Тендер - Поставка товаров для обеспечения деятельности учреждения (хозяйственные товары :соль, маркер) №284088795

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ_соль,маркеры_[1].docx
• Проект_Контракта_(соль,маркеры)[1].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 Просмотр сведений о закупке «Поставка товаров для обеспечения деятельности учреждения (хозяйственные товары :соль, маркер)» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5464

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка товаров для обеспечения деятельности учреждения (хозяйственные товары :соль, маркер)

Описание объекта закупки: Поставка товаров для обеспечения деятельности учреждения (хозяйственные товары)

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60

Дата размещения закупки: 14.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:51

Срок завершения подачи оферт: 19.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:51

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Адрес поставки: по согласованию с Заказчиком г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 119, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А.

Источник финансирования: Внебюджетные средства: Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть960 «Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Код раздела/подраздела▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСреднее профессиональное образование. Код вида расходов (КВР) 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: согласно контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: 15 (пятнадцать) рабочих дней

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ Ж.Я.КОТИНА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. БАБУШКИНА, Д. 119/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛИЦА БАБУШКИНА, ДОМ 119/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2031

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Погода

Имя Ольга

Отчество Эдуардовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Техническое задание

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА № ___

г. Санкт-Петербург «__» _______________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ____________________с одной стороны, и _ ________________________________, именуем в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 № 44 -ФЗ о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

• Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (далее - Товар), для нужд СПб ГБПОУ «АМК» в соответствии с настоящим Контрактом и Приложением № 1 к Контракту «Техническим заданием» и приложением № 2 «Спецификация», в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Контрактом.
• Качество Товара должно соответствовать требованиям установленным настоящим Контрактом и приложениям к нему.
• Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику Товар не заложен, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
• ИКЗ

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

• Поставщик обязуется поставить Товар по следующему адресу: Адрес поставки: по согласованию с Заказчиком: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 119, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15,

- в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта.

• Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком. Поставщик обязуется произвести разгрузку Товара, подъем на этаж, сборку, монтаж (при необходимости).
• Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.
• На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Заказчика.
• Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до срока поставки (п. 2.1 Контракта) Поставщик обязуется уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке.
• По настоящему Контракту установлены следующие контактные лица:

от Заказчика тел.: Email

от Поставщика тел. Email

• В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Поставщика о готовности Товара к поставке Заказчик обязан организовать и обеспечить доступ Поставщика на объект в день поставки. В день поставки Товара осуществить его осмотр, проверку по количеству, ассортименту и комплектности, принять Товар по товарной накладной. Подписание Заказчиком указанного в настоящем пункте Контракта сопроводительного документа (товарной накладной, УПД) не будет означать осмотр и приемку товара по объему и качеству, но свидетельствует о факте передачи Товара Заказчику.
• Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику по товарной накладной (УПД) и подписанного акта приема-передачи Товара.
• Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику и подписания акта приема-передачи Товара.
• Поставщик вместе с поставкой Товара передает Заказчику товарную накладную (УПД), акт приема-передачи Товара с указанием полного объема поставленного Товара, счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), сертификаты качества, в случаях, установленных законодательством, технические паспорта, гарантийные талоны, сервисные книжки (при наличии).
• Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней проверяет соответствие объема и качества Товара требованиям настоящего Контракта и приложениям к нему. При отсутствии замечаний по качеству и объему поставленного Товара Заказчик подписывает акт приема-передачи Товара (далее – Акт) и направляет вторые экземпляры Поставщику. В противном случае в те же сроки направляет мотивировочный отказ от приемки Товара с указанием недостатков и сроками их устранения.
• Для проверки поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
• Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. По результатам работы экспертной комиссии, в случае проведения экспертизы силами Заказчика, составляется решение о внутренней экспертизе.
• Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. По результатам такой приемки, комиссией составляется и подписывается решение о приемке.
• В случае поставки некачественных Товаров Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товаров в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить свои расходы на устранение недостатков Товаров, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение установленного срока заменит поставленные Товары идентичными качественными.
• В случае существенного нарушения требований к качеству Товаров Заказчик вправе требовать замены некачественных Товаров на идентичные качественные или требовать уменьшения Цены Контракта на стоимость некачественных Товаров или возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков Товаров и/или расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
• В случае поставки некомплектных Товаров Заказчик вправе потребовать доукомплектования Товаров в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует Товары или заменит их идентичными комплектными.

В случае если Поставщик не доукомплектовал Товары в установленный срок с момента заявления такого требования, Заказчик вправе потребовать замены некомплектных Товаров на комплектные или уменьшения Цены Контракта на стоимость некомплектных Товаров.

• В случае, если одна из Сторон оспаривает факт поставки Товаров ненадлежащего качества/ассортимента, несоответствие Товаров условиям настоящего Контракта, Спецификации (Приложение №1), заинтересованная Сторона вправе привлечь независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет заинтересованной Стороны, а в случае, если экспертиза Товаров подтверждает, что поставленные Товары являются Товарами ненадлежащего качества/ ассортимента, не соответствуют условиям Контракта и приложений к нему, по вине Поставщика, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком. Срок возмещения расходов на услуги эксперта 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
• С момента подписания Сторонами Акта и составления решения о внутренней экспертизе Заказчиком, в случае, предусмотренном пунктом 2.11.1. Контракта, Товар считается передан Поставщиком и принят Заказчиком, и подлежит оплате на основании такого документа.

ГАРАНТИИ

3.1. Передаваемый по Контракту Товар является новым (не бывшем в употреблении, не ремонтированным, в том числе восстановленным, без замены составных частей, восстановления потребительских свойств) и недостатков не имеет.

3.2. Качество и безопасность Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара, в том числе техническими регламентами.

3.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику Товара вследствие нарушения правил пользования или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

• Цена Товара составляет ________________ () руб., в том числе НДС/ НДС не облагается.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, и может быть изменена в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, включая хранение, доставку, перевозку, разгрузку, подъем на этаж, сборку (при необходимости), оплату труда работников (с начислениями на выплаты по оплате труда); общехозяйственные расходы (заработная плата административно-управленческого персонала с начислениями на оплату труда), иные расходы, связанные с хозяйственным и административным обеспечением работ; услуги, работы привлекаемых организаций, а также налоги и другие обязательные платежи.

• • Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Оплата по Контракту производится единовременно (если техническим заданием к Контракту не предусмотрено иное, либо предусмотрена поэтапная/частичная поставка Товара) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления и подписания решения о внутренней экспертизе Заказчиком, на основании подписанной Сторонами товарной накладной (УПД), акта приема-передачи Товара, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС) при условии, что Товар поставлен надлежащего качества, надлежащим образом и в установленный Контрактом срок.
• Все расчеты по Контракту производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.
• Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств со счета Заказчика.

Источник финансирования: - Внебюджетные средства: Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть960 «Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Код раздела/подраздела▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСреднее профессиональное образование. Код вида расходов (КВР) 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены Контракта.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
• За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
• Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• Во всех других случаях неисполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Поставщику по Контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа).

В указанном случае оплата поставленных Товаров Поставщиком осуществляется на основании акта (уведомления-требования об удержании неустойки), составленного Заказчиком и направленного Поставщику, в котором указываются: цена Контракта; размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа; сумма, причитающаяся к выплате по Контракту.

• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

Заказчик обязан:

Своевременно принять Товар, поставленный надлежащим образом и в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества
в соответствии с Контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар
в соответствии с условиями Контракта.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара
в рамках Контракта.

Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии
с условиями Контракта.

Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок,
и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год
не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств
и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

• Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
• В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
• Документ, выданный соответствующим уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
• Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

• Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года.
• Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.
• Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
• Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
• В случае расторжения Контракта по любому основанию Стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено законодательством.
• По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими, качественными, а также эксплуатационными характеристиками, указанными в Контракте.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

• Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
• В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

• заказным письмом с уведомлением о вручении;
• курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
• по электронной почте, на адрес, указанный в разделе 10 Контракта.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Претензия считается доставленной, если она:

• поступила адресату (в том числе на адрес электронной поты, указанный в разделе 10 Контракта), которому она направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была ему вручена или адресат не ознакомился с ней),
• доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или указанному в Контракте, даже если последний не находится по такому адресу.
• К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны). Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
• Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
• В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Контракта, спор передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
• Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
• Если иное не предусмотрено Контрактом, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу, электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
• Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
• К Контракту прилагаются:

-Техническое задание (Приложение 1)

- Спецификация (Приложение № 2);

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №___

от «_» __________ 2024

Техническое задание

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № ___ от «___» ___________2024

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

От имени Заказчика От имени Поставщика

____________________ (__________) ___________________ (_________)

Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП