Тендер - сода каустическая №268509672

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Башкортостан
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.03.2024 по 01.04.2024Место предоставления документации:ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:15.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):01.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:452740, Республика Башкортостан, Благоварский район, село Языково, Октябрьская ул., д. 194Дата подведения итогов:02.04.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. Документация_АЭ_сода_каустическая ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственное бюджетное учреждение

Благоварская районная ветеринарная станция

Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУ

Благоварская

райветстанция РБ

___________ Хусаинов А.А.

« 12 » марта 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

Наименование объекта закупки: Поставка соды каустической для нужд государственного бюджетного учреждения Благоварская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан.

с. Языково – 2024 г.

Уважаемые дамы и господа!

Государственное бюджетное учреждение Благоварская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан (далее – ГБУ «Благоварская райветстанция РБ) приглашает заинтересованные любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку соды каустической (далее – электронный аукцион, закупка, торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ»).

В единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru опубликовываются все разъяснения, касающиеся настоящей документации об аукционе в электронной форме (далее – документация), а также все изменения или дополнения документации, в случае возникновения таковых.

Документация доступна для ознакомления без взимания платы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел № 1. Наименование и описание объекта закупки

(далее – Техническое задание)

Техническое задание

Наименование, характеристика товара: Гидроксид натрия (сода каустическая) СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Масса белого цвета. Допускается слабая окраска. По степени воздействия на организм относится к веществам не выше 2-го класса опасности.

Состав, дозировка: Массовая доля гидроокиси натрия не менее 98,5 %.

Фасовка: Мешки полипропиленовые и с полиэтиленовым вкладышем вместимостью по массе не более 25 кг

Единица измерения: кг

Количество: 1000

Остаточный срок годности: НЕ МЕНЕЕ 10 месяцев со дня поставки товара

Товар заводского изготовления, упакован в фирменную упаковку (в случае если ее наличие предусмотрено изготовителем), которая обеспечивает сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта.

Товар отвечает требованиям соответствующих стандартов, что подтверждается сертификатом соответствия и иными предусмотренными документами при поставке товара.

Маркировка четкая, средства для маркировки не влияют на показатели качества товара. Дата изготовления товара отчетливо видна на упаковке товара, либо отражена в товаросопроводительных документах.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к разделу 2 документации ЭА

Рекомендуемая форма I части заявки на участие в электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

*Данные участника закупки должны содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным настоящей документации об электронном аукционе.

Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора.

В случае признания нас победителем аукциона в электронной форме мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации аукциона в электронной форме и условиями нашей заявки.

В случае, если наша заявка будет признана заявкой, которая содержит лучшие условия по цене договора после условий, предложенных победителем, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме и ценой, предложенной нами.

Настоящим подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

Приложение к заявке: Документы в соответствии с п. 18.2 РАЗДЕЛА II. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ.

Настоящим заявлением гарантируем(ю) достоверность предоставленной нами в заявке информации.

Приложение 2 к документации ЭА

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 18.1 РАЗДЕЛА II. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Специалист по закупкам Шабангалиева А.И.

Приложение №4 к документации ЭА

Декларация страны происхождения поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.

Раздел №3. Проект договора

Договор №_____

на поставку Гидроксида натрия (соды каустической)

с. Языково «____»_______________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение Благоварская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан населения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Хусаинова Альмира Ауфатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в порядке ч. 15 ст. 3_2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон о договорной системе), и на основании результатов проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона № ______________ от «___» __________ 2024 г.) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Предмет договора: поставка соды каустической.

Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Заказчику Гидроксид натрия (соду каустическую) для государственного бюджетного учреждения Благоварская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан (далее - товар) в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Срок поставки товара: в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.

Условия поставки товара: доставка товара осуществляется единовременно.

Место поставки товара: Республика Башкортостан, Благоваврский район, с.Языково, ул. Октябрьская,194

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ____________,___ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС ___% – ____________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

Если Поставщик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены договора на сумму НДС не производится. Поставщик, который в момент заключения договора не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора на сумму НДС в связи с выявлением после заключения договора обстоятельств, служащих основанием для исчисления Поставщиком НДС. В этом случае считается, что цена договора включает в себя сумму НДС.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, а также все расходы на доставку, разгрузку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен уплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата по договору производится в рублях, в форме безналичных расчетов, без предоплаты, по факту поставки товара, после подписания товарной накладной или универсального передаточного документа, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания товарной накладной и предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных счета на оплату, счета-фактуры.

2.5. Источник финансирования закупки: Средства от приносящей доход деятельности.

3. Обязательства сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Проверить количество и качество поставляемого Поставщиком товара.

3.1.2. Требовать присутствие представителя Поставщика при приемке товара (на любом этапе приемки товара).

3.1.3. Отказаться от приемки товара, если он был поставлен с нарушением сроков поставки, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора, а также товара, не соответствующего требованиям Спецификации, Технического задания (при наличии).

3.1.4. Возвратить товар Поставщику в течение пяти суток с момента его доставки в соответствии с п. 4

3.1.5. В ходе исполнения договора изменить условия договора в случае, предусмотренном п. 2.3. настоящего Договора.

3.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.1.7. Заказчик вправе в течение пяти дней, с момента принятия товара, провести экспертизу самостоятельно (своими силами) либо привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Требовать оплату поставленного товара надлежащего качества в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.2. Представить Заказчику ходатайство о проведении приемки товара в отсутствие своего представителя (письменно, по факсу, скан-копию письма по электронной почте).

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Обеспечить поставку товара в указанное Заказчиком место в ассортименте и в количестве Заказчика в объемах согласно спецификации и в согласованные сроки и сдать товар Заказчику в состоянии, соответствующем условиям договора.

3.3.2. Сдачу-приемку товара осуществлять в соответствии с разделом 4 договора;

3.3.3. По требованию Заказчика обеспечить присутствие своего представителя при приемке товара (на любом этапе приемки товара);

3.3.4. Поставить товар в срок, установленный договором.

3.3.5. При поставке товара представить Заказчику следующие документы: товарную накладную или универсальный передаточный документ, копии документов подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативным требованиям документов, регламентирующим вопросы обеспечения пожарной безопасности в России, (регистрационное удостоверение; сертификат соответствия, декларация соответствия и/или т.п.).

3.3.6. При обнаружении Заказчиком дефектного товара произвести его замену в сроки, установленные договором.

3.3.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика при поставке Поставщиком товара.

3.3.8. Перечислить Заказчику пени и неустойку за ненадлежащее исполнение условий договора в полном объеме на счет, указанный Заказчиком, согласно письменного требования Заказчика в течение трех банковских дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования.

3.3.9. Поставлять товар свободным от прав третьих лиц. В случае изъятия товара у Заказчика третьими лицами по каким-либо основаниям, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки в полном объеме.

3.3.10. Не позднее 3 (Трех) дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств уведомить Заказчика:

-о смене юридического адреса, КПП, сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности, внесении изменений в Устав, иных регистрационных данных;

-о подаче в отношении Поставщика заявления о банкротстве;

-об аресте счетов Поставщика.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. В течение пяти дней принять, осмотреть товар, проверить его наименование, производителя, а также потребительские свойства и технические характеристики, на соответствие условиям договора.

3.4.2. При поставке товара надлежащего качества принять его.

3.4.3. Сдачу-приемку товара осуществлять в соответствии с разделом 4 договора.

3.4.4. Оплатить поставленный товар надлежащего качества в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

4. Порядок приемки поставляемого товара

4.1. Получение товара по количеству мест и проверка отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра товара без вскрытия упаковки, производится Заказчиком непосредственно при вручении товара.

4.2. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте доставки в течение 5 рабочих дней с момента вручения товара. После проведенной проверки Заказчик подписывает товарную накладную при условии отсутствия претензий к товару и/или исполнению обязательств со стороны Поставщика.

4.3. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям договора.

4.6. Для проверки поставленного товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.7. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий договора о качестве, количестве, комплектности, таре (упаковке), Заказчик будет обязан направить Поставщику мотивированный отказ от приемки в письменной форме в течение 10 дней с момента обнаружения недостатков.

4.8. О недостатках в товаре, обнаруженных после его приемки, Заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного товара и устранено Поставщиком.

4.10. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Договора и отдельным этапам его исполнения. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке товара, в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.12. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.13. В случае создания приемочной комиссии приемка поставленного товара оформляется актом приемки поставленного товара, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, после чего в случае отсутствия претензий к поставленному товару Заказчик подписывает товарную накладную.

4.14. В случае отказа Заказчика принять поставленный товар в связи с необходимостью его замены и (или) допоставки Поставщик обязуется в срок, установленный Заказчиком, за свой счет заменить и (или) до поставить товар Заказчику без дополнительной оплаты.

4.15. В случае несогласия Поставщика с выявленными недостатками и дефектами, Поставщик уведомляет Заказчика в письменной форме с указанием причины разногласий не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа.

4.16. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

• отсутствия товаросопроводительных документов;

• несоответствия стоимости товара условиям договора;

• несоответствия количества товара в натуре количеству, указанному в товарной накладной;

• несоответствия упаковки и маркировки товара требованиям настоящего Договора;

4.17. В случае отказа Заказчика от приемки товара по основаниям, установленным в п.4.16, сроки повторной поставки товара Поставщиком должны быть отдельно согласованы сторонами;

4.18. В случае необходимости проведения анализа товара компетентным органом срок приемки товара по качеству (кроме несоответствия качества товара, которое должно было быть установлено при визуальном осмотре) продлевается на время проведения такой проверки.

4.19. При выявлении недостатков товара Заказчик оформляет извещение о дефектах или претензию, которые направляет Поставщику по электронной почте. В претензии должны быть указаны:

• дата поставки,

• реквизиты товаросопроводительных документов,

• суть претензии по качеству и наименование товара, признанного товаром ненадлежащего качества,

• количество ненадлежащего товара ненадлежащего качества,

• уведомление о том, что товар ненадлежащего качества принят на ответственное хранение,

• срок, в течение которого Поставщик обязан устранить недостатки, в том числе поставить товар надлежащего качества и вывезти товар ненадлежащего качества;

Извещения о дефектах или претензии и ответы на них направляются сторонами в порядке, согласованном в пункте 1.5. настоящего договора.

4.20. Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления претензии. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза товара ненадлежащего качества Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления претензии Поставщику, вправе возвратить ненадлежащий товар по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в претензии. Расходы по возврату товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

4.21. В случае забраковки товара компетентным органом, Заказчик обязан известить об этом Поставщика с приложением копий документов, подтверждающих результаты проведенной проверки. Возврат товара производится за счет Поставщика. В случае если товар доставлен без всех или части документов, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить Поставщика об этом в 10-дневный срок.

5. Качество товара

5.1. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ.

5.2. Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий применительно к каждому виду товара.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства

5.4. Поставщик одновременно с Товаром передает Заказчику документацию, подтверждающую качество Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства в 1 экземпляре по каждой позиции поставляемого во исполнение настоящего Договора Товара (наименования Товара, его серии, партии или производителя).

5.5. При исполнении настоящего Договора по согласованию Заказчика Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем Договоре.

5.6. Гарантия Поставщика на поставляемый товар действует в течение не менее __(на основании заявки Поставщика, но не менее 12) месяцев с даты поставки товара.

6. Требование к таре, упаковке, маркировке поставляемого товара

6.1. Товар должен поставляться в упаковочной единице (потребительской упаковке и/или потребительской таре) завода-производителя, обеспечивающей сохранность товара от механических и прочих повреждений при его транспортировке и хранении, с указанием на этикетке информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.

6.2. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность при транспортировке и хранении, а также обеспечивать его сохранность в течение установленного срока годности товара.

6.3. На момент поставки товара вся упаковка (тара) должна быть целой, без следов физических или химических повреждений

6.4. В случаях, когда подлежащий упаковке товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе не принимать товар до устранения недостатков. В данном случае Заказчик обязан известить Поставщика о нарушении условий Договора в срок, не превышающий 7 рабочих дней.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

7.8. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

7.9. Обязательство по Договору является просроченным в случае нарушения срока поставки Товара.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок для рассмотрения претензии – 5 (Пять) рабочих дней с даты выставления претензии, если иной срок не установлен договором.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе Стороны поровну.

8.3. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан в установленном порядке.

9. Порядок внесения дополнений, изменения и расторжения Договора

9.1. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору.

9.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора осуществляется в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.5. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в 7-дневный срок с момента получения другой стороной уведомления.

9.6. Несоблюдение Поставщиком требований пункта 3.3. договора является существенным нарушением условий исполнения договора.

10. Срок действия договора, этапность.

10.1. Договор исполняется в один этап, завершением которого является полное исполнение сторонами обязательств по договору.

10.2. Настоящий договор считается заключенным с момента наступления события, определенного п.1 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации и действует до 31.05.2024г., за исключением гарантийных обязательств и взаимных расчетов. При этом в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия Договора не влечёт прекращение взятых на себя обязательств Сторон.

12. Прочие условия

12.1. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченными лицами.

12.2. Исполнитель не имеет право продавать дебиторскую задолженность Заказчика, либо иным способом уступать права требования из настоящего договора.

12.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

12.4. Все приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – спецификация,

Приложение № 2 – акт приема-передачи товара.

13 Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ ______ от «_____» _____________2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№ ______ от «_____» _____________2024 г.

Образец

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

с. Языково «_____»_______________ 2024 г.

Настоящий акт составлен «_____» _____________ 2024 г. по адресу:_________________________________________________между:

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Благоварская районная ветеринарная станция Республики Башкортостан в лице начальника Хусаинова Альмира Ауфатовича, действующего на основании Устава:

Поставщик: ________________________________, в лице ______________________________, действующего на основании ________________________,

Поставщик передает, а Заказчик принимает товар:

- Посмотреть таблицу с данными