Тендер - Средства моющие (прочие) №299600198

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Инструкция, требования) (2) (1).docx
• Описание объекта закупки моющие.docx
• Средства моющие для нужд РГБЛПУ РПЦ2 .xlsx
• ч. 4 Проект контракта чистящие ср-ва (1).docx

Описание_объекта_закупки_моющие

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиИнструкция,_требования)_(2)_(1) - Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме электронных документов, Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Подготовленная участником закупки заявка на участие в электронном аукционе должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку документы, оригиналы которые выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Все сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия комиссией заказчика решения о признании заявки участника закупки не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе. Для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности в Приложение 1 «Описание объекта закупки» к документации об аукционе установлены максимальные и/или минимальные значения показателей, показатели, значения которых не могут изменяться, товаров, предполагаемых к поставке.

Участник закупки в своей заявки на участие в электронном аукционе должен указать соответствующие приведенным в Техническом задании документации об аукционе конкретные значения показателей, предполагаемых к использованию при выполнении работ товаров без указания слов (а также производных от них): «максимальное значение», «минимальное значение», «не более», «не менее», «более», «менее», «от», «ниже», «не ниже», «выше», «не выше», «не позднее», «ранее», «не ранее», «шире», «уже», «до», «или аналог», «типа», «или аналогичного типа», «или эквивалент», «или», «должен превышать», «не должен превышать», «в пределах». При этом значения показателей, сопровождающиеся словами «минимальное значение», «не менее», «не ниже», «не ранее», являются минимальными; значения показателей, сопровождающиеся словами «максимальное значение», «не более», «не выше», «не позднее», «не должен превышать», «в пределах», являются максимальными. При указании конкретных показателей, предполагаемых к использованию при выполнении работ товаров по значениям показателей, сопровождающихся словами «более», «выше», «свыше», «шире», «должен превышать», участник закупки должен указать конкретные значения показателей, которые больше описанных подобным образом; по значениям показателей, сопровождающихся словами «менее», «ниже», «уже», «ранее», участник закупки должен указать конкретные значения показателей, которые меньше описанных подобным образом. При указании конкретного показателя по значению показателя вида «от x», где «x» - нижнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретное значение показателя больше «х». При указании конкретного показателя по значению показателя вида «до x», где «x» - верхнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретное значение показателя меньше «х». Значения показателей, разделенные знаком «-» означает, что для данной характеристики используемого товара одновременного указаны верхнее и нижнее предельные значения допустимого диапазона, при этом участник закупки в первой части заявки должен указать либо конкретное значение, входящее в данный диапазон, либо диапазонное значение, входящее в данный диапазон. Если значение показателя разделенные знаком «-» при этом сопровождаются словом или его производными «диапазон», участник указывает диапазонное значение равное указанному диапазону, либо входящее в указанный диапазон. Когда для товара указаны характеристики и/или показатели, являющиеся неоднородными, определяющие различные свойства, качества, особенности этого товара (такие характеристики и/или показатели соединены одиночным союзом «и»), участник закупки к использованию при поставки товара должен предложить товар, который сочетает в себе или имеет все перечисленные подобным образом характеристики и/или показатели. Когда для товара указаны характеристики и/или показатели, являющиеся однородными, определяющие многообразие вариантов исполнения этого товара (такие взаимоисключающие характеристики и/или показатели разделены союзом «или», или знаками «/», «\», «,»), участник закупки должен указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом, которые соответствуют товару, предполагаемому им к поставке; исключается возможность предложения участником одновременно двух или более или всех перечисленных вариантов поставки или исполнения такого товара; при этом данные правила не относятся к единицам измерения показателей или характеристик товара. В случае если показатели товара стоят после знака «:» при этом разделены «;» участник закупки должен указать все перечисленные значения после знака «:». Описание участником характеристик и/или показателей, предполагаемых к использованию при выполнении работ товаров не должно содержать предложений со словами (а также производными от них): «может», «не может», «может быть», «не может быть», «должен», «не должен», «должен быть», «не должен быть», «допускается», «не допускается», «возможно», которые не позволяют однозначно определить наличие или отсутствие в предлагаемом товаре характеристик и/или показателей, указанных подобным образом. Часть показателей товаров по своей сути имеют диапазонное (интервальное) значение и поэтому участником закупки не должны конкретизироваться (значения таких показателей разделены знаком «÷»). Когда значения показателей товаров сопровождаются знаками: «≥» («больше или равно»), «>» («больше»), «≤» («меньше или равно»), «

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 23.05.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000047

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Респ Карачаево-Черкесская, г.о. Черкесский, г Черкесск, г. Черкесск, ул. Грибоедова 77

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Нет

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ст.96

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20796У40630

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ГРКЦ НБ Карачаево-Черкесского Республиканского Банка России

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Средства_моющие_для_нужд_РГБЛПУ_РПЦ2_ - Посмотреть таблицу с даннымич._4_Проект_контракта_чистящие_ср-ва_(1)

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт №

на поставку моющих и чистящих средств для нужд РГБ ЛПУ «РПЦ»

ИКЗ

г. Черкесск «___»________2025 г.

Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Республиканский перинатальный центр», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Пономаревой Евгении Борисовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»(далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «___»______ _______ г. №________, на основании _________ от «___»______ _____ г. № _______, заключили настоящий ____________ 1 (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик обязуется в установленные сроки поставить Заказчику Товар, качество, количество и цена которого определены в Приложении № 1 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в сроки, порядке и на условиях, оговоренных в Контракте.

1.2. Товаром в настоящем Контракте именуются моющие средства(порошок стиральный, средство для мытья посуды). Товар поставляется в объеме, сроки и количестве в соответствии с заявкой Заказчика.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________________________________. Цена за единицу Товара, указанная в Приложении №1 к Контракту, является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и включает все расходы по оплате таможенных пошлин и процедур, доставке Товара Заказчику, проведению погрузочно-разгрузочных работ, НДС и прочих расходов, налогов и платежей.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и контрактом. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой товара, предусмотренных контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата осуществляется за счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию из территориального фонда обязательного медицинского страхования в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в контракте, после фактической поставки партии товара в течении 15(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара Заказчиком.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Товары, поставленные Поставщиком сверх количества, указанного в Заявках Заказчика, не указанные в спецификации, или не соответствующие требованиям контракта по качеству, потребительским свойствам и функциональным характеристикам не оплачиваются Заказчиком.

2.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.7. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.

2.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата оказанных услуг осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, согласно, указанного Акта и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.9. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.8. Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.10. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема товара, качества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.11. Настоящий контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объем поставляемых товаров предусмотренных Контрактом. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта, пропорционально дополнительному объему поставляемого товара, исходя из установленной в Контракте цены товара, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением объема поставляемого товара Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.12. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.13. В соответствии с п. 13 ст. 34 ФЗ №44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей и страховых взносов во внебюджетные фонды, связанных с оплатой контракта.

3. Порядок поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется за счет средств поставщика, силами поставщика на основании спецификации (Приложение № 1). Поставщик осуществляет поставку и выгрузку товара на склад Заказчика в течении всего срока действия Контракта в ассортименте и количестве, указанном в заявке Заказчика в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к Контракту. Поставки осуществляются с момента заключения контракта по 30 декабря 2025 года с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо заявке Заказчика в течение 2(двух) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком. Заявка передается Поставщику телефонограммой, электронной почтой или факсограммой. Товар поставляется Поставщиком на склад Заказчика, расположенный по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Грибоедова, 77, РГБ ЛПУ «РПЦ».

3.2. Поставщик должен уведомить Заказчика о дате поставки Товара не позднее, чем за 1 рабочий день до даты поставки.

3.3. Одновременно с поставкой товара Исполнитель предоставляет заказчику комплект документации: счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема-передачи товара, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ, ТР ТС или другим стандартам, действующим в отношении данного товара.

3.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара, приемка которого осуществляется по тарным местам – по количеству мест, и качеству, в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, далее по тексту – «видимые недостатки» производится Заказчиком в момент приемки Товара. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

3.5. Если при передаче Товара Заказчику будет обнаружено несоответствие Товара требованиям Контракта, в части качества, количества, комплектности, поставленный товар будет иметь повреждения, недостатки, Заказчик вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в товарной (товарно-транспортной) накладной, акте приема-передачи товара в этом случае Поставщик обязуется вывезти Товар, несоответствующий требованиям Контракта, тем же рейсом, осуществив в последующем замену товара за свой счет.

3.6. Заказчик вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара: по количеству и/или ассортименту, и/или комплектности, и/или качеству в части видимых недостатков, если эти недостатки обнаружены в течение гарантийного срока с момента получения Товара.

3.7. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого производителем на данный вид товара.

3.8. Заказчик вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены, в течение гарантийного срока Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения. При обнаружении указанных недостатков Товара Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 48 часов с момента обнаружения недостатков. Допускается извещение Поставщика по факсимильной связи. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 48 часов с момента получения извещения, для осмотра Товара и составления двухстороннего Акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке, данный Акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В случае возникновения между сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная сторона вправе за свой счет сделать соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона. Поставщик обязан в течение 48 часов после даты получения Акта своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки. Если Товар, имеющий недостатки, оплачен Заказчиком, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента вывоза данного Товара возвратить Заказчику все денежные средства за данный Товар.

3.9. Датой поставки считается дата отгрузки Товара на складе Заказчика и указанная в подписанной уполномоченными представителями сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.10. До момента передачи Товара Заказчику Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения Товара.

3.11. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику, что подтверждается подписанной Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной.

Качество

4.1. Поставляемые товары по своему качеству должна соответствовать действующему ГОСТУ и ТУ Поставщика, что удостоверяется документами по сертификации.

4.2. При обнаружении несоответствия качества товара требованиям ГОСТа или ТУ Заказчик уведомляет об этом Поставщика не позднее трех часов с момента обнаружения несоответствия.

Поставщик обязан не позднее 4-х часов с момента получения уведомления направить своего представителя для участия в определении качества продукции (в исключительных случаях может быть водитель-экспедитор).

В случае неявки представителя Поставщика в указанные сроки, Заказчик в одностороннем порядке в срок, не превышающий трех часов с момента окончания срока явки представителя Поставщика, производит возврат некачественной продукции.

4.3.Товар, признанный некачественным, подлежит замене, при этом Заказчик предоставляет Поставщику акт, подтверждающий ненадлежащее качество продукции за подписями представителей Заказчика и Поставщика, а в случае неявки Поставщика акт, подписанный Заказчик в одностороннем порядке. Для замены некачественного товара, Покупатель возвращает ее Поставщику в сроки, указанные в п.4.2. настоящего договора. Сдача некачественного товара Поставщику оформляется двусторонним актом приёмки - передачи.

Приемка товара

5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется приемочной комиссией.

5.2.Приемка Товара оформляется актом о выполнении поставки (части поставки), который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

5.3. При приемке поставленного Товара Заказчик обязан провести экспертизу поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.4.В случае установления по результатам экспертизы факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.5.Товар принимается одной партией. Партией считают любое количество товара одного сорта, упакованное в тару одного вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве и оформленное одним документом установленной формы.

5.6.При осуществлении приемки Товара приемочная комиссия обязана осмотреть товар, проверить его количество, наличие всех сопроводительных документов, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара.

5.7. Товар принимается Заказчиком от Поставщика при наличии всех сопроводительных документов по количеству и качеству. При отсутствии необходимых сопроводительных документов или некоторых из них приемка Товара Заказчиком не осуществляется. Об отсутствии необходимых документов Заказчик информирует Поставщика (телефон, факс, e-mail и т.п.) немедленно в день поставки партии Товара.

5.8. Приемка Товара по качеству, количеству осуществляется лицами, уполномоченными Заказчиком, в течение дня после поступления Товара на склад Заказчика. Внутритарная приемка Товара на складе Заказчика осуществляется в течение всего срока хранения товаров на складе Заказчика.

5.9.Проверка Товара, поступившего в таре, производится при вскрытии тары. Тара должна обеспечивать сохранность Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до получателя.

5.10. При обнаружении несоответствия качества, количества, маркировки, тары и упаковки данным, указанным в сопроводительных документах и требованиям нормативных, нормативно-технических и технических документов, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт о недостатках, в котором указывается количество осмотренного Товара и характер выявленных дефектов. Акт о недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 рабочих дней после их обнаружения. Акт о недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийным сроком годности, должен быть составлен в течение 5 рабочих дней после их обнаружения, но в течение срока годности. Акт о недостатках, устанавливающий ненадлежащее качество, количество, маркировку или упаковку Товара утверждается руководителем Заказчика или его заместителем. Один экземпляр подписанного акта о недостатках направляется Поставщику.

5.11.Одновременно с приемкой Товара производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям нормативных, нормативно-технических, технических и нормативно-правовых актов.

5.12.По результатам приемки в день окончания приемки Товара оформляется товарная накладная, которая подписывается всеми лицами, участвовавшими в приемке, и акт о выполнении поставки по контракту.

5.13.Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Спецификации (Приложение №1).

5.14. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Заказчиком недостачи, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков Товара. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью Поставщика, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.15.В случае принятия Заказчиком товара ненадлежащего качества на временное хранение, Поставщик обязан в трехдневный срок вывезти его и заменить на качественный.

5.16.Партия товара, не отвечающая требованиям контракта и спецификации (Приложение №1), нормативным требованиям для соответствующего вида товара, считается не соответствующей условиям контракта и спецификации в части комплектности, качества, ассортимента не подлежащей приемке, и оплате Заказчиком. Соответствующее решение принимается Заказчиком с участием Поставщика или в его отсутствие, в случае надлежащего уведомления Поставщика о дате и времени принятия решения.

6. Обязательства сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1.В период действия настоящего контракта осуществить поставку Товара Заказчику согласно Спецификации (Приложения № 1 к Контракту). Товар отгружается в единицах измерения согласно Спецификации (Приложения № 1 к Контракту).

Датой поставки Товара Заказчику является дата подписания Заказчиком акта о выполнении поставки по контракту.

6.1.2. По требованию Заказчика представлять в письменном виде отчет о ходе выполнения поставок Товара Заказчику.

6.1.3. Поставлять Товары для государственных нужд в сроки, установленные заявками Заказчика и надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

6.1.4. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения Контракта.

6.1.5.Представить Заказчику счета, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, иные сопроводительные документы, обязательные для подтверждения соответствия товара, оформленные надлежащим образом. В случае не предоставления документов или предоставления документов, оформленных ненадлежащим образом, Поставщик считается не надлежаще исполнившим свои обязательства по Контракту и к Поставщику применяются штрафные санкции в размере, предусмотренном в разделе 7 настоящего контракта.

В случае не предоставления документов или предоставления документов, оформленных ненадлежащим образом, акт о выполнении поставки Товара Заказчиком не подписывается, и поставка Товара считается просроченной. Со дня, следующего после дня истечения установленного заявкой Заказчика срока поставки партии Товара, Заказчик начисляет Поставщику пеню за каждый день просрочки в размере, предусмотренном в разделе 7 настоящего контракта.

6.1.6. Поставщик обязан предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию о качестве и безопасности поставляемого товара, соблюдении требований нормативных документов при обороте товаров. Информировать Заказчика немедленно при возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению контракта.

6.1.7. Соблюдать требования нормативных документов к расфасовке и упаковке товара, маркировке, а также к используемым для упаковки и маркировки материалам.

6.1.8. Соблюдать требования нормативных документов к допустимому содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений.

6.1.9. Соблюдать требования нормативных документов к условиям хранения и перевозок товаров, и подтверждать соблюдение таких требований соответствующими записями в товарно-сопроводительных документах.

6.1.10.Соблюдать требования нормативных документов в отношении товаров, материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации.

6.1.11.Поставщик обязан информировать Заказчика в случае, если при хранении, перевозках товаров, допущено нарушение, приведшее к утрате товаров, соответствующего качества и приобретению ими опасных свойств. При этом такие товары, не подлежат приему, направляются на экспертизу, в соответствии с результатами которой они утилизируются или уничтожаются.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1.Своевременно передавать Поставщику заявки и информацию, необходимые для исполнения Контракта.

6.2.2.Осуществить приемку товара в соответствии с порядком, предусмотренном настоящим контрактом.

6.2.3.Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил Постановления №1042 от 30.08.2017 г.

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

8.1. С момента размещения в единой информационной системе Заказчиком контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика контракт считается заключенным. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.12.2025 г. При подаче заявки Заказчиком до истечения срока контракта Поставщик обязан до поставить товар в соответствии с полученной заявкой.

8.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема Товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы Товара.

Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. В случае изменений банковских реквизитов и иных значимых юридических фактов (реквизитов) стороны обязуются письменно сообщать о данных фактах другой стороне в течение трех рабочих дней с момента возникновения изменений.

8.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и гражданским законодательством.

Односторонний отказ от исполнения контракта (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения контракта Поставщиком.

Нарушение контракта Поставщиком считается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Неоднократность выражается в нарушении сроков поставки три и более раз.

8.4.Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5.Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе его исполнения установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.6.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от его исполнения другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.8. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя, указанного в части 3 статьи 54, части 6 статьи 78, первом предложении части 17 статьи 83, победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом положений части 18 статьи Федерального закона № 44-ФЗ, и после предоставления в соответствии с настоящим Федеральным законом участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 настоящего Федерального закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5% от максимального значения цены контракта. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается копией платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта, гарантийного обязательства.

Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ. не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком преимущества, предусмотренного частью 3 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом

10. Порядок разрешения споров

10.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Срок ответа на претензию – 3 календарных дня с даты ее получения.

10.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с действующим законодательством.

11. Прочие условия

11.1. Все дополнения, изменения настоящего контракта имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

11.2. Приложениия к Контракту:

11.2.1. Приложение №1: Спецификация.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК:
Главный врач

РГБ ЛПУ «РПЦ»

_____________/Е. Б. Пономарева/

м.п.

Приложение № 1

к контракту №

от « _____ » _________ 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными