Тендер - Синтетические моющие средства (стиральный порошок, средство для мытья посуды) №267137916

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

Синтетические моющие средства (стиральный порошок, средство для мытья посуды)

КТРУ: 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПорошок стиральный. Количество: 2500 кг.

Тип стирки
Ручная и машинная стирка.

КТРУ: 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство для мытья посуды. Количество: 648 литров.

Форма выпуска: жидкость.

Для использования в посудомоечной машине:
Нет.

Ст. инспектор ОКБИиХО М.В. Ляшевская

НМЦК_ст_порошок_и_моющее_для_посуды - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 26.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000023

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Крым Респ, Симферополь г, бульвар Ленина, д. 4

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст. 37, 45, 96 Федерального закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК ст порошок и моющее для посуды

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 3 Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по заполнению заявки (1)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_3_Требования_к_содержанию,_составу_заявки,_инструкция_по_заполнению_заявки_(1) - Посмотреть таблицу с данными

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

В соответствии с частью 1 статьи 49 Закона № 44-ФЗ заявка на участие
в закупке должна содержать следующую информацию и документы:

1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7 – 11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

3) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии
с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

4) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии
с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки), за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ
(в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска):

Постановление от 30 апреля 2020 г. № 617. Москва. Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 04.12.2021 № 2201, от 17.02.2022 № 201, от 16.05.2022 № 883, от 28.02.2023 № 318);

Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В случае отсутствия информации и документов о стране происхождения товара в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Все участники закупок обязаны подавать предложения в структурированном виде (п. 31 Дополнительных требований к операторам электронных площадок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 № 656).

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке
в любое время с момента размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения об осуществлении закупки до окончания установленного
в соответствии с Законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При проведении электронного аукциона подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии
с Законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

Подача участниками закупок заявок на участие в закупке обеспечивается
на электронной площадке оператором электронной площадки.

В заявке участника закупки должны содержаться предусмотренные
статьей 43 Закона № 44-ФЗ информация и документы, перечисленные в настоящих Требованиях к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии
с Законом № 44-ФЗ и инструкции по ее заполнению.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» – «л»
пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

При проведении электронного аукциона документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным
в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований в извещении
об осуществлении закупки) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) государственному заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

При формировании предложения в отношении объекта закупки участником закупки указываются конкретные характеристики (значения) предлагаемого
к поставке товара, соответствующие показателям, установленным в Описании объекта закупки (приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки), товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Если в Описании объекта закупки (приложение № 1 к извещению
об осуществлении закупки) установлены требования к показателям товара, сопровождающиеся словами «не более», «не менее», участник закупки должен сформулировать свое предложение в виде конкретных значений показателей без сопровождения словами «не более», «не менее» за исключением случаев, если характеристики товаров, сопровождаются указанными словами согласно требованиям технических регламентов, ГОСТов, иных документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации.

Если в Описании объекта закупки (приложение № 1 к извещению
об осуществлении закупки) установлены требования к показателям товара
не сопровождающиеся словами «не более», «не менее», участник закупки может сформулировать свое предложение в неизменном виде в сопровождении соответствующих слов, а также указанных в описании объекта закупки терминов
и знаков.

По значениям показателей, которые не могут изменяться, участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением показателя.

По показателям, значение которых сопровождается словами «наличие»
или названием характеристики, участником закупки должен быть предложен товар
с точно таким же значением показателя или названием характеристики.

По показателям, значение которых сопровождается словами «должен соответствовать», «должна обеспечивать», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением показателя, сопровождаемым словом «соответствует», «обеспечивает».

Если в Описании объекта закупки (приложение № 1 к извещению
об осуществлении закупки) предусмотрена комплектность товара, участник закупки должен предоставить сведения о комплектности товара.

Наименование страны происхождения товара в соответствии
с Общероссийским классификатором стран мира. При предоставлении информации о наименовании страны происхождения товара необходимо использовать краткие или полные наименования стран мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, используемым для идентификации стран мира.

Если в тексте заявки участником закупки используются сокращения, нестандартные термины, то должна быть приведена их расшифровка.

Рекомендуется:

Использовать следующие форматы электронных документов: .doc, .xls, .ppt (MicrosoftOffice), .pdf, .rar, .zip, .tif, .jpeg.

В целях обеспечения быстроты и корректности открытия (сохранения) электронных документов, поданных в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется не сканировать документы, содержащие сведения о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, оформленные в формате
.doc, , .xls , а направлять их оператору электронной площадки в этих же форматах.

Заявку на участие в закупке и все документы, представляемые участником закупки в составе заявки, оформлять с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ (должны быть удобочитаемы), в соответствии
с требованиями, предусмотренными регламентом функционирования электронной площадки, адрес которой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в извещении об осуществлении закупки. Любые вспомогательные документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский язык.

Все документы, входящие в состав заявки, выполнять в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования. Текст заявки на участие в закупке и всех документов, представляемых в составе заявки, писать в строчку в направлении слева направо, строчки – в порядке сверху вниз. Деление текста на строки производить по словам, и в некоторых случаях внутри слов, согласно правилам переноса. При переносе слов использовать знак переноса, графически идентичный дефису.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. рекомендуется не допускать. Файлы заявки и всех документов, представляемых в составе заявки, не блокировать и не кодировать (должен осуществляться поиск и копирование по тексту, файлы должны открываться общедоступными средствами). В случае, если участнику закупки необходимо при формировании заявки на участие в электронном аукционе оформить документ
в формате MS Excel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником закупки оформляется новый документ формата MS Excel. Единой комиссией
по осуществлению закупок будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в закупке, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов
и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).

Проект_государственного_контракта

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №

ИКЗ:

г. Симферополь «___» __________ 2024 год

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю), именуемое в дальнейшем Государственный Заказчик, выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице _______________________________ действующего на основании __________________________ с одной стороны, и _________________________________, именуемое
в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности
– Сторона, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 50 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола № ___ от «___» __________ 2024 заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику синтетические моющие средства (стиральный порошок, средство для мытья посуды) для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, указанные в Ведомости поставки (Приложение № 2 к Контракту), с качественными характеристиками, предусмотренными техническим заданием (приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Срок поставки товара – единоразово, в течение 30-ти календарных дней с момента заключения контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара Грузополучателем, указанным в п. 1.1. Контракта, в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

2.1.2. Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Грузополучателем без замечаний актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчиком форме «Акт приема-передачи товара» (приложение № 3).

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с разделом 10 Контракта.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда или в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353).

2.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В письменной форме, не менее чем за два рабочих дня известить Государственного заказчика о готовности к передаче Товара, в сроки и порядке предусмотренным настоящим Контрактом.

2.3.2. При исполнении настоящего Контракта поставка Товара, качество, потребительские свойства, которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Контракте, допускается только с письменного разрешения Государственного заказчика, без изменения цены Контракта.

2.3.3. Передать Товар надлежащего качества и в предусмотренном настоящим Контрактом количестве. Гарантийный срок на весь товар должен составлять не менее 12 месяцев.

2.3.4. Передать Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, указанной в п. 5.2 настоящего Контракта.

2.3.5. Обеспечить возможность доставки и получения юридически значимых сообщений, направляемых и получаемых в рамках настоящего Контракта, в том числе по юридическому (почтовому) адресу, адресу электронной почты, факсимильной связью и иными контактными данными, позволяющие осуществлять такой обмен.

2.3.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком товарной накладной поставщик предоставляет Государственному заказчику контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях Товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов включительно (местное время). В составе поставляемых с Товаром информационных материалов должны быть указаны условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

2.3.7. Гарантийный ремонт осуществляется поставщиком за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения Государственного заказчика.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный по настоящему Контракту Товар.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков согласно условий настоящего Контракта.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет __________ (____________________) рублей __ копеек. В стоимость входит стоимость товара, НДС (при наличии), стоимость тары и упаковочных материалов, расходы на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.1 Контракта.

3.3. Оплата Товара осуществляется Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке. Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными в день списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

3.4. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанные в Контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Финансирование исполнения Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год согласно РП 0305 ЦС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть049 ВР 244.

4. Тара, упаковка и транспортировка

4.1. Поставляемый товар упаковывается и маркируется в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка гарантируют целостность и сохранность товара при поставке и хранении.

4.2. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается и упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость товара.

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет поставку товара в соответствии с ведомостью поставки (приложение № 2 к государственному контракту). Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

Поставщик за один день до момента поставки письменно, с использованием факсимильных средств связи, извещает Государственного заказчика (Грузополучателя) о прибытии автотранспортного средства к месту нахождения Грузополучателя (месту разгрузки), указанному в ведомости поставки (Приложение № 2 к настоящему государственному контракту).

5.2. Вместе с Товаром Поставщик передает документацию, относящуюся к Товару, в том числе:

Счет (оригинал);

Счет-фактуру (оригинал);

Товарную накладную, оформленную в 3-х экземплярах;

Акт приемки-передачи Товара в 3-х экземплярах, составленный по прилагаемой форме (приложение № 3 к настоящему Контракту)

Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, (действующий сертификат соответствия/декларация о соответствии установленного образца в отношении поставляемого товара).

5.3. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания без замечаний уполномоченными представителями Поставщика и Грузополучателя акта приема-передачи товара (приложение № 3).

5.4. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика и Грузополучателя акта приема-передачи товара (приложение № 3).

5.5. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщик обязан сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию предусмотренную пп. а-ж п. 1 ч. 13 ст. 94 ФЗ-44.

После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3.4. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.4 Контракта.

5.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику
с момента выполнения обязательств по оплате товара в соответствии с пунктом 3.3 Контракта.

6. Оценка соответствия товара

6.1. Уполномоченные представители Государственного заказчика (Грузополучателя) своими силами проводят экспертизу поставляемого товара на соответствие его условиям Контракта.

6.2. Результаты проведения экспертизы оформляются актом приема-передачи товара с визами (подписями) работников, привлеченных к проведению экспертизы (приложение № 3) Экспертиза проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки товара Грузополучателю.

6.3. Подписание заключения экспертизы уполномоченными представителями Государственного заказчика без замечаний является основанием для начала приемки товара в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

6.4. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

7. Качество товара и порядок приемки

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим документам о соответствии и качестве в зависимости от формы обязательного подтверждения.

7.2. Качество товара, подлежащего поставке, проверяется Поставщиком на соответствие его установленным требованиям и подтверждается документами о качестве в соответствии с п. 5.2. настоящего Контракта.

7.3. Все поставляемое оборудование должно быть обеспечено необходимыми комплектующими для монтажа и подключения оборудования, а также инструкцией и/или техническим паспортом, эксплуатационной документацией или другими установленными документами на товар на русском языке на бумажном носителе на каждую единицу оборудования.

7.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков поставленного товара Поставщик, по требованию Государственного заказчика, обязан в течение 10 (десяти) дней после получения письменного извещения от Государственного заказчика о недостатках, безвозмездно устранить все обнаруженные недостатки, при этом гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на это устранение.

7.6. Все расходы, связанные с устранением недостатков, заменой товара ненадлежащего качества, в период гарантийного срока оплачиваются за счет Поставщика.

7.7. Грузополучатель осуществляет приемку поставляемого (поставленного) товара на соответствие его количества и качества, требованиям, установленным в настоящем Контракте в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при
СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с изменениями и дополнениями.

7.8. Поставщик обязан направить полномочного представителя для приёма-передачи товара, а в случае невыполнения данного обязательства Государственный заказчик (Грузополучатель) имеет право отказаться от принятия товара, либо осуществить приёмку товара в одностороннем порядке, без привлечения представителей сторонних организаций.

Неприбытие представителя Поставщика для приёма-передачи товара принимается Сторонами, как согласие Поставщика на одностороннюю приемку товара Грузополучателем, согласно положений настоящего контракта.

Товар не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Грузополучатель составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания товарных и товаротранспортных накладных по факту приемки товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

По факту приемки товара уполномоченные представители Поставщика и Грузополучателя подписывают акт приема-передачи товара, составленный по предусмотренной приложением № 1 форме, в 3 (трех) экземплярах: по одному для Государственного заказчика, Грузополучателя и Поставщика. Экземпляр акта приема-передачи товара для Государственного заказчика направляется Грузополучателем.

7.9. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
7.10. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Грузополучатель составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

8. Гарантийный срок

8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами (при наличии), утвержденными на данный вид товара, и наличием деклараций (сертификатов), обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством и условиям настоящего Государственного контракта.

Гарантия автоматически теряет силу при вскрытии, ремонте посторонними лицами, нанесении механических ударов, повреждении поверхности и маркировки товара. Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого товар находился в ремонте.

8.2. В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

8.3. Все расходы, связанные с устранением недостатков, заменой товара ненадлежащего качества, в период гарантийного срока оплачиваются за счет Поставщика при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Весь поставляемый товар должен быть обеспечен необходимыми комплектующими для монтажа и подключения, а также инструкцией и/или техническим паспортом, эксплуатационной документацией или другими установленными документами на товар на русском языке на бумажном носителе.

8.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

8.7. В случае обнаружения недостатков товара Государственный заказчик (Грузополучатель) вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет три (три) рабочих дня с момента получения Поставщиком письменного извещения Государственного заказчика (Грузополучателя) с требованием о замене товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8.8. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами Поставщика. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5% от цены контракта, что составляет копеек.

Реквизиты:

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: Отделение Республика Крым г. Симферополь

л/с 05751А92180

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9,

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2389

ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

ОКОПФ 35104

Обязательно указывать реквизит: УИН: 0002

В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ.

9.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 9.1, 9.5 и 9.6 Контракта, возвращаются Поставщику в срок 15 с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

9.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.6 и 9.7 Контракта.

9.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 9.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

9.7. Предусмотренное пунктами 9.1 и 9.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.

9.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.

9.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

10. Ответственность Сторон
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – ПП РФ № 1042) штраф устанавливается▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

10.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

11.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторонане направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

11.4. Сторона, у которой произошли форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

11.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

11.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

12. Изменение и расторжение Контракта

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

б) Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

12.2. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством (потребительскими свойствами), указанным в Контракте.

12.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

12.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.5. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

12.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям Контракта, препятствующего приемке товара;

неоднократного нарушения срока поставки товара;

поставки (передачи) Поставщиком товара не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

неоднократного нарушения срока замены товара ненадлежащего качества;

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

12.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

12.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.2.Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в течение 20 (двадцати) дней со дня просрочки исполнения ее обязательств по Контракту или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по Контракту. Претензии по качеству товара могут быть заявлены в течение всего срока годности товара. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

13.3.Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

14. Прочие условия

14.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- Посмотреть таблицу с данными

15. Срок действия Контракта

15.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе и подписания уполномоченными представителями Государственного заказчика, действует до «31» декабря 2024 года включительно, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___» ________ 2024 № _________________

Техническое задание

Заполняется в соответствии с заявкой, поданной для участия в аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ________________ от « ____» ___________ 2024

Ведомость поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ________________ от « ____» ___________ 2024

(форма)

АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по государственному контракту от «___» __________ 2024 № ______

г. Симферополь «___» __________ 2024

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), действующий
на основании ______________________, с одной стороны и представитель Государственного заказчика в лице (должность, Ф.И.О. представителя), действующий на основании ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Государственного контракта от «___» __________ 2024 № __________, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар принят в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при
СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с изменениями и дополнениями.

По количеству и качеству Государственный заказчик к полученному товару претензий не имеет.

Сопроводительные документы:

товарная накладная

счет, счет-фактура

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика;

Настоящий Акт составлен и подписан Комиссией Государственного заказчика в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными