Тендер - Средство дезинфицирующее Форма выпуска Таблетка №285380744

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_Средство дезинфиц..pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 29.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000044

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Курской области / Городские округа Курской области / город Курск / Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Курск / г Курск, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120, лит. В3 здание МКУ «АТП Администрации города Курска»

Срок поставки товара (календарных дней)

10

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 6668.10 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Описание всех требуемых характеристик товара представлено в Описании объекта закупки (Приложение к Извещению)

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Дополнительная информация и документы

1 Описание объекта закупки

Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

МКУ «Автопредприятие Администрации города Курска»

Поставка дезинфицирующего средства

Место поставки товара: г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120, лит. В3 здание МКУ «АТП Администрации города Курска», в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени (выходные дни: суббота, воскресенье).

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) дней с момента заключения контракта. Поставка осуществляется в дневное время в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по московскому времени.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфецирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора», а также конкретным показателям и техническим требованиям иной нормативно-технической документации.

Условия поставки товара:

- товар до места передачи доставляется силами и за счет средств Поставщика, разгрузочные работы производятся силами и за счет средств Поставщика;

- перевозка, отгрузка и условия хранения товара должны соответствовать требованиям производителя к данному виду товара;

- товар при поставке должен быть в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки и хранения. Информация на упаковке должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

Поставка должна быть осуществлена в полном соответствии с Контрактом Заказчика, не допускается замена позиций товара при поставке. В случае отклонений по количеству, качеству, наименованиям и/или характеристикам поставляемого товара от указанных в Контракте, Заказчик оставляет за собой право отказать в приемке всей партии товара.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не произведенным из восстановленных компонентов, на товаре не должно быть следов повреждений и изменений, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, год выпуска не ранее 2023 года.

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ________

ИКЗ ________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное казённое учреждение «Автопредприятие Администрации города Курска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Волобуева Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ч. 1 и ч. 12 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке дезинфицирующего средства (далее – Товар) в количестве, ассортименте и в соответствии с характеристиками, указанными в спецификации (Приложение № 1), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
1.2. Заказчик обеспечивает оплату поставленного Товара в установленном Контрактом порядке, сроке и размере.
1.3. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___ (___) % - ___ (___) рублей ___ копеек (если НДС не облагается, указать основание).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, а также не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
2.2. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость тары (кроме много-оборотной транспортной), упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
2.4. Окончательный расчет за поставленный и принятый Товар на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке на основании выставленного Поставщиком счета и (или) счета-фактуры.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. Источник финансирования: бюджет города Курска на 2024 год.

КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативных документаций, утвержденных в Российской Федерации, в течение всего срока годности Товара.

3.2. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. На внутренней и внешней упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

• наименование продукции;
• наименование организации - производителя продукции;
• номер серии и дата изготовления.

3.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет и (или) счет-фактура), надлежащее качество и безопасность Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120, лит. В3 здание МКУ «АТП Администрации города Курска», в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени (выходные дни: суббота, воскресенье), в течение 10 (десяти) дней с момента заключения контракта. Поставка осуществляется в дневное время в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по московскому времени.

4.2. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Представителя Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

4.3. Поставка Товара включает в себя доставку товара до места назначения, разгрузку, уплату налогов и сборов.

4.4. Поставка товара осуществляется одной партией.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик при поставке Товара (каждой партии) должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

5.1.1. паспорта производителя на каждую серию Товара, документ, подтверждающий соответствие Товара, выданные уполномоченными органами (организациями), инструкции по применению на русском языке (при наличии указанной инструкции);

5.1.2. товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.3. счет и (или) счет-фактуру.

5.2. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, Контракту или заявке;

- проверка наличия и правильности оформления сопроводительных документов на Товар (п. 5.1. Контракта);

- проверка соблюдения Поставщиком требований к условиям транспортировки, установленных действующим законодательством;

- проверка соответствия количества Товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного;

- проверка целостности упаковки и срока годности Товара, вскрытие упаковки, осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений и недостатков.

5.3. Если груз доставляется лицом, нанятым Поставщиком (ТК), то Покупатель обязан в присутствии представителя ТК при получении товара:

- проверить тару и упаковку на наличие недостатков (н-р, отсутствует обрешетка или она сломана; не целая, порванная, вскрытая, пробитая, промятая упаковка; вскрытый, порванный фирменный скотч или стрейч-пленка). Если недостатки такого характера установлены, то Покупатель обязан не принимать груз до составления акта, составить акт о выявленных недостатках в товаре, подписать его у водителя ТК, вскрыть упаковку в присутствии работника ТК и зафиксировать в акте явные повреждения товара. После совершения этих действий товар необходимо забрать и проверить его на наличие иных недостатков. Покупатель обязан сохранить упаковку товара до замены поврежденного товара;

- сверить количество мест с документами. При наличии разночтений отразить их в акте транспортной компании и подписать вместе с работником ТК.

При отсутствии недостатков в товаре Покупатель подписывает первичные документы (УПД/товарную накладную и счет-фактуру) в дату, предусмотренную для приемки товара. Если Покупатель не подписал первичные документы, но и не заявил о недостатках Товара в предусмотренные сроки приемки, то первичные документы считаются подписанными Покупателем, а Поставщик – надлежащим образом исполнившим все свои обязательства из договора.

При наличии недостатков Поставщик обязуется устранить недостатки Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Акта-рекламации.

5.3. Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

5.4. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.5. Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную п.п. «а», «г», «е» ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара.

5.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 5.4 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 5.4. Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.11. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Права Заказчика:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков.

6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

6.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

6.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

6.1.7. Досрочно принять и оплатить поставленный Товар.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара и проведение экспертизы для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта.

6.2.2. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

6.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а также возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

6.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3. Права Поставщика:

6.3.1. Требовать от Заказчика приемки поставляемого Товара в соответствии с условиями Контракта.

6.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств.

6.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

6.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.4. Обязанности Поставщика:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта.

6.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса (при наличии), электронной почты в течении 1 (одного) рабочего дня с момента изменений, в письменной форме.

6.4.4. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, который в любом случае не может быть короче 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком требования, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества и ассортимента.

6.4.5. В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок на товар равен гарантийному сроку завода-изготовителя, а при отсутствии такового составляет 12 месяцев с момента приемки поставленного Товара.

7.2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

• неисправности, вызванные использованием в сопряжении с нестандартным, не сертифицированным или не прошедшим тестирование на совместимость оборудованием;
• неисправности, вызванные несоответствием параметров питающих, информационных и кабельных сетей Государственным стандартам РФ и Техническим условиям, установленным производителем.
  8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  8.1. При нарушении условий Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
  8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
  8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
  8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
  За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
  а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
  б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
  в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
  г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
  Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет 1000 рублей 00 копеек.
  8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
  8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
  8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
  Размер штрафа устанавливается Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в том числе рассчитываемый как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
  8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
  а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
  б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
  в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
  г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
  д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
  е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
  ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
  з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
  и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
  Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет _________ рублей ___ копеек. 1
  8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
  а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
• 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
• 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
• 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
  б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
• 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
• 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
• 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
  Размер штрафа составляет _______ рублей ___ копеек.
  8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
  а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
  б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
  в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
  г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
  Размер штрафа составляет 1000 рублей 00 копеек.
  8.11. Обязательство по Контракту является просроченным в случае нарушения срока поставки любой партии в соответствии с отгрузочной разнарядкой (заявкой) или графиком (при поставках по отгрузочным разнарядкам (заявкам) или графику).
  8.12. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Поставщика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.
  8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.
  8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
  8.15. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.
  8.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
  8.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
  9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
  9.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.
  10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
  10.1. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного Заказчиком с использованием усиленной электронной подписи в единой информационной системе и действует до 31.12.2024 г. или до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
  10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ.
  10.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта оформляются дополнительными соглашениями сторон, которые вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
  10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ. Односторонний отказ от договора возможен при существенном нарушении стороной Контракта, под которым, в частности, понимают просрочку Поставщиком срока поставки более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
  11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
  11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, издания государственного акта, препятствующего исполнению обязательств и т. п.), которые стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами.
  11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроках выполнения обязательств по Контракту, известить о них другую Сторону в письменной форме любыми способами (телеграф, телефакс и др.). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и сроки их исполнения. Официальным подтверждением наступления форс-мажора является сертификат торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, копия которого должна быть представлена Стороной, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы, другой Стороне в максимально короткие сроки.
  11.3. О прекращении форс-мажора и его последствий Сторона, для которой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую Сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.
  12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ СТОРОН
  12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
  12.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.
  Претензия формируется с использованием единой информационной системы, подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
  Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об удовлетворении претензии или об отказе в удовлетворении претензии.
  12.3. В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней перечислить на расчетный счет заявителя денежные средства в сумме удовлетворенной претензии.
  12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.
  13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
  13.1. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи и электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе. Контакты для обмена документами указаны в разделе 14 Контракта.
  В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
  Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа.
  13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
  В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
  13.3. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами с использованием усиленной электронной подписи.
  13.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
  13.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
• Приложение № 1. Спецификация – на ___ л.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту

от «___» ________ 2024 года № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае наличия этапов исполнения контракта сумма штрафа устанавливается в отношении каждого этапа исполнения контракта.

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть EZTP20 Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Средство дезинфицирующее 1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Комиссия по закупкам в соответствии с ч. 12 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 27 Председатель комиссии Ларин Алексей Владимирович 1 1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 2 28 Член комиссии Моисеев Анатолий Сергеевич 1 1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 3 28 Член комиссии Горбунова Елена Юрьевна 1 1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9T09:32:08.000Z г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120, лит. В3 здание МКУ «АТП Администрации города Курска» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть EP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 12.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:56:30 (MSK+00:00) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2T16:56:30+03:00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСМАГ" 3332AB7C-E▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьA▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьA1296C0 6 099.30 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Средство дезинфицирующее 166 Килограмм ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 27 Председатель комиссии Ларин Алексей Владимирович 1 1 admitted ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 2 28 Член комиссии Моисеев Анатолий Сергеевич 1 1 admitted ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 3 28 Член комиссии Горбунова Елена Юрьевна 1 1 admitted admitted 1 JB2149 Установлено 1 ET44 Установлено 1 TR442 Установлено 1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть npsLJ1gExeBD3XLlY6qJuP74qXZ0pXMivtInuQBqYjI= C▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьE0E354B1430A9207C18DE▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьF504 128.65.143.164 Протокол_Средство_дезинфиц.

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТДВЩИКД

ль▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

29.||.2024

Заказчик:

муниципдльноЕ кдзЕнноЕ учрЕждЕниЕ "АвтопрЕдприJIтиЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРСКА"

Илентификационный код закупки : 24з 4 62с)

0

447 з04 бз▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 з▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

наименование объекта закупки: Средство дезинфицирующее

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 668.10

извещение о проведении закупки, осуществляемой в соответствии с частью |2 стжьи 93 Закона

Jф 44-Фз, раз*Ьщ""о на официа_пьном сайте единой информаIrионной системы в сфере закупок

http:i/zakrrpki.gov.rt/, а также на сайте электронной площадки

На заседании комиссии о'Комиссия по закупкам в соответствии с ч. |2 ст. 9З 44-ФЗ" по

подведению итогов определения поставщика (полрядчика, исполнителя) закупки,

осуществJUIемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона м 44-Фз, присутствовало 3 члена

комиссии:

Прелселатель комиссии

член комиссии

член комиссии

Ji""p",

А".*;Й

Владимировt.i.t

Моисеев z\Hit lо.lий

Сергеевич

горбунова Елена Юрьевна

Присутствует

Присутствует

Присутст

Заседание комиссии по подведению итогов определения поставщика проводилось 29,||.2024

|2:З2:08 (MSK+00:00)

решение комиссии о соответствии извещению об осуществлении закупки:

Номер

заявки/ИНЗ

1

Решение

обоснование

Ларин Алексей

Владимирович

Соответствует

Моисеев

Анатолий

сергеевич

Горбунова Елена

Юрьевна

Ер▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Соответствует

1

члена

комиссии

Соответствует

Ер▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1

Фио

Ер▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Решение

члена

комиссии

Соответствует

Соответствует

Соответствует

определения заявок на Kи, присвоенный

оператором

оператором

электронной

площадки

Ер▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1

Щена за

единицу

товара

406.62

Общая

сумма

6 099.30

На основании рассмотрения заявки Нzt 1lrli1.,l,,,,a в закупке, осуществляемой в соответствии с

частьЮ l2 статьи 9З Закона Jф 44-Фз, и в с()(),l,tjе,гствии с частью |2 статьи 9З ЗаконаNs 44-ФЗ,

контракт заключается с участником, иденr,иtРrлltационный номер заявки которого: Ер▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьl.

настоящий протокол подписан усиленнол'1 электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени заказчика, и направле1-1 оператору электронной площадки по

адресу в сети кИнтернет>: https:/i'gz.Iot-tltliill,. i,l,

.

Председатель комиссии

А. В. Ларин

член комиссии

А. С. Моисеев

член комиссии

Е. Ю. Горбунова