Тендер - Средства для уборки и дезинфекции №271933048

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
тз_Моющие ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГПОБУ ВА-ПТ

_____________ А.Е. Богданова

«___»_______________ 2024 г.

Техническое задание

Средства для уборки и дезинфекции.

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто сорок две тысячи двести семьдесят четыре) руб.00 коп.

Подготовил: заведующий хозяйством Игошина Светлана Владимировна телефон для справок:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 209

КФО:___ ВР:___ КОСГУ:___

Согласовано: главный бухгалтер _________________ Т.Н. Князева «___»_______ 2024 г.

Контракт_товар___-т_Моющие ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ № ___-т

на поставку средств для уборки и дезинфекции

(Идентификационный код закупки (ИКЗ)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)

- Посмотреть таблицу с данными

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятский аграрно-промышленный техникум» (КОГПОБУ ВА-ПТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Богдановой Ангелины Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании протокола закупки № ВР__________ от «___» мая 2024 г. и в соответствии с п. 5 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить средства для уборки и дезинфекции (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Наименование, количество, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики поставляемого товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

ЦЕНА ТОВАРОВ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена настоящего Контракта составляет _______________ (_______________) руб. ___ коп., с НДС/без НДС.
2.2. Цена подлежит уменьшению на сумму уплаты Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе: стоимость товара, в том числе НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), стоимость сертификации/декларирования соответствия товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), стоимость доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку товара, стоимость упаковки (тары), расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, стоимость гарантийных обязательств (при необходимости), все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта
2.5. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически полученного товара.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки всего заявленного товара в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Авансовый платеж Контрактом не предусмотрен.
2.7. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в 3 (трех) дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
2.8. Источник финансирования: за счет средств областного бюджета субъекта Российской Федерации – Кировской области на 2024 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
3.1.3. Предоставить Заказчику при передаче товара надлежащим образом оформленные копии документов, подтверждающих качество товара (сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р на весь товар, подлежащий обязательной сертификации) и другие документы (инструкцию по эксплуатации, инструкцию по сборке, техническую документацию (технический паспорт) на русском языке, гарантию производителя и (или) поставщика данного товара, регистрационное удостоверение и др.), передаваемые вместе с товаром, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.4. Поставщик гарантирует, что качественные характеристики, комплектность товара, соответствуют требованиям, действующих в Российской Федерации, стандартов, норм и правил, техническим условиям при его использовании, отгрузке и хранении, а также отсутствие внутренних и внешних повреждений и дефектов;
3.1.5. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
3.1.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;
3.1.7. известить Заказчика о готовности товара к поставке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента его поставки;
3.1.8. обеспечить поставку товара до места доставки, разгрузку товара в указанное Заказчиком помещение;
3.1.9. за свой счет и в срок, указанный в настоящем контракте, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе, если в процессе поставки товара Поставщик допустил отступление от условий настоящего контракта, ухудшившее качество поставленного товара;
3.1.10. нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком;
3.1.11. выделить одного или несколько сотрудников по взаимодействию с ответственными лицами Заказчика при исполнении обязательств по настоящему контракту;
3.1.12. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить результат поставки товара, предусмотренный настоящим контрактом.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
3.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
3.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
3.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;
3.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353).
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
3.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;
3.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;
3.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;
3.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
3.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
3.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
3.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика;
3.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
3.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
3.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ТАРЕ (УПАКОВКЕ) ТОВАРА
4.1. Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным законодательством и иными правовыми актами (ГОСТ, СанПиН), техническими требованиями, стандартами, техническими условиями, техническими регламентами, иными нормами и правилами для соответствующего вида товара. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
Срок годности товара должен составлять на момент поставки не менее 80 % от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.
4.2. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.
4.3. Поставщик обязан предоставить на поставляемый товар документы, подтверждающие качество товара.
4.4. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, не принимается Заказчиком, и считается не поставленным. Некачественный товар и товар, не соответствующий условиям Контракта, подлежит обязательной замене Поставщиком в сроки, определяемые Заказчиком. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные Контрактом.
4.5. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
4.6. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в соответствии с обязательными требованиями.
4.7. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
4.8. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.
4.9. Маркировка должна быть нанесена на тару (упаковку) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (наименование товара, производитель, дата изготовления, срок годности, опись, упаковочные ярлыки или листы и иная информация).
4.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и(или) функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА
5.1. Доставка товара Заказчику со склада Поставщика осуществляются транспортом, силами и за счет средств Поставщика. Условия транспортировки товара должны соответствовать санитарным нормам и правилам.
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Кировская область, Слободской район, с. Бобино, ул. Мира, 1 б.
5.2. Срок поставки: партиями, в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки от заказчика. Допускается досрочная поставка товара по согласованию с Заказчиком.
Поставка товара выполняется Поставщиком в рабочие дни Заказчика. Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара в место доставки (уведомление может быть устным, поданными по средствам телефонной связи, электронной почты и другими способами).
Ответственное лицо Заказчика: заведующий хозяйством, телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Ответственное лицо Поставщика: ____________, телефон ______________.
5.3. Погрузочно-разгрузочные работы, переноска в складское помещение Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика.
5.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
5.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не имеет дефектов, связанных с транспортировкой и хранением его до момента передачи заказчику.
Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья работников Заказчика, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика.
5.6. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты, декларации о соответствии и иные документы.).
5.7. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом и иных характеристик поставляемого Товара.
Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара;
- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;
- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений;
- проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Экспертиза Товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится уполномоченными представителями Заказчика.
5.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней по факту поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику на бумажных носителях комплект документов:
- товарную накладную в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
- счет (счет-фактуру);
- в случае утверждения в документообороте Поставщика универсального передаточного документа (далее - УПД), вместо товарных накладных и счет-фактуры Поставщик передает УПД в двух экземплярах, подписанные Поставщиком;
- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- копию санитарно-эпидемиологического заключения, ветеринарного сертификата на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- и иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации (в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие).
5.10. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней подписывает товарную накладную. После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
5.11. При выявлении несоответствий в поставленном товаре наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик оставляет за собой право не принимать такую партию товара или часть партии товара.
5.12. Поставщик обязан произвести допоставку и/или замену недостающего/несоответствующего товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от заказчика Отказа.
5.13. В случае непоставки товара в срок, указанный в п. 3.2. настоящего контракта Поставщик считается не выполнившим свои обязанности.
5.14. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
5.15. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов о приемке.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность установленную в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (далее «Правила»).

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Поставщик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

6.13. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Поставщик не исполнит свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п. 6.18 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

6.14. В случаях, если Поставщик исполнит свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п. 6.18 настоящего Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме, начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям на основании подписанных Заказчиком актов приема-передачи и представленного Поставщиком счета-фактуры.

6.15. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика, Стороны обязаны согласовать в течение 15 рабочих дней с момента получения в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.16. В случае, если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами настоящего Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения количества услуг и (или) об изменении сроков исполнения настоящего Контракта, в срок, указанный в п. 6.15. настоящего Контракта, Стороны обязаны согласовать в течение 5 рабочих дней существенные условия настоящего Контракта в части сокращения количества, в соответствии с «Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта» утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090.

6.17. В случае, если Поставщик не исполнил обязательства, предусмотренные п. 6.15. и п. 6.16. настоящего Контракта, Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) с момента получения Поставщиком уведомления от Заказчика об уменьшении лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

6.18. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика, направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

6.19. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, которые приняты Заказчиком.

6.20. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 6.19. настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

Форс-мажорные обстоятельствА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Кировской области, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения спороВ
8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, и не урегулированные путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

срок действия и Расторжения КонтрактА
9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» марта 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
9.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
9.4. В случае расторжения Контракта по соглашению Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.
9.5. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

Прочие условия
10.1. Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
10.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
10.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.6. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.
10.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его выполнения и полученным результатам.
10.8. Стороны дают согласие на использование своих персональных данных. Настоящее согласие действует на срок действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: Спецификация.

12. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма контракта: __________ (_____________) руб. ______ коп.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными