Тендер - Поставка: Соль техническая Галит 1 сорт №309289999

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Государственный контракт № _______

на поставку товара

г. Хадыженск «___»___________ 2025г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» (ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Краснодарскому краю), от имени Российской Федерации, в лице заместителя начальника Аракелова Романа Михайловича, действующего на основании доверенности № Вн-1-36 от 07.03.2025г и Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее по тексту – Заказчик), с одной стороны, и ________________, в лице ________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» (далее по тексту – Поставщик), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), в целях обеспечения государственных нужд, заключили настоящий Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Товар, а Заказчик, обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Товара из средств выделенных из федерального бюджета.

1.2. Предметом настоящего Контракта является : поставка технической соли, для бесперебойной работы котельной ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Краснодарскому краю.

- Посмотреть таблицу с данными

1.3. Страна происхождения – Российская Федерация.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

• • Требовать от Поставщика передачи недостающего или замены некачественного Товара, а также замены, передачи некачественного или недостающего документа, из числа Комплекта сопроводительной документации, предусмотренного п. 5.7. Контракта.
  • Не производить оплату за объем (количество) Товара, поставленного Поставщиком сверх указанного в Контракте.
  • Требовать уплату неустойки и штрафа, в соответствии с условиями Контракта.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечивать Поставщику своевременную оплату и приемку силами Заказчика поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.2.2. В случае расторжения Контракта по любым основаниям оплатить Поставщику Товар, фактически поставленный на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, количеству.

2.3. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно и в полном соответствии с условиями Контракта поставить Товар и предоставить Заказчику Комплект сопроводительной документации, предусмотренный п. 5.7. Контракта.

2.4.2. За свой счет производить замену некачественного Товара, необходимых сопроводительных документов из Комплекта сопроводительной документации в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3. Товар, тара, упаковка и гарантийные обязательства

• Товар, тара и упаковка должны отвечать требованиям действующим ГОСТ, ОСТ и ТУ и иным нормативно – правовым актам, устанавливающим требования к Товару, его таре и упаковке.
• Товар должен быть новым (не допускается поставка товара, бывшего в употреблении), не испорченным (не загрязненным, не поврежденным), поставлен в ассортименте (наименовании), и в объеме (количестве), предусмотренным Контрактом. Товар передается вместе с Комплектом сопроводительной документации, предусмотренным п. 5.7. Контракта. В случае если документы, указанные в пункте 5.7. Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.
• Товар, тара и упаковка должны иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации.
• Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара от повреждений или порчи во время перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранения на складе Заказчика. Тара и упаковка возврату не подлежит. Стоимость упаковочных материалов включается в цену товара.
• Срок хранения (годности) Товара устанавливается в соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами и ТУ.

3.6. Срок устранения недостатков или замены Товара в период гарантийного срока – не более 5 рабочих дней с момента обнаружения дефектов и уведомления о них Поставщика по средствам почтовой, факсимильной или телеграфной связи. Срок гарантии на Товар исчисляется заново с момента замены некачественного товара.

3.7. На момент поставки Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, и не быть обремененным правами третьих лиц.

3.8. Право собственности на Товар и риски его случайного повреждения или гибели переходит от Поставщика Заказчику с момента выполнения Поставщиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.9 Транспортные и другие расходы, связанные с заменой некачественного Товара в период гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика.

4. Сроки, порядок поставки и приемки Товара

Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставка всего объема товара осуществляется в течении 10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта, на склад Заказчика расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Грибоедова 42.

Поставщик обязуется поставить Товар, не обремененный правами третьих лиц.

Описание товара: Соль техническая Галит, сорт 1, кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие посторонних механических примесей. Кристаллы от бесцветного до белого, светло и темно-голубого, желтого и розового цвета. Показатели: массовая доля хлористого натрия, не менее 95%; массовая доля Са 2+ , не более 0,60%; массовая доля Мg 2+ , не более 0,20%; массовая доля сульфат иона, не более 1,30%; массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более 3,0%; массовая доля влаги, не более 3,0%; массовая доля антислеживателя, не более 0,01%; гранулометрический состав: до 4,5 мм, не менее 85,0%, свыше 4,5 мм, не более 15,0%. Товар должен быть новым (не допускается поставка товара, бывшего в употреблении), не испорченным (не загрязненным, не поврежденным). Товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать требованиям, установленным в РФ. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных для товаров такого рода законодательством Российской Федерации (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации). Поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую защиту товара от повреждения или порчи во время перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранения, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. Тара и упаковка возврату не подлежит. Стоимость упаковочных материалов включается в цену товара.

Приемка Товара по качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7,с изменением и дополнением от 14.11.1984

№ 98.

Поставщик уведомляет Заказчика о дате поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня по средствам почтовой, факсимильной или телеграфной связи.

Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик обеспечивает проведение экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

В случае, если по результатам экспертизы будет установлено, что поставленный Товар не соответствует условиям, предусмотренным Контрактом, такой Товар приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Товара и подписания акта приема-передачи Товара, который направляет Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

Транспортировка Товара осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность. Товар транспортируют в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных вредителями транспортных средствах в соответствии с условиями транспортирования, установленными изготовителем, в случае их отсутствия – в соответствии с условиями хранения Товара, установленными изготовителем.

Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

При страховании Товара в качестве бенефициара указывается Поставщик. При наступлении страхового случая Поставщик не освобождается от обязательств по исполнению Контракта.

Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента получения Товара и подписания без замечаний Заказчиком Комплекта сопроводительной документации, предусмотренного п. 5.7. Контракта на весь поставленный Товар.

5. Цена Контракта и порядок расчетов

Цена настоящего Контракта составляет ____________ (_______________) рублей ___ копеек, с или без НДС, и включает в себя стоимость Товара, все налоги, определяемые действующим законодательством РФ, а также все расходы «Поставщика» на перевозку товара, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Акт приема-передачи (образец) содержится в Приложении №1 к Контракту.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных Федеральным законом о контрактной системе.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного контрактом товара при изменении потребности в товаре, на поставку которого заключен контракт. При изменении объема поставки товара, Заказчик по согласованию с поставщиком вносит изменения в первоначальную цену контракта пропорционально количеству фактически поставляемого товара, но не более чем на десять процентов такой цены контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Оплата поставленного Товара производится Заказчиком в российских рублях, в форме безналичного денежного расчета, платежным поручением, путем перечисления денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания без замечаний Комплекта сопроводительной документации, указанной в п. 5.7. Контракта.

Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

При поставке, каждая поставляемая партия Товара сопровождается следующими документами:

• счет – фактура в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);
• товарная накладная (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД) в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика;
• или, универсальный передаточный документ (УПД) в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика;
• счет на оплату;
• акт приема-передачи (по одному для Поставщика и Заказчика);
• документ, подтверждающий качество поставляемого товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности) или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации);
• оригинал ветеринарного сопроводительного документа, оформленного на бумажном носителе уполномоченным органов (учреждением), входящим в систему Государственной ветеринарной службы РФ в соответствии требованиями законодательства РФ и области ветеринарии (в случае, если товар подлежит обязательному ветеринарному обследованию).

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплату штрафа.

6.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (в ред. от 02.08.2019) «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», который составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (в редакции постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Контракта, в том числе при одностороннем отказе стороны Контракта от исполнения Контракта в связи с его нарушением другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба. Возмещение ущерба производится только в связи с наличием вины стороны Контракта в его нарушении.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.14. Уплата неустойки (штрафов, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

6.15. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному контракту.

7. Форс-мажорные обстоятельства

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, землетрясение, наводнение, засуху, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, влияющие на возможность исполнения Сторонами условий Контракта.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в письменной форме, но не позднее трех календарных дней с момента их наступления. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту Сторонами и срок исполнения обязательств.

По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее трех календарных дней известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем и является основанием возмещения другой Стороне убытков, причиненных не извещением или несвоевременным извещением о таких обстоятельствах.

Сторона должна в течение десяти календарных дней передать другой Стороне сертификат компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Изменение и расторжение Контракта

8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

- неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работ или оказанию услуг в установленный Контрактом срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- поставки товара, выполненной работы или оказанной услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

- неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанных услуг.

8.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения Контракта, разрешаются между Поставщиком и Заказчиком в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд, предъявление претензии другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента ее получения.

10. Прочие условия

10.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом в течение рабочего дня в письменной форме с последующим составлением дополнительного соглашения. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств Заказчиком, на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются все его приложения.

10.5. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 26 декабря 2025 г.

11.2. Срок исполнения контракта до «___» ____________ 2025г.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

- Приложение № 1 - Акт приема-передачи.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон на момент заключения настоящего Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по Государственному контракту от ______________ № ______

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице_________________________________________, с одной стороны и представитель Поставщика в лице______________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Государственного контракта от __________ № ____, Поставщик поставил, а Заказчик принял и оприходовал Товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ________________ № ___________________________;

счет-фактура от _______________ № _____________________;

счет от _______________ № _______________________;

документы, удостоверяющие качество Товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от _____________№ _______________________;

документ о соответствии Товара обязательным требованиям Заказчика;

_________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями Контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется «Заказчиком»

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_цены

Справка определения и обоснования цены контракта (далее НМЦК)

Согласно ч.2 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ» услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее Закона) цены контракта на закупку сыпучих вещевств, для нужд котельной ФКУ ИК-9

ГУФСИН России по Краснодарскому краю (далее товар), определена и обоснована методом

сопоставимых рыночных цен на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров,

планируемых к закупкам.

В целях ценовой информации в отношении приобретаемого товара, для определения НМЦК

осуществлены Следующие процедуры:

1. Направлены запросы, поставщикам обладающим опытом поставок соответствующих

товаров.

2. Получены ответы (коммерческие предложения) от 3 поставщиков, в качестве информации

для определения НМЦК использованы поступи зшие данные:

Источник ценовой

Описание объекта

Цена,

информации

«

закупки

руб/кг

№1

Соль техническая Галит, сорт первый

20,10/5000

Вх. № 7103

Итого

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

от 11.08.2025г.

№2

Соль техническая Галит, сорт первый

19,00/5000

Вх. № 7104

Итого▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

от 11.08.2025г.

№3

Соль техническая Галит, сорт первый

19,62/5000

Вх. № 7039

Итого▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

от 11.08.2025г.

Так как коэффициент вариации составляет 1) 2,82 %, что не превышает 33%, то определяем

НМЦК методом Сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), определяем по формуле:

НМЦК рын = - * У ц.

п

1

где:

ЯМЦК рын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара - 1) ^ 000 кг.

п - количество значений, используемых в расчете - 3;

i - номер источника ценовой информации;

Д ; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

1. Соль техническая Галит, сорт первый

ИМЦК рын = 5000/3 * (20,10+19,00+19,62) = 5000/3 * 58,72 =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп.

цена соответствующего товара равна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00/5000 = 19,60 руб. за 1 кг

Наиболее- полно, удовлетворяющий потребностям ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по

Краснодарскому краю3товар, предлагает ООО ХИМСТРОЙТОРГ» по цене, что ниже НМЦК,

определяемой методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), цена контракта составит:

Наименование

Ед.

№

Кол-во

Цена

Сумма

товара

изм.

1

Соль техническая Галит. сорт первый

кг

5000

19,00

95 000,00

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек

Начальник ЭМО

капитан внутренней службы

А.Ю. Андреев