Тендер - Средство моющее для туалетов и ванных комнат Наличие антибактериального компонента Да Средство спиртосодержащее Нет Средство хлорсодержащее Да №295655912

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 07.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000013

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Красноярского края / Городские округа Красноярского края / город Красноярск / г Красноярск, край Красноярский, г.о. город Красноярск, г Красноярск, ул Академика Павлова, зд. 17, Перечень адресов указан в проекте контракта

Срок поставки товара (календарных дней)

5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 18042.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 обоснование нмцк доместос

Проект контракта

1 Проект контракта средство моющ.для туалетов

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контракта_средство_моющ.для_туалетов

Контракт №

г. Красноярск __________ 2025 г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ''КРАЕВОЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТЕЙ'', в лице директора Вихряновой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий контракт (далее по тексту – контракт) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» извещение № _______________, заключили настоящий контракт поставки товара (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить: Средство моющее для туалетов и ванных комнат, (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество, цена за единицу, стоимость продукции указываются в спецификации (Приложение №1 к контракту).

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Качество и комплектность продукции, маркировка.

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать ГОСТу, ТУ и удостоверяться декларацией о соответствии /сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением, которые являются неотъемлемой принадлежностью продукции, и направляется одновременно с продукцией без дополнительной оплаты.

Цена.

3.1. Цена настоящего контракта составляет ____ (_______) рублей копеек, в т.ч. НДС.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия настоящего контракта.

3.2. Цена формируется с учетом: стоимости товара, НДС, транспортных расходов, уплату налогов и других обязательных платежей.

Порядок поставки.

4.1. Поставщик обязуется поставить продукцию в течение 5 дней с момента подписания настоящего контракта.

4.2. Поставщик не вправе поставлять продукцию Заказчику, не указанную в спецификациях. В случае поставки продукции, не указанной в спецификации её оплата не производится.

4.3. Поставщик обязуется одновременно с поставкой продукции предоставить Заказчику накладную, счёт-фактуру.

4.4. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента приемки от Поставщика продукции на склад Заказчика.

Порядок и форма расчетов.

5.1. Поставляемая по настоящему контракту продукция оплачивается Заказчиком по ценам, указанным в Спецификации.

5.2. Оплата по контракту осуществляется единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке без замечаний Заказчика.

5.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

Порядок приемки продукции.

6.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится на складе Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. При нарушении срока поставки, указанного в Спецификации Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения поставки;

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

Срок действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2025 г., в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие непреодолимой силы.

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

9.2. В случае наступления указанных в пункте 9.1 настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

9.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

9.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более трех месяцев, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

Порядок рассмотрения споров.

10.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения обязательств по контракту Стороны обязуются до передачи дела в арбитражный суд урегулировать их в претензионном порядке. Срок для предъявления и рассмотрения претензий – 10 дней.

10.2. При не достижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

Прочие условия.

11.1. Любые изменения и дополнения к контракту являются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон.

11.2. Документы, передаваемые посредством телеграфной и факсимильной связи, имеют юридическую силу. В случае возникновения спора ответственность за возникшие последствия и бремя доказывания тех или иных фактов возлагаются на Сторону, прибегнувшую к помощи указанных средств связи.

11.3. Если продукция в соответствии с действующим законодательством подлежит таможенному оформлению на территории Российской Федерации, то такое оформление производится силами и за счет Поставщика.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему контракту без письменного согласия другой Стороны.

11.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и реквизитов Сторон.

11.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.7. Во всем ином, неурегулированном настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №

от ______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к контракту

№ __ от __2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с даннымиобоснование_нмцк_доместос - Посмотреть таблицу с данными