Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Свиридовой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________________, действующей на основании ____________________________________, с другой стороны, на основании пункта __ части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, ИКЗ_______________________________________________, заключили настоящий договор:
Предмет договора 1.1. Предметом настоящего Договора является покупка согласно спецификация на поставляемый товар являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1 к Договору). 1.2. Срок поставки: в течении 20 дней со дня заключения Договора. 1.3. Доставка Товара производится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 38, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по местному времени. 1.4. Заказчик обязуется оплатить Товар в установленном настоящим Договором порядке, форме и размере.
Цена и порядок расчетов 2.1. Цена Договора составляет: _____________________ (сумма прописью) руб. 00 коп., НДС не облагается (Упрощенная система налогообложения). 2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 2.3. В цену Договора входят: - цена Товара; - транспортные расходы по доставке Товара до места назначения, включая погрузо-разгрузочные работы; - налоги, сборы и другие обязательные платежи. 2.4. Оплата за поставленный Товар производится после подписания УПД или товарной накладной на основании выставленного счета в течении 7 (Семи) рабочих дней. 2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора. 2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, с которым в соответствии с Законом заключается Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона. 2.8. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора.
Права и обязанности Сторон 3.1. Поставщик вправе: 3.1.1. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 3.2. Поставщик обязуется: 3.2.1. Поставить Товар в срок, указанный в п.1.2. настоящего Договора. 3.2.2. Поставить Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, указанными в Спецификации (Приложение №1 к Договору). 3.2.3. Одновременно с поставкой Товара передать надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара. 3.2.4. Обеспечить погрузку, укладку, перевозку, разгрузку, сборку и установку Товара в адрес Заказчика (указанный в п.1.3. настоящего Договора) своими силами и за свой счет. 3.2.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 3.2.6. Незамедлительно письменно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору. 3.3. Заказчик вправе: 3.3.1. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору; 3.3.2. Осуществлять контроль за сроками поставки Товара. 3.4. Заказчик обязуется: 3.4.1. Осуществить приемку поставляемого Товара на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Порядок сдачи и приемки Товара 4.1. Поставщик при поставке Товара представляет Заказчику на оплату следующие документы, подписанные со своей стороны: счёт, накладную, счет-фактуру (при наличии). Приемка товара осуществляется в месте поставки товара. Поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме. 4.2. Заказчик, при получении Товара от Поставщика, проверяет количество, комплектность и отсутствие видимых повреждений Товара. 4.3. В случае несоответствия количества и качества Товара требованиям Договора Поставщику направляется мотивированный отказ от приёмки Товара с предложением устранить выявленные замечания в установленный Заказчиком срок. 4.4. При поставке Товара ненадлежащего качества, подтверждённого результатами экспертизы и при условии, что Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, не предпринял действий по устранению дефектов Товара или замене Товара, Заказчик вправе требовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены; - потребовать замены Товара ненадлежащего качества, Товаром, соответствующим требованиям технического задания и Договора. Возврат и замена Товара ненадлежащего качества, возмещение недостачи Товара, производится за счёт Поставщика. 4.5. В случае не устранения Поставщиком замечаний и (или) отказе Заказчика от приёмки Товара, не соответствующего требованиям технического задания и Договора, Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара.
Ответственность Сторон 5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 5.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. 5.7. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктами 3 – 9 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком утверждённых Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011) (далее – «Правила»), в том числе рассчитывается как процент цены Договора, или, в случае если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора. 5.8 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств): 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 5.10. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает поставщика от выполнения своих обязательств по Договору в натуре. 5.11. Устранение Поставщиком в установленные сроки, выявленных Заказчиком недостатков, не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Договором. 5.12. Уплата начисленной неустойки (штрафа, пени) может осуществляться в форме удержания Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) при оплате Заказчиком выполненных Работ. 5.13. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено внесением Поставщиком денежных средств на указанный Заказчиком счёт, при осуществлении возврата суммы обеспечения исполнения Договора Заказчик вправе удержать из указанной суммы штраф, пени, рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается 1000 рублей. 5.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 5.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 5.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством. 6.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны. Специальный акт является основанием для внесения изменений в план выполнения работ. Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в специальном акте. 6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора.
Условия расторжения Договора 7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: - по соглашению сторон, - по решению суда, - в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Прочие условия 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами в форме дополнительного соглашения. 8.2. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами в десятидневный срок с даты уведомления любой из сторон о своем намерении провести такие переговоры. В случае не достижения согласия между Сторонами спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 8.3. Стороны обязаны, в течение 10 дней, сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, а также банковских реквизитов. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Сторон.
Срок действия Договора 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Приложения К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемыми частями настоящего Договора. 10.1. Приложение № 1. Спецификация.
Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №7»
(МОУ «Лицей №7»)
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д.38 Телефон 8 (81367) 73343, 73030
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.