Тендер - Поставка продуктов питания (Бакалея: специи, чай, какао, кисель , сухари панировочные) №286117981

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):242700, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61, склад продуктов питания
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.12.2024 по 16.12.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_аукциона_Специи,_чай,_какао,_кисель,_сухари_панировочные - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора:

Поставка продуктов питания «Бакалея: специи, чай, какао, кисель, сухари панировочные»

Заказчик: ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

г. Жуковка

Извещение о проведении электронного аукциона

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион в электронной форме) - это форма торгов, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки; информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке и проекта договора; описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. Победителем аукциона в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора или в случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля и аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения. В случае, если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением правила проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен неограниченному кругу лиц.

Документация о конкурентной закупке утверждается Председателем Закупочной комиссии Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о конкурентной закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, за их соответствие Положению, Закону № 223-ФЗ.

Документация о закупке должна содержать указание на применение иных правил проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, предусмотренных регламентом электронной площадки, а также обоснование их применения. При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям Закона № 223-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью документации о запросе котировок в электронной форме являются:

Приложение 1 «Техническое задание»

Приложение 2 «Проект Договора»

Приложение 3 «Форма заявки»

Приложение 4 «Обоснование начальной максимальной цены»

Приложение № 1

к извещению электронного аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание объекта закупки: Поставка продуктов питания (Бакалея: специи, чай, какао, кисель, сухари панировочные);

2. Количество поставляемых товаров: (см. приложение к техническому заданию, табл. №1);

Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61, склад продуктов питания;

3. Сроки (периоды) поставки товаров: Поставка Товара осуществляется в период с даты заключения договора по 30.06.2025 г. на склад продуктов питания ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» еженедельно, один раз в неделю, в один из дней со вторника по четверг включительно, в период времени с 8-00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов каждого из вышеуказанных дней, партиями, по предварительной заявке;

4. Источник финансирования: внебюджетные средства;

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: в безналичной форме по факту поставки в течение 7 рабочих дней на основании товарной накладной и счета-фактуры;

6. Условия поставки товаров: доставка, разгрузка товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61, склад продуктов питания осуществляется силами и за счет Поставщик;

7. Общие требования к товарам: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, СанПиНов, ТУ принятых для данного вида Товаров, а так же ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Соответствие ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочных продуктов". Маркировка Товара, а также информация на этикетках каждой единицы Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствовать ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Согласно установленным нормам к данному виду продукции иметь сертификаты качества и соответствия, санитарно- эпидемиологическое заключение, ветеринарные справки или свидетельство, декларация о соответствии с копией протоколов на основании которого принята и иные разрешительные документы. Документы, подтверждающие качество продукции, представляются Заказчику при поставке;

8. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим условиям, стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству, комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем, иным обычно предъявляемым требованиям ГОСТов. Согласно установленным нормам к данному виду продукции иметь сертификаты качества и соответствия, санитарно- эпидемиологическое заключение и иные разрешительные документы. Документы, подтверждающие качество продукции, представляются Заказчику при поставке;

9. Требования по комплектности товаров: Товар должен иметь декларацию о соответствии, ветеринарное свидетельство (справку);

10. Требования к безопасности товаров: в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативных правовых актов. При обнаружении несоответствия качества товара данным, указанным в документах, подтверждающих качество на данный вид товара, Заказчик имеет право не принимать товар, составить соответствующий акт и направить его Поставщику факсимильным сообщением в срок не позднее одних суток от даты его составления. Оригинал акта должен быть направлен Поставщику почтой не позднее 3-х календарных дней от даты составления акта;

11. Порядок сдачи и приемки товаров: Приемка осуществляется заказчиком или его представителем по количеству, комплектности, осмотром товара на отсутствие внешних дефектов;

12. Требования по объему гарантий качества товаров: 100%;

13. Требования по сроку гарантии товара: Товар должен поставляться в пределах сроков годности, указанных производителем на упаковке, с учетом сроков хранения на складе;

14. Иные требования к товарам по усмотрению заказчика: риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

15. Требование к заявке: В заявке указать страну происхождения Товара.

Таблица 1

Приложение к техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

При поставке продукции Поставщик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающие выполнение норм:

- ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.00г. № 29

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52.

Приложение № 2

к извещению электронного аукциона

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____

Поставка продуктов питания (Бакалея: специи, чай, какао, кисель, сухари панировочные)

г. Жуковка «___» _______2024 г.

ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора Левкиной Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________ в лице ________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон № 223-ФЗ), на основании итогового протокола аукциона в электронной форме № ________ от «__» ______ 2024 г., заключили настоящий гражданско-правовой договор, далее – Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику продукты питания: Бакалея: специи, чай, какао, кисель, сухари панировочные, именуемые в дальнейшим Товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора:

2.1. Цена Договора_________ (_____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __ % - _______ (________) рублей ____ копеек. В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, слова, в том числе НДС (__ %) заменяются на слова «НДС не облагается на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации» (на основании ПИСЬМО от 18 июня 2019 г. N ИА/50880/19) и включает в себя: стоимость продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку, разгрузку, хранение, доставку до Заказчика, стоимость ветсправок (ветсвидетельств) на поставляемые продукты животного происхождения, подлежащие государственному ветеринарному контролю, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов Продавца, связанных с исполнением настоящего Договора.

2.2. Цена на весь срок действия Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев:

2.2.1. Цена Договора может быть изменена на основании п.10. Раздела 14 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

2.3. Цена за единицу продукции устанавливается в Российских рублях.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ:

3.1. Поставка Товара осуществляется в период с даты заключения договора по 30.06.2025 г. на склад продуктов питания ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» еженедельно, один раз в неделю, в один из дней со вторника по четверг включительно, в период времени с 8-00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов каждого из вышеуказанных дней, партиями, по предварительной заявке, которая направляется Поставщику до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов каждого понедельника (Приложение № 2) и должна содержать наименование, ассортимент, количество и дату поставки Товара. Каждая партия оформляется декларацией о соответствии.

3.2 Заявка на поставку Товара передается Поставщику по электронной почте, который в обязательном порядке информирует Заказчика о получении заявки посредством отправки подтверждения на электронную почту Заказчика. При невозможности осуществить заявку в электронном виде, последняя передается Поставщику по телефону с обязательным фиксированием времени передачи и лица, принявшего заявку.

3.3. На момент подписания настоящего Договора сроки поставки Товара, указанные в Договоре, являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ:

4.1. Поставляемые продукты питания должны сопровождаться необходимым пакетом документов, удостоверяющим их качество, а также товарной накладной и счетом-фактурой с указанием номера Договора.

4.2. Датой поставки, т.е. датой передачи Товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания Сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или Акта устранения недостатков (в случае несоответствия Товара условиям Договора).

4.3. Поставка Товара осуществляется на склад продуктов питания Заказчика, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61. Доставка Товара и разгрузочно-погрузочные работы осуществляется силами и за счет Поставщика.

4.4. Поставка Товара осуществляется на специально выделенном для перевозки пищевых продуктов транспорте, оборудованном и соответствующем требованиям санитарных норм и правил, имеющем санитарный паспорт.

4.5. Оплата по Договору осуществляется за счет внебюджетных средств.

4.6. Оплата купленного Товара производится в форме безналичного перечисления в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара, партии Товара (выполненной работы, оказанной услуги) по Договору.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА:

5.1. Качество Товара, его потребительские свойства и функциональные характеристики должны полностью соответствовать заявке Заказчика по каждой позиции.

5.2. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов осуществляется Поставщиком в соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 14.05.1993 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О ветеринарии» и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности продуктов. СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 № 36.

5.3. Поставляемые продукты питания должны соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевых продуктов", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки", техническим регламентам, санитарным и ветеринарным правилам, на конкретный вид продукции и сопровождаться необходимыми документами, удостоверяющими их качество.

5.4. Продавец обязан обеспечить тару и упаковку Товара согласно его свойствам, отвечающую требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ, СанПиНов, способную быть пригодной для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке. Дата изготовления товара (срок годности) должна быть отчетливо видна на упаковке товара, либо быть отражена в товаросопроводительных документах.

5.5 Товар должен поставляться в пределах сроков годности, указанных производителем на упаковке, с учетом сроков хранения на складе. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен составлять не менее 90% от установленного срока годности на момент поставки.

5.6. Информация о продукции, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, состав, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Поставщика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе в случае поставки некачественного Товара, Товара не соответствующего требованиям к упаковке (таре), или маркировке, либо не соответствующего спецификации, либо, если фактически поставленный Товар не соответствует сопроводительной документации на этот Товар (сертификатам, товарным накладным, паспортам и т.п.), при этом качество Товара (каждой поставленной партии) может определяться представителем (приемочной комиссией) Заказчика как визуально (по внешним признакам, вкусовым качествам), так и посредством проведения лабораторных анализов выборочно отобранных образцов в специализированных организациях (лабораториях), недопоставки Товара, поставки Товара, оставшийся срок годности которого мене определенного Договором, неисполнения иных обязательств по Договору, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пяти) тысяч рублей за каждую партию поставленного некачественного Товара.

6.5. В случае нарушения сроков поставки Товара, сроков замены Товара, сроков предоставления предусмотренных Договором документов на Товар, просрочки исполнения иных обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 от действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Договору.

7. Порядок расторжения и изменения Договора:

7.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.

8. Обстоятельства непреодолимой силы:

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА:

9.1. Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере _______________________________________, что составляет 5% от цены Договора.

9.2. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

9.3. Реквизиты для перечисления денежных средств, в случае, если в качестве обеспечения исполнения договора Поставщиком принято решение внесение денежных средств:

ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

242700, Брянская обл. г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть / ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Департамент финансов Брянской области (ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40)

Номер счета банка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер счета –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Брянской области г. Брянск

9.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком по факту оказания Услуги, в течение 10 рабочих дней от даты получения письменного обращения Поставщика о возврате предоставленного обеспечения исполнения договора. Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком в обращении.

9.6. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.7. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора.

10. Порядок урегулирования споров:

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Брянской области.

11. Срок действия Договора:

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действителен до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Прочие условия:

12.1. Стороны обязаны информировать друг друга в случае изменения юридического адреса, адреса пункта поставки продукции, платежных реквизитов в течение 5 (пяти) дней с момента наступления изменения.

12.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

12.3. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действителен до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12.8 Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 13 настоящего Договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего договора по указанным адресам электронной почты.

Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № ____ от «____» ________________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательные условия поставки: Поставляемые продукты питания должны сопровождаться всем необходимым пакетом документов, удостоверяющим их качество, а также товарной накладной и счетом-фактурой с указанием номера договора.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к договору № _____ от «___» _____2024 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара N __

к Договору от «__» _____ 20__ г. N ____

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к извещению электронного аукциона

Форма 1

Первая часть заявки

на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора

на_________________(указывается предмет договора)____________________________________-№ извещения ________________________ , принимая установленные в ней требования и условия аукциона, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, сообщает о согласии заключить договор и поставить товар(ы), /выполнить работы/оказать услуги (выбрать нужное)для ГАУЗ «Брянская городская больница № 4»на условиях, предусмотренных извещением и документацией, включая все условия проекта договора, и направляет настоящую заявку.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 2

Вторая часть заявки

на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Фирменный бланк участника

Изучив документацию об аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора

на_________________(указывается предмет договора)____________________________________ -№ извещения ________________________ , принимая установленные в ней требования и условия аукциона, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, __________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

сообщаем о согласии заключить договор и поставить товар(ы)/выполнить работы/оказать услуги (выбрать нужное), для ГАУЗ «Брянская городская больница № 4»на условиях, предусмотренных извещением и документацией, включая все условия проекта договора, согласно первой части заявки.

Подтверждает соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный

представитель)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. (для юридических лиц)

Форма 3

Анкета Участника

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

3. В строке 17 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором закупки.

4.Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Форма 4

Согласие на обработку персональных данных

(заполняется физическим лицом и индивидуальным предпринимателем)

Директору ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

От ______________________________

(Ф.И.О., дата рождения, проживающего по адресу, паспорт, номер, серия, кем и когда выдан)

Я, ____________________________________________________________,в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, моих персональных данных:

• фамилия, имя, отчество;
• дата и месторождения;
• гражданство;
• сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности;
• состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. родственников, год их рождения);
• паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан);
• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;
• номер телефона (домашний, сотовый);
• сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
• сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения о национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных организациях, выборных органах и др.), биометрические персональные данные (личные фотографии); другие персональные данные, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных; контроль количества и качества выполняемой работы; Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом)

Срок действия настоящего согласия с ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» начинается с даты подписания в течение одного года, либо до дня его отзыва в письменной форме субъектом персональных данных.

«__» ___________ 20__ г. ___________ _________________

(подпись) (расшифровка)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В целях расчета начальной (максимальной) цены договора был применен метод сопоставимых рыночных цен путем сбора общедоступной ценовой информации изучения рынка в соответствии с приказом министерства экономического развития РФ №567 от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Источники информации:

Исполненные контракты из официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, информация с сайтов в сети Интернет.

Результаты проведенного исследования рынка и мониторинга цен на данную продукцию представлены в таблице № 1.

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен по методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по формуле:

Где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n – количество значений, используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

– цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.