Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Нижегородской области (далее – ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд на 2025 год, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника отдела тылового обеспечения Шаталова Артема Сергеевича, действующего на основании доверенности от 28.07.2025 № 60, с одной стороны,
и (далее–), действующий на основании, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,
руководствуясь:
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024
№ 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042);
заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт)
о нижеследующем:
Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить Грузополучателю Государственного заказчика товар, наименование, количество, цена, адрес и сроки поставки которого, указаны в приложении № 1, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта. 1.2. Грузополучателем Государственного заказчика являются учреждение уголовно-исполнительной системы, указанное в приложении № 1
и уполномоченное Государственным заказчиком на приемку товара и предъявление претензий к Поставщику по вопросам неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий Контракта (далее – Грузополучатель).
Права и обязанности Сторон 2.1. Грузополучатель Государственного заказчика обязан: 2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями Контракта. При нарушении порядка приемки товара, предусмотренного настоящим государственным контрактам, грузополучатель несет ответственность за причиненный ущерб государству своими действиями и(или) бездействием. 2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов и условиям Контракта. 2.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. 2.1.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 2.2. Государственный заказчик обязан: 2.2.1. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта. 2.2.2. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с условиями Контракта за невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 2.2.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных без замечанийи документа о приемке с дата размещения в единой информационной системе, подписанного усиленной электронной подписью Государственным заказчиком. 2.2.4. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта. 2.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом; 2.3. Государственный заказчик вправе:
2.3.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
2.3.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.3.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта. 2.3.4. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара. 2.3.5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта. 2.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. 2.4. Поставщик обязан: 2.4.1. В письменной форме известить Государственного заказчика и Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном Контрактом. 2.4.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта. 2.4.3. Передать товар, соответсвующий по качествуи количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора. 2.4.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте. 2.4.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. Контракта. 2.4.6. Обеспечить устранение за свой счет недостаток и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта. 2.4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Контракту возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполненеим (ненадлежащим исполнением) условий Контракта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом. 2.4.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 2.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. 2.5. Поставщик вправе: 2.5.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем товара в соответствии с условиями Контракта. 2.5.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно условиям Контракта. 2.5.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Цена Контракта, порядок и срок расчетов 3.1.
Цена Контракта составляет () рублей 00 копеек и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, погрузо-разгрузочных работ, (НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ), транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. 3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. 3.3. Оплата осуществляется Заказчиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке поставленного товара (Приложение №2). 3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика. 3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение
1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные
с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным
в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик. 3.7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком. 3.8. Источник финансирования: федеральный бюджет КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Расчет и обоснование НМЦК 4.1 Начальная максимальная цена Контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) Приложение № 3 к проекту Контракта.
Сроки и порядок поставки товара 5.1. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет поставку согласно Ведомости поставки (приложение №1) и иным условиям Контракта. 5.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) товара Поставщик уведомляет Государственного заказчика и Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки товара, а также на адрес электронной почты Грузополучателя направляет документы, указанные в п.5.3 настоящего контракта для согласования правильности их оформления. 5.3. Поставщик обязан до дня передачи товара или вместе с товаром в день его передачи Грузополучателю передать Грузополучателю следующие документы, относящиеся к товару, а также документы необходимые для правильного учета товара и совершения операций с ним: а) универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру и рекомендованный Письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. №ММВ-20-3/96@ (в 2-х экземплярах), и (или вместо него) товарную накладную по форме № ТОРГ-12, утвержденную постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 132, которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписаны и скреплены печатью Поставщика (при ее наличии) (в 3-х экземплярах); б) Счет или счет-фактуру, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 1-м экземпляре) (в случае если ее оформление требуется для Поставщика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если Поставщиком не предоставлен универсальный передаточный документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта Контракта); в) акт приемки товаров, работ, услуг, оформленный по форме, установленной Приложением №2 к Контракту, и подписанный Поставщиком и скрепленный его печатью (при ее наличии) (в 3-х экземплярах); г) документ, подтверждающий качество поставляемого товара (декларация соответствия либо удостоверение качества (о качестве), либо сертификат соответствия (качества) либо паспорт качества (безопасности) – предоставляется один из перечисленных документов), выданная (-ые,-ый) уполномоченным лицом (органом) (либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов: заверенными нотариусом или держателем подлинника документа, или тем лицом (органом), который зарегистрировал декларацию) (в 1-м экземпляре на русском языке на партию товара); д) документы или копии документов, подтверждающие страну происхождения товара (декларация Производителя о стране происхождения товара) 5.4. В случае, когда документы, указанные в пункте 5.3 Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит. 5.5. Обязательство Поставщика по поставке товара по Контракту считается исполненным с даты подписания без замечаний Государственным заказчиком, Грузополучателем и Поставщиком акта приемки товаров, работ, услуг (приложение № 2), подтверждающего передачу (поставку) Грузополучателем всего количества товара, предусмотренного Контрактом. 5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Грузополучателя с момента, когда Поставщик считается исполнившим
свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.5. Контракта. 5.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику
с момента подписания Грузополучателем и Поставщиком акта приемки товаров, работ, услуг согласно приложению № 2 без замечаний или товарной накладной.
Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара, порядок и срок оформления результатов приемки 6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим
в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика
и условиям Контракта. 6.2.Приемка товара проводится комиссией Грузополучателя в количестве
не менее 5 (пяти) человек. 6.3. Комиссия организует проведение приемки товаров, осуществляет проверку соответствия товара ГОСТ или ТУ, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям государственного контракта и требованиям действующего законодательства, одновременно проводится проверка комплектности товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям ГОСТ или ТУ. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы
и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам
и материалам. 6.4. Приемка товара по количеству и качеству в части визуального осмотра осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента доставки товара в адрес Грузополучателя. По факту приемки товара, уполномоченные представители Поставщика
и Грузополучателя подписывают акт приемки товаров, работ, услуг (приложение № 2) и товарную накладную в 3 экземплярах по одному для Государственного заказчика, Грузополучателя и Поставщика. 6.5. На актах приемки товаров, работ, услуг (приложение № 2) и товарных накладных Грузополучателем ставится гербовая печать. 6.6. При выявлении несоответствий или недостатков товара в целом или отдельной партии, в том числе несоответствие количественным, качественным характеристикам товара, а также несоответствия ассортимента принимаемого товара сопроводительным документам поставщика комиссией составляется Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписывается комиссией, Поставщиком и утверждается начальником Грузополучателя или его заместителем. 6.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами акта приемки товаров, работ, услуг по Контракту (приложение № 2 к Контракту). 6.8. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности передаваемого Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проводится экспертиза товара. 6.9. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком (Грузополучателем) своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом № 44-ФЗ, в порядке и сроки, установленные указанными контрактами, но не позднее 10 дней при одногородней поставке с момента доставки товара Грузополучателю и не позднее 20 дней при иногородней поставке. Экспертиза проводится в соответствии с ГОСТ или ТУ на товар. 6.10. Экспертиза не является окончательной приемкой. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в 3-х экземплярах в произвольной форме (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика). 6.11. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта уполномоченные представители Поставщика и Грузополучателя приступают
к его последующей приемо-передаче в соответствии с условиями Контракта. 6.12. В случае, если по результатам экспертизы товара будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный заказчик (Грузополучатель) вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком. 6.13. При поставке некачественного товара Поставщик обязуется заменить некачественный товар на качественный. Срок замены некачественного товара составляет 20 календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика (Грузополучателя) о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. 6.14. При выявлении несоответствия качественных характеристик товара предусмотренных требованиями Контракта экспертиза товара проводится за счет Поставщика. 6.15. При приемке товара проводится весовой контроль каждой партии
на площадках выгрузки в присутствии представителя Поставщика и представителя Заказчика или представителя Грузополучателя.
Гарантийные обязательства 7.1. Поставщик гарантирует: Соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта; устранение за свой счет недостатков, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока на товар; что поставляемый товар не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц. 7.2. Гарантийный срок товара в соответствии 12 месяцев. 7.3. В пределах гарантийного срока Поставщиком безвозмездно осуществляется замена товара, несоответствующего требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Срок осуществления замены товара ненадлежащего качества составляет 20 (двадцать) дней с момента получения Поставщиком письменного извещения Государственного заказчика или Грузополучателя об обнаружении некачественного товара. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара к месту его замены и обратно. 7.4. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем. 7.5. Все расходы, связанные с заменой товара в течение гарантийного срока,
в том числе транспортные, погрузо-разгрузочные и иные несет Поставщик. 7.6. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика
по Контракту не прекращаются.
Ответственность Сторон 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации
и Контрактом. 8.2. В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ: 8.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерацииот не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 8.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 8.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства,
и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 8.2.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 8.2.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017
№ 1042: 8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается: 10 процентов от цены Контракта (этапа), в случае если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей. 8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 8.3.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 8.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 8.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту. 8.5. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.
Форс-мажорные обстоятельства 9.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон. 9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств. 9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. 9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне подтверждающие документы о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 9.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
Изменение, расторжение Контракта 10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации. 10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта; б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов
или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара. в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара. 10.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. 10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта. 10.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае: Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок; Неоднократного нарушения сроков поставки товара. 10.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случае: неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара. 10.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта. 10.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
Порядок разрешения споров 11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области. 11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 7 (семь) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. 11.3. Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.
Прочие условия 12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме. 12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителем, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 12.4. Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям ч. 1, 1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ. 12.5. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ
«О специальных экономических мерах и принудительных мерах» участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подп. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252, либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. Представление информации или документов, подтверждающих о соответствии участника закупки вышеуказанному требованию, не требуются. 12.6. Поставщик не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 12.8. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – ведомость поставки; Приложение № 2 – форма акта приемки товаров, работ, услуг. Приложение № 3 – расчет НМЦК.
Срок действия Контракта 13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «29» декабря 2025 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.
Обоснование необходимости использования дополнительной информации (дополнительных характеристик), а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров (работ, услуг):
«Состав: анионные ПАВ 5-15%, неиногенные ПАВ
«Объем товара в упаковке: 5 л.»: для удобной транспортировки и использования в учреждениях УИС.
«Концентрат»: для более экономичного использования средства.
«Вид тары: канистра»: для удобной эксплуатации и длительного хранения товара.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.