строительных материалов

Сведения

о

заказчике

г. Бендеры, ул. Ленина, 17

-

Государственная

администрация

г.

Бендеры,

Номер контактного телефона: 0 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, по дополнительным вопросам:

0 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 0 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 0 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: gab endery.zakupki @gmail.com

Предмет закупки: Строительные материалы

Способ определения поставщика: запрос предложений

Дата и время начала подачи заявок: 12 марта 2024 г. с 09:00 часов

Дата и время окончания подачи заявок: 18 марта 2024 г до 10:00 часов

Порядок подачи заявок: Заявка на участие в запросе предложений подается в

письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание

заявки до момента её вскрытия или в форме электронного документа на адрес

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с использованием пароля, обеспечивающего ограничение

доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль

необходимо предоставить к 10:00 ч. 18.03.2024 г. Предложения, поступающие на другие адреса

электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут

допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам.

Дата и время проведения закупки: 18 марта 2024 г. в 10:00 часов

Место проведения закупки: г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная

администрация г. Бендеры, кабинет 120 (1-й этаж)

1.

Наименование и описание объекта закупки. Предъявляемые к нему требования и

условия контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Наименование товара (работы, услуги) и его описание

Ед.

изм.

Колво

Начальная

(максимальная)

цена контракта

1

Краска водоэмульсионная для внутренних работ, 14 кг. На

водной основе, соответствие требованиям нормативных

документов.

ведро

295

65 029,80

2

Краска белая для внутренних и наружных работ. ПФ -115,

устойчива к воздействию воды, бытовым и моющим

средствам, банка не менее 2,7 кг.

банка

938

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60

3

Краска желто-коричневая для внутренних и наружных работ.

ПФ -115, устойчива к воздействию воды, бытовым и моющим

средствам, банка не менее 2,7 кг.

банка

590

60 298,00

ПФ -115,

моющим

банка

315

35 059,50

ПФ-115,

моющим

банка

419

47 263,20

ПФ-115,

моющим

банка

325

36 205,00

ПФ -115,

моющим

банка

253

28 879,95

№

п/п

лота

4

5

6

7

Краска голубая для внутренних и наружных работ.

устойчива к воздействию воды, бытовым и

средствам, банка не менее 2,7 кг.

Краска зеленая для внутренних и наружных работ.

устойчива к воздействию воды, бытовым и

средствам, банка не менее 2,7 кг.

Краска желтая для внутренних и наружных работ.

устойчива к воздействию воды, бытовым и

средствам, банка не менее 2,7 кг.

Краска красная для внутренних и наружных работ.

устойчива к воздействию воды, бытовым и

средствам, банка не менее 2,7 кг.

8

Цемент. 40 кг./мешок М400

меш.

300

27 540,00

9

Гипс строительный. первичка 25 кг./мешок

меш.

668

56 045,20

10

Гипс строительный. вторичка, кг.

кг.

10 718

54 018,72

1

Н ачальная (максимальная) цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,97 руб. ПМР и

сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии

с требованиями подпункта г) пункта 1 и пункта 4 статьи 16 Закона Приднестровской

Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318^-V I «О закупках в Приднестровской

Молдавской Республике» (САЗ 18-48), статей 26, 29 Приказа Министерства экономического

развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об

утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной

(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)».

В результате проведенного анализа рынка и сбора ценовой информации по закупке

строительных материалов - 2 (два) ценовых предложения: См. Приложение №1

№

п/п

Наименование

товара

Единица

измерения

КП № 1 КП № 2

Кол-во

Начальная

(максимальная)

цена контракта

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в

запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с

требованиями,

предусмотренными

Распоряжением

Правительства

Приднестровской

Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок

участников закупки» с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к данному

Распоряжению и требованиями, указанными в документации о проведении запроса

предложений.

3. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом

количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его

исполнения в соответствии со статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской

Республики от 26 ноября 2018 года № 318^-V I «О закупках в Приднестровской

Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с

уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах

ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

б) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в

случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента

товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

в) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального

заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным

Правительством Приднестровской Молдавской Республики;

4. Порядок проведения запроса предложений.

Запрос предложений проводится в соответствии со статьёй 44 Закона Приднестровской

Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318^-V I «О закупках в Приднестровской

Молдавской Республике» (САЗ 18-48), с учётом нормативных правовых актов Правительства

Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующих правила и особенности

проведения запроса предложений (закупок).

Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в порядке,

которые установлены в извещении и документации о проведении запроса предложений, подают

заявки на участие в запросе предложений заказчику в письменной форме или в форме

электронного документа.

Запрос предложений (повторный запрос предложений) признается несостоявшимся в

следующих случаях:

а) если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам не подано ни одной

такой заявки на участие в запросе предложений;

б) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе

предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и

2

документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и

окончательных предложений отклонены все поступившие заявки на участие в запросе

предложений;

в)

если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе

предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и

документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и

окончательных предложений признана соответствующей одна заявка на участие в запросе

предложений».

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса

предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к

поданным в форме электронных документов заявкам заказчик обязан публично объявить

присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о

возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок.

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки,

возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к

поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки,

содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных

предложений вскрываются поступившие конверты с заявками и открывается доступ к

поданным в форме электронных документов заявкам. Участники запроса предложений,

подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о

проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по

которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения

запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса

предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого

участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений вправе

приостановить проведение процедуры запроса предложений в случае необходимости

проведения проверки заявок на участие в запросе предложений на предмет соответствия их

требованиям, установленным извещением и документацией. Срок приостановления проведения

процедуры запроса предложений не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев,

указанных в документации о проведении запроса предложений, с учетом преимуществ,

предоставляемых заказчиком в соответствии с настоящим Законом, фиксируются в виде

таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются

условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, без объявления

участника запроса предложений, который направил такую заявку, или условия, содержащиеся в

единственной заявке.

После

оглашения

условий

исполнения

контракта,

содержащихся

в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в

запросе предложений, запрос предложений завершается. Протокол проведения запроса

предложений ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии

не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на

участие в запросе предложений, без учета срока приостановления процедуры запроса

предложений. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшему единственную

заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня,

следующего за датой проведения запроса предложений.

При этом цена контракта (лота), указанная в окончательном предложении, не может

превышать цену контракта (лота), указанную в поданной участником заявке на участие в

запросе предложений.

В информационной системе в день проведения оценки заявок участников запроса

предложений размещается выписка из протокола проведения запроса предложений,

содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием

оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной

3

лучшей, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, или

условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались

направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников

запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе

проведения запроса предложений. Окончательными предложениями признаются поданные

заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным

в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на

следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и

фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие

окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с

окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных

документов окончательным предложениям.

Комиссия обязана предложить каждому из участников, направившему окончательное

предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока

каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим

окончательным

предложением является

лучшее

предложение,

определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений с

учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта. В случае если в

нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения

контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение,

которое поступило раньше. Итоговый протокол ведется комиссией, подписывается всеми

присутствующими членами комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия

конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме

электронных документов окончательным предложениям.

В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных

предложениях участников запроса предложений с учетом заявлений участников о снижении

предлагаемой цены контракта, принятое на основании результатов оценки окончательных

предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров

и условия победителя запроса предложений.

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в

информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания.

Участникам запроса предложений, присутствующим при проведении запроса

предложений, должна быть предоставлена возможность ознакомиться и подписать итоговый

протокол и протокол проведения запроса предложений.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случае, определенном

подпунктом в) части второй пункта 9 настоящей статьи, заказчик вправе провести повторный

запрос предложений либо осуществить закупку у единственного поставщика, в порядке,

установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Если запрос предложений признается несостоявшимся в случаях, определенных

подпунктами а), б) части второй пункта 9 настоящей статьи заказчик вправе провести новую

закупку или повторный запрос предложений.

Заказчик размещает извещение о проведении повторного запроса предложений в

информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты повторного запроса

предложений.

В случае если повторный запрос предложений признан несостоявшимся заказчик вправе

осуществить закупку у единственного поставщика в порядке, установленном подпунктом д)

пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с

заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и

открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, окончательным

предложениям, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия

указанного доступа.

Заказчик вправе осуществлять вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к

подданным в форме электронных документов заявкам, рассмотрение заявок, вскрытие

4

конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме

электронных документов окончательным предложениям, оценку окончательных предложений,

предложение снизить предлагаемую участниками запроса предложений цену контракта,

определение выигравшего предложения на основании результатов оценки окончательных

предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта с

ведением аудиовизуальной записи.

При проведении запроса предложений, в случае если начальная (максимальная) цена

контракта или сумма начальных (максимальных) цен контрактов (при выделении лотов)

составляет более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей Приднестровской Молдавской Республики, заказчик обязан

обеспечить проведение процедур вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к

поданным в форме электронных документов заявкам, рассмотрения заявок, вскрытия конвертов

с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных

документов окончательным предложениям, оценки окончательных предложений, предложения

снизить предлагаемую участниками запроса предложений цену контракта, определения

выигравшего предложения на основании результатов оценки окончательных предложений с

учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта с обязательным

ведением аудиовизуальной записи.

Итоговый протокол, протокол проведения запроса предложений, заявки на участие в

запросе предложений; документация о проведении запроса предложений, иная информация и

документы, сформированные и полученные в целях определения поставщика (подрядчика,

исполнителя); аудиовизуальные записи - хранятся заказчиком в течение 5 (пяти) лет.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок

возврата таких заявок.

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до истечения

срока подачи заявок с учетом положений Закона Приднестровской Молдавской Республики от

26 ноября 2018 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьVI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»

(САЗ 18-48).

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено

заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьVI «О

закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на

участие.

В день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса

предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к

поданным в форме электронных документов заявкам, заказчик обязан публично объявить

присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о

возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям,

установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки

не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений

2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не

рассматриваются и возвращаются ему.

6. Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать

контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от

заключения контракта.

Контракт

заключается

на

условиях,

предусмотренных

извещением

об

осуществлении закупки, заявкой, окончательным предложением участника закупки не позднее,

чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационно системе итогового

протокола.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик

вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с иском о

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить

контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен

второй номер.

5

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской

Молдавской Республики судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой

силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей

статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных

актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения

вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок

исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем

на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения

действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону

об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или

исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

7. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от

исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного

суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны

контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским

законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской

Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об

одностороннем отказе.

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных

организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при

условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения

условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от

исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в

течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в

информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого

уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику,

исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается

расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения

контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком

подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика,

исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее

основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,

если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а)

поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару;

6

б)

представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии

поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе

от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения

отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта

вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об

одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика

(подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка,

выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с

положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением

сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной

системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или

расторжения контракта.

7

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о порядке обоснования закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд и коммерческих нужд

ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд

—

? д \

ff if l '

—

№

unyA V

/ * £ щЦ

у/

2

11.3

сады

12.3

школы

13.2

боош 4

14.4

скши

15.1

внешк.

11.3

сады

12.3

школы

13.2

боош 4

14.4

скши

15.1

внешк.

енование объекта (о

3

Наименование товара

(работы, услуги)

характеристики объекта закупки

4

5

краска

водоэмульсион

ная для

внутренних

работ, 14 кг.

бъектов) закупки и

Обоснование заявленных качественных и

технических характеристик объекта закупки

/

соответству

ющий

№ п/п в

плане

закупки

товаров,

работ, услуг

1

Н ..М

................

его (их) описание

Количественные

характеристики объекта

закупки

Единица

измерения

б

на водной основе,

соответствие

требованиям

нормативным

документам

7

ведро

косметический ремонт

помещении

подведомственных

учреждений УНО

строительный

материал

краска белая

для

внутренних и

наружных

работ

ПФ -115 устойчива к

воздействию воды,

бытовым и моющих

средствам банка не

менее 2,7кг.

бан

Количество,

объем закупки

8

Начальная

Наименование метода

Обоснование

определения и

выбранного метода

максимальная пена

определения

контракта(начальная обоснования начальной

(максимальной) цены

начальной

максимальная цена

контракта(начальной (максимальной)цены

лота), рублей

Приднестровской

максимальной цены

контракта

(начальной

Молдавской Республики

лота)

максимальной цены

лота), указания на

невозможность

применения иных

10

9

11

191

42104,04

83

18296,52

5

1102,20

10

2204,40

6

1322,64

419

50573,30

439

52987,30

15

1810,50

36

4345,20

29

3500,30

Способ определения

Обоснование

выбранного способа

определения

поставщика

(подрядчика.

исполнителя)

исполнителя)

12

13

1/

ст. 17

метод

п.5 ст.16

ЗАКОНА"О

сопастовимых Закона ПМР

запрос

рыночных цен "О закупках предложение закупках в

ПМР"

(анализ рынка)

в ПМР"

V

Обоснование

дополнительных

требований

(пункт 2 статьи

21 Закона

Приднестровско

й Молдавской

Республики «О

закупках в

Приднестровско

й Молдавской

14

11.3

сады

12.3

школы

краска желто- ПФ -115 устойчива к

корочневая для воздействию воды,

внутренних и

бытовым и моющих

наружных

средствам банка не

работ

менее 2,7 кг.

13.2

боош 4

бан

14.4

скши

15.1

внешк.

11.3

сады

12.3

школы

строительный

материал

15.1

внешк.

краска голубая

для

внутренних и

наружных

работ

ПФ -115 устойчива к

воздействию воды,

бытовым и моющих

средствам банка не

менее 2,7кг.

краска зеленая

для

внутренних и

наружных

работ

ПФ -115 устойчива к

воздействию воды,

бытовым и моющих

средствам банка не

менее 2,7кг.

краска желтая

для

внутренних и

наружных

работ

ПФ -115 устойчива к

воздействию воды,

бытовым и моющих

средствам банка не

менее 2,7кг.

косметическии ремонт

помещений

подведомственных

учреждений УНО

бан

11.3

сады

12.3

школы

13.2

боош 4

14.4

скши

бан

15.1

внешк.

11.3

сады

12.3

школы

строительный

13.2

материал

боош 4

14.4

скши

15.1

внешк.

косметическии ремонт

помещений

подведомственных

учреждений УНО

бан.

150

15330,00

366

37405,20

20

2044,00

36

3679,20

18

1839,60

156

17362,80

155

17251,50

4

445,20

327

36885,60

58

6542,40

10

1128,00

18

2030,40

6

676,80

235

26179,00

66

7352,40

15

1671,00

7

779,80

2

222,80

метод

п.5 ст.16

ст. 17

сопастовимых Закона ПМР

запрос

ЗАКОНА"О

рыночных цен "О закупках предложение закупках в

(анализ рынка)

в ПМР"

ПМР"

11.3

сады

12.3

школы

13.2

боош 4

14.4

скши

краска красная

для

внутренних и

наружных

работ

ПФ -115 устойчива к

воздействию воды,

бытовым и моющих

средствам банка не

менее 2,7кг.

бан.

15.1

внешк.

11.3

сады

12.3

школы

цемент

40 кг./ мешок М400

косметический ремонт

помещении

подведомственных

учреждений УНО

меш

2 08

23743,20

37

4223,55

3

342,45

4

456,60

1

114,15

190

17442,00

100

9180,00

10

918,00

11.3

сады

465

39013,50

12.3

школы

185

15521,50

10

839,00

14.4

скши

4

335,60

15.1

внешк.

4

335,60

13.2

боош 4

13.2

боош 4

гипс

первичка 25 кг./мешок

строительный

м еш .

ст.17

п.5 ст. 16

метод

ЗАКОНА"О

запрос

сопастовимых Закона ПМР

рыночных цен "О закупках предложение закупках в

ПМР”

в ПМР"

(анализ рынка)

11.3

сады

12.3

школы

ГИПС

13.2

боош 4

вторичка кг

косметический ремонт

помещений

подведомственных

учреждений УНО

кг.

8050

40572,00

2300

11592,00

230

1159,20

14.4

скши

46

231,84

15.1

внешк.

92

463,68

стоительный

Итого по

523555,97

Ответственный исполнитель

(должность)

« 27.» Февраля_____2024 г.

«I

ст. 17

п.5 ст. 16

метод

ЗАКОНА "О

запрос

сопастовимых Закона ПМР

рыночных цен "О закупках предложение закупках в

ПМР"

в ПМР"

(анализ рынка)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 27.02.2024 года

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта: Наличие информации о рыночной стоимости идентичных товаров (работ, у с л у г )

Источник цены №3

Наименование товаров

Источник цены №1

№

позиции

Количество

(объем)

Количество

закупаемого

источников

товара

ценовой

(работы,

информации

услуги),

штук

Источник цены №2

Цены поставщиков

(исполнителей,

Однородность совокупности значений выявленных

подрядчиков) за единицу

цен, используемых в расчете НМЦК

товара (работы, услуги),

рублей

Средняя

арифметическая

цена за единицу

Среднее

квадратичное

отклонение

л -1

НМЦК, определяемая

методом сопоставимых

рыночных цен

(анализ рынка)

Коэффициент

Расчет НМЦК по формуле:

вариации цен V

v - количество (объем)

закупаемого товара (работы,

(%)

услуги);

(не должен

превышать

п - количество значений,

используемых в расчете;

33%)

( - номер источника ценовой

V =

* 100

информации;

цена единицы товара

(работы, услуги)

НМ ЦКР“Н = ~

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,97

ИТОГО:

8

краска водоэмульсионная для внетренних

работ 14 кг.

краска белая для внутренних и наружных

работ

краска желто-коричневая для внутренних и

наружных работ

краска голубая для внутренних и наружных

работ

краска зеленая для внутренних и наружных

работ

краска желтая для внутренних и наружных

работ

краска красная для внутренних и наружных

работ

цемент

9

гипс строительный (первичка)

668

10

гипс строительный (вторичка)

10718

1

2

3

4

5

6

7

295

2

220,44

267,00

243,72

32,92

13,51

65 029,80

938

2

167,1

120,70

143,90

32,81

22,80

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60

590

2

135,15

102,2

118,68

23,30

19,63

60 298,00

315

2

146,9

111,3

129,10

25,17

19,50

35 059,50

419

2

155,6

112,8

134,20

30,26

22,55

47 263,20

325

2

157,00

111,4

134,20

32,24

24,03

36 205,00

253

2

160,00

114.15

137,08

32,42

23,65

28 879,95

щ

т

5; 4\ .

91,80

92,15

0,49

0,54

27 540,00

fe & 9 0

83,90

0,00

0,00

56 045,20

5,10

0,08

1,53

54 018,72

300

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-----

а/

2

JiJ

/ /

УПРАР

о

UX t 1

17