Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Средства личной гигиены №284934003

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_детское_мыльное

Контракт на поставку № ______

г. Октябрьский «___» ____________ 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 «Малютка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (МБДОУ Детский сад № 17), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Марковой Ульяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующий_________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п.4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - осуществление закупки у единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя), заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику согласно Спецификации (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Контракту Товар принадлежит ему на праве собственности, не обременен залогом и свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым, без дефектов, не поврежденным.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар единовременно в полном объеме, в течение 1 (одного) дня с даты заключения Контракта, в рабочие дни в рабочее время (пн-пт – с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

2.2. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность и защиту от внешних повреждений.

2.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Октябрьский, г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 6а (далее – Место поставки).

2.4. Доставка Товара до места поставки производится за счет Поставщика. О дате поставки Товара Поставщик не менее чем за 1 день до поставки уведомляет Заказчика.

2.5. Поставщик направляет Заказчику вместе с Товаром оригинал товарной накладной (УПД) на поставляемый Товар в 2 (двух) экземплярах, счет и счет-фактуру (в случае если Поставщик является плательщиком НДС) и заверенные копии сертификатов подтверждающих качество Товара. Вышеуказанные документы должны быть получены в Месте поставки представителем Заказчика в день поставки Товара.

2.6. Приемка Товара по количеству производится по товарной накладной (УПД), подписываемой Заказчиком и должна быть полностью завершена в течении 5 дней. Товар собирается силами Поставщика либо поставляется в сборе. Товар разгружается силами Поставщика в месте указанном Заказчиком.

2.7. Риск случайной гибели или утраты Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара в Месте поставки. В случае недостачи Товара либо поставки некачественного Товара составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товара. Замена или допоставка Товара осуществляется Поставщиком за свой счет, включая транспортные расходы, в 3 - дневный срок с момента подписания акта.

2.8. Заказчик имеет право на проведение технического контроля и/или испытаний Товара с целью подтверждения их соответствия условиям Контракта, Техническим требованиям.

2.9. Если Товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет в 3 - дневный срок со дня получения протокола технического контроля или испытаний заменить забракованный Товар на аналогичный новый, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

2.10. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней (в декабре - не позднее 1 (одного) рабочего дня), следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает документ о приемке.

2.11. В случае выявления Заказчиком количественного и (или) качественного расхождения, несоответствия ассортимента Товара сопроводительным документам, условиям Контакта, нарушении целостности пломб и упаковок Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней (в декабре - не позднее 1 (одного) рабочего дня), следующих за днем поставки, Заказчик осуществляет приемку Товара и направляет Поставщику Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее – Акт приемки).

Поставщик или его уполномоченный представитель обязан участвовать в приемке Товара, о дате которой Поставщик извещается Заказчиком по номеру телефона или адресу электронной почты, указанным в разделе контракта «Адреса и банковские реквизиты Сторон». Неявка надлежащим образом извещенного Поставщика не препятствует приемке Товара.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней (в декабре - не позднее 1 (одного) рабочего дня) со дня поступления Акта приемки Поставщик направляет в адрес Заказчика подписанный со своей стороны Акт приемки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней (в декабре - не позднее 1 (одного) рабочего дня), следующих за днем поступления Заказчику подписанного Поставщиком Акта приемки, Заказчик подписывает документ о приемке или же направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Направление Акта приемки осуществляется по электронному документообороту (при наличии организационно-технической возможности у обеих Сторон) или на бумажных носителях (при отсутствии организационно-технической возможности у одной из Сторон).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Цена настоящего Контракта составляет: ___ (_____) руб. ___ коп., в том числе НДС ____% ______ (_________) руб. ___ коп. / НДС не облагается.

Оплата производится из средств бюджетного учреждения, полученных в форме субсидий из бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

3.2. На основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной (УПД) в течение 7 рабочих дней с момента поставки партии Товара, Заказчик осуществляет оплату поставленного товара.

3.3. В цену Контракта входят все затраты, издержки и иные расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы за доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Поставщика, все налоги и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту. Поставщик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 3.1 Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:

3.5. В случае уменьшения Заказчику распорядителем бюджетных средств в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящему к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг

3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.7. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе удержать из суммы предъявленного к оплате товара, начисленные по претензии штрафы и пени за ненадлежащее исполнение и/или просрочку исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

3.8. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести Экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

4.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.

4.1.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

4.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.

4.2.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, привлекать независимых экспертов.

4.2.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

4.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего Контракта.

4.3.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

4.3.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

4.3.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

4.3.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Устранять недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.

4.3.7. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

4.3.8. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

4.3.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения.

4.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

4.4.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 10 процентов цены Контракта.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.9. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе удержать из стоимости поставленного товара начисленные по претензии штрафы и пени за ненадлежащее исполнение и/или просрочку исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. Срок исполнения обязательств Сторон по контракту по «___» ________ 2024 г. включительно.

6.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

6.3. Изменения, вносимые в настоящий Контракт, оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Башкортостан Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.3. Претензия и ответ на претензию могут быть направлены заказным письмом, посредством электронной почты с уведомлением о доставке по адресам, указанным в разделе 10 Контракта. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты ее получения.

7.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в судебном порядке.

7.8. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

8 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. К обстоятельствам, указанным в п. 8.1. Контракта, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Контракта, и иные события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных п. 8.2. настоящего Контракта, при условии соблюдения требований п. 8.3. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения контрактных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

10.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение – Спецификация поставляемого товара;

10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к контракту № _________ от «___» ________ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего 4 наименования, на сумму _____ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____% ______ (_________) руб. ___ коп. / НДС не облагается.