Тендер - Средство дезинфицирующее Форма выпуска Жидкость Назначение средства дезинфицирующего Для обработки кожных покровов №316676474

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 30.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000276

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Иркутской области / Городские округа Иркутской области/ / город Черемхово, обл Иркутская, г.о. город Черемхово, Иркутская область. г. Черемхово, ул.Парковая, 21

Срок поставки товара (календарных дней)

3

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_товары_ч12

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 17977_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_товары_ч12

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРАКТ, СФОРМИРОВАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕИС

Общая информация о контракте

• Реквизиты контракта

- Посмотреть таблицу с данными

• Основание заключения контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Стороны контракта

• Информация о заказчике

- Посмотреть таблицу с данными

• Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)

- Посмотреть таблицу с данными

Предмет контракта

- Посмотреть таблицу с данными

• Объект закупки

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг - Нет

- Посмотреть таблицу с данными

Условия контракта

• Сроки исполнения контракта

- Посмотреть таблицу с данными

• Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения

• Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

- Посмотреть таблицу с данными

• Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

• Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)

- Посмотреть таблицу с данными

• Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО

- Посмотреть таблицу с данными

• Прочие условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование контракта

• Источники финансирования

- Посмотреть таблицу с данными

• Цена контракта

- Посмотреть таблицу с данными

• Информация о казначейском, банковском сопровождении

Банковское или казначейское сопровождение не требуется.

• График платежей

- Посмотреть таблицу с данными

• Реквизиты счета заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

• Реквизиты для осуществления оплаты

- Посмотреть таблицу с данными

6. Документы, сформированные без использования ЕИС

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА, СФОРМИРОВАННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕИС

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Требования к товару Поставщик, сведения о котором указаны в пункте 2.2 электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС (далее – Поставщик), обязуется передать заказчику, сведения о котором указаны в пункте 2.1 электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС (далее – Заказчик), товар, указанный в пункте 3.1 электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества (объема) и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных электронным контрактом, сформированным с использованием ЕИС, а также условиями контракта, сформированными без использования ЕИС (далее соответственно – Структурированная часть, Условия, при совместном упоминании – Контракт).В Контракте Заказчик, Поставщик при совместном упоминании именуются «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона». Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 3.1 Структурированной части Товар свободен от прав третьих лиц. Качество (объем), технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, пункту 3.1 Структурированной части, Условиям. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Маркировка (в случае если Товар подлежит обязательной маркировке средствами идентификации) должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Условия оплаты Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта указана в пункте 5.2 Структурированной части. Ставка НДС указана в пункте 3.1 Структурированной части. Цена, указанная в пункте 5.2 Структурированной части включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, а также все расходы, необходимые для поставки Товара, затраты на оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Поставщика. Авансирование по Контракту не предусмотрено. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта на счет Поставщика, реквизиты которого указаны в пункте 5.6 Структурированной части, за счет средств, указанных в пункте 5.1 Структурированной части, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Условий. Суммы, подлежащие уплате Поставщику, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в случаях снятия Поставщика с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и (или) в случае если доходы Поставщика, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей - с даты утраты права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, соответствующем количеству (объему) поставленного и принятого в соответствии со статьей 4 Условий Товара со счета Заказчика, указанного в пункте 5.5 Структурированной части. Срок, место и порядок поставки Товара Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному в пункте 4.3 Структурированной части. Не позднее чем за 2 рабочих дня до дня поставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставщик использует транспортные средства, специально предназначенные или специально оборудованные для перевозки Товара в соответствии с требованиями международных норм права, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поставщик одновременно с передачей Товара представляет Заказчику следующие документы: документы, подтверждающие качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, документы, подлежащие предоставлению при применении национального режима согласно статьи 14 Закона о контрактной системе и принятым в соответствии с ней нормативным правовым актам, сертификат (паспорт) качества производителя. Срок поставки Товара: 4 дня. Порядок и сроки осуществления приемки Товара Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), и оформляется документом о приемке в электронной форме. При приемке Товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества (объема) и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в пункте 3.1 Структурированной части, заявке Заказчика и в сопроводительных документах Поставщика. Поставщик в течение 3 дней со дня исполнения обязательств по Контракту формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Стороны могут приложить к документу о приемке документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара.

В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, пунктом 4.3 Условий, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 4.7 Условий, продлевается на срок проведения такой экспертизы, при этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по Контракту не должен превышать 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Поставщика. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 2 дней с момента уведомления о них Заказчиком. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 Условий, в течение 2 дней с момента уведомления Заказчика, с соблюдением требований статьи 14 Закона о контрактной системе и принятых в соответствии с ней нормативных правовых актов. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.). Датой приемки поставленного Товара является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе подписанного документа о приемке. Права и обязанности Сторон Заказчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 3.4 Условий, пунктом 4.3 Условий и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.

Заказчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:

Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия Контракту.

Уведомить Поставщика о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение
1 рабочего дня после обнаружения таких недостатков.

Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.6 Условий, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товаров.

Не позднее 2 рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензию с использованием единой информационной системы в форме электронного уведомления с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в электронном уведомлении, предусмотренном пунктом 5.2.5 Условий, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В течение 10 рабочих дней с даты исполнения обязательств Поставщиком по Контракту принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

Обеспечить контроль за исполнением Контракта.

Поставщик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:

Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Условий.

Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

Поставщик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:

Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с Контрактом и представить Заказчику документы (информацию), указанные в пункте 3.4 Условий, пункте 4.3 Условий, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, Контракта.

Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока, при установлении гарантийного срока (срока годности, срока полезного использования и т.п.), за свой счет.

Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 рабочего дня после приостановления поставки Товара.

Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

В случае изменения счета Поставщика в течение 1 рабочего дня уведомить Заказчика, указав новые реквизиты счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

В случае, если Поставщик является самозанятым физическим лицом, самозанятым индивидуальным предпринимателем, известить Заказчика об утрате права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в том числе в случаях снятия Поставщика с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и (или) в случае если доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 млн. руб., не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующего события.

Гарантии качества Поставленный Товар должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида товара, Контракту. Поставщик гарантирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если законодательством Российской Федерации деятельность, связанная с поставкой Товара требует наличие специального разрешения (лицензии, аттестата аккредитации и т.п.), Поставщик обязан обеспечить наличие такого разрешения в течение всего срока исполнения Контракта. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара. В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества (объема), с соблюдением требований статьи 14 Закона о контрактной системе и принятых в соответствии с ней нормативных правовых актов. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее не менее 12 (двенадцати) месяцев. Ответственность Сторон За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление № 1042) в размере:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств (в том числе гарантийного обязательства) устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий: 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 7 рабочих дней с даты получения претензии другой Стороны. Условия предоставления обеспечения исполнения Контракта Обеспечение исполнения обязательств по Контракту не устанавливается. Срок исполнения (действия) Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного Заказчиком, в единой информационной системе. Сроки начала и окончания исполнения Контракта указаны в пункте 4.1 Структурированной части. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока исполнения (действия) Контракта, указанной в пункте 4.1 Структурированной части, подлежат исполнению в полном объеме. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта.

Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта, по решению суда. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 1 рабочего дня с момента их наступления уведомляет другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций. Порядок урегулирования споров В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами положений Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления, в том числе содержащие претензию Стороны, формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Иркутской области. Прочие условия Уведомления, запросы Сторон, связанные с исполнением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3 Условий, осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в структурированной части, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Структурированной части. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

Утверждаю

Государственный заказчик (заказчик): Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская больница №1»

Главный врач

__________________ /Баженов А.М./

«20» октября 2025г.

М.П.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ
ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

1. Метод определения начальной (максимальной) цены контракта: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

2. Начальная (максимальная) цена контракта (далее НМЦК):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: НМЦК сформирована в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 мая 2020 г. № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий».

Расчет НМЦК осуществлен по формуле: ,

где .

- Посмотреть таблицу с данными

С целью экономии бюджетных средств расчет начальной максимальной цены контракта производится исходя из минимального значения цены за единицу товара и устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы

Протокол подведения итогов определения поставщика

по закупке▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Организатор закупки: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

Заказчик(и):

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Номер закупки: ­▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000276

Наименование объекта закупки: Средство дезинфицирующее

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей

Извещение о проведении закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/.

Дата подведения итогов: 30.10.2025

На момент окончания срока определения заявок на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, оператором была определена одна заявка (предварительное предложение), соответствующая требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и содержащая наименьшую цену за единицу товара, являющегося объектом закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик рассмотрел поступившую заявку на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в порядке, установленном пунктом 6 части 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и принял следующее решение:

- Посмотреть таблицу с данными

На основании результата рассмотрения заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и руководствуясь подпунктом «б» пункта 6 части 12 статьи 93 Закона №44-ФЗ, заказчиком принято решение о присвоении следующего порядкового номера заявке, соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ:

- Посмотреть таблицу с данными

На участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, подана только одна заявка.

На основании рассмотрения заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, контракт заключается с участником, идентификационный номер заявки которого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Настоящий протокол подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер» по адресу в сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru/

Документ подписан электронной подписью

- Посмотреть таблицу с данными