Тендер - Средства индивидуальной защиты №293673123

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен ПРОЕКТ_Договора_на_закупку_товаров ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № __

на поставку товара

г. Протвино « __ » ______ 2025г.

Межрегиональное управление № 174 Федерального медико-биологического агентства (далее Межрегиональное управление №174 ФМБА России), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ВРИО руководителя Мынкиной Натальи Владимировны, действующего на основании Положения о Межрегиональном управлении № 174 Федерального медико-биологического агентства, утвержденного Приказом ФМБА России от 14.09.2022 г №56-у,, с одной стороны, и ____________ в лице _________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о Договорной системе), в целях обеспечения государственных нужд, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Товара.
1.2. Предметом Договора является поставка согласно Спецификации (Приложения 1):
1.3.Идентификационный код закупки: ___________________________________.

Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара, предусмотренного Договором.
2.1.2. Обеспечить приемку и оплату поставленного товара в соответствии с условиями Договора.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.
2.2.2. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора привлекать экспертов, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом о Договорной системе.
2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Договоре.
2.3. Поставщик обязуется:
2.3.1. В письменной форме известить Заказчика и (или) Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 5.5. Договора.
2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативным и техническим документам и условиям настоящего Договора.
2.3.3. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Договора.
2.3.4. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет ______ (_____) рублей __ копеек и включает в себя стоимость товара, НДС, расходы на доставку, страхование, налоги и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору.
3.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Договора по соглашению сторон, без изменения, предусмотренного Договором количества, качества услуг и иных условий исполнения Договора.
3.3. Оплата должна быть произведена Поставщику в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком Товара. Оплата производится за счет средств федерального бюджета на 2025 год в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.
3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам, несет Поставщик.
3.6. Заказчик уменьшит сумму, подлежащую уплате Поставщику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Маркировка, упаковка и транспортировка
4.1. Товар должен поставляться в стандартной индивидуальной упаковке. Все надписи, выполненные производителем, должны быть нанесены непосредственно на индивидуальную упаковку типографским способом, быть легко читаемыми и в обязательном порядке содержать основные сведения о товаре.
4.2. Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его любым видом транспорта.
4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик обязуется поставить товар по адресу Заказчика:

Московская область, г.о.Протвино, ул. Мира, д.1

5.2. Поставщик обязуется отгрузить Товар в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня подписания Договора. Срок исполнения Договора - 31.12.2025 года.

5.3. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц.

5.4. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Заказчиком.

5.5. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты отгрузки, Поставщик извещает Заказчика о готовности Товара к отгрузке и о дате отгрузки Товара.

5.6. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

- первичные учетные документы, подтверждающие факт поставки товара, оформленные в соответствии с Федеральным законом N 402 – ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (счет, счет-фактура (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), накладную, товарную накладную, универсальный передаточный документ и т.д.) оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; - акт приемки товаров, работ, услуг составленный по прилагаемой форме (Приложение 2), подписанный в 2-х экземплярах (по одному для Заказчика и Поставщика) и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;

-документ, подтверждающий качество поставляемого товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат соответствия, либо паспорт качества (безопасности) или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.7. В случае, если документы, указанные в пункте 5.6. Договора, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

6. Качество, безопасность и порядок приемки товара

6.1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Договора.

6.2. Приемка товаров по количеству производится в течении 3-х(трёх) рабочих дней со дня поставки товара. Подтверждающим документом в получении товаров является подписанная товарная накладная.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обеспечивает проведение экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом о Договорной системе, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара.

6.4. В случае, если по результатам экспертизы будет установлено, что поставленный товар не соответствует условиям, предусмотренным Договором, такой товар приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приемки товаров, работ, услуг который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Договора.

6.5. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз определения качества (комплектности) товара, проведенных Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования товара проводятся за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ № 1042).

За акт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.6. Правила определения размера штрафа неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.10. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Договору, возмещается за его счет.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другиестихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный инепредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно - в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характереобстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещениидолжен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается правассылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 рабочих дней с момента прекращения форс-мажорныхобстоятельств передать другой Стороне документы, подтверждающие наличие ипродолжительность форс-мажорных обстоятельств, выданные компетентным органом или организацией.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

8.7. В случае нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному Договору.

9. Изменение и расторжение Договора

9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом о Договорной системе.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.3. Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.

9.4. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

10.3. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию втечение 30 календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Прочие условия

12.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в письменной форме.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Стороны согласились, что факсимильное воспроизведение настоящего Договора, дополнений и изменений к нему, а также подписей и печатей сторон на них, прочей переписки имеют полную юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов.

13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31декабря 2025г.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №_______

от «___»_____________2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №_______

от «___»_____________2025 г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными