Тендер - Силикон двухкомпонентный LiquidForm Platinum 40 (или эквивалент). Твердость по Шору: 40А. №311341978

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Силикон.xlsx
• Договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР №

г. Балаково «___» сентября 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующей на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Аргон» (ООО «Аргон»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по проектам Куркина Олега Александровича, действующего на основании Доверенности № AR▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьPOA1 от 09.01.2024, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Автоматический рефрактометр А630 фирмы Hanon в комплекте (именуемое в дальнейшем – Оборудование) на основании Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Технического задания (Приложение № 2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Оборудования и оплатить его в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Технические требования к Оборудованию устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору). В Спецификации (Приложение № 1 к Договору) указываются: наименование и количество Оборудования, цена Оборудования, в том числе НДС, порядок и сроки оплаты и поставки Оборудования, наименования, адреса грузополучателя и грузоотправителя. В случае разночтений в условиях Договора и Технического задания, применению подлежат условия Договора, за исключением вопросов, касающихся технических характеристик, параметров, функциональных требований и иных технических аспектов Оборудования; в части непротиворечащих условий Договор и Техническое задание имеют равную юридическую силу.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент совершения сделки является собственником поставляемого Оборудования. Оборудование поставляется новым, не бывшим в употреблении, сертифицированным и соответствующим требованиям технических регламентов, не является предметом залога, не состоит под арестом и не обременено обязательствами в пользу третьих лиц.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Поставка Оборудования по договору осуществляется на основании Технического задания (Приложение № 2 к Договору) и Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Срок поставки: в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента внесения предоплаты, согласно п. 3.2 Договора. Поставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 2, ООО «Аргон».

2.2. Поставщик должен подготовить к поставке Оборудование и письменно уведомить Покупателя о готовности Оборудования к отгрузке.

2.3. Поставщик обязуется выставить Покупателю правильно оформленные счета-фактуры и первичные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, паспорт (сертификат) качества. Отсутствие или неполнота указанных документов дает покупателю право приостановить приемку и отложить оплату до момента их предоставления.

2.4. Приемка Оборудования по количеству мест и проверка отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра Оборудования без вскрытия упаковки, производится Покупателем непосредственно при вручении Оборудования. Ответственность за целостность и сохранность Оборудования до момента приемки несет Поставщик. Датой поставки является дата передачи (вручения) Товара Покупателю, указанная в товарно-транспортной (транспортной) накладной.

С даты поставки обязательства Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными. Если иное не предусмотрено Сторонами в Спецификации, право собственности на Товар и риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с даты поставки.

В случае обнаружения несоответствий по количеству тарных мест или повреждений упаковки Товара Покупатель и представитель транспортной компании Поставщика составляют акт, а в товарно-транспортной накладной делается соответствующая отметка. Выявленные недостатки подлежат обязательной фотофиксации.

2.5. При отсутствии замечаний, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Покупатель подписывает и направляет в адрес Поставщика товарную накладную (ТОРГ-12) или УПД.

Приемка Товара по внутритарному количеству, комплектности и качеству осуществляется Покупателем в присутствии специалиста Поставщика, прибывшего для проведения пуско-наладочных работ, и подтверждается сервисным актом.

Подписание Покупателем ТОРГ-12 или УПД не исключает возможность предъявлять Поставщику претензии по внутритарному количеству, некомплектности и (или) ненадлежащему качеству Товара, обнаруженных в рамках проведения пуско-наладочных работ при условии, что Покупатель не вскрывал упаковку до приезда специалиста Поставщика для проведения пуско-наладочных работ.

В случае вскрытия Покупателем заводской упаковки Товара, в отношении которого планируются пуско-наладочные работы, до прибытия сервис-инженера Поставщик не несет ответственности за некомплектность и (или) ненадлежащее качество Товара, обнаруженную в ходе проведения пуско-наладочных работ.

2.6. Если в процессе выполнения пуско-наладочных работ специалистом Поставщика выявляется ненадлежащее качество Товара, некомплектность Товара, Стороны оформляют соответствующий Акт, в котором фиксируют выявленные недостатки и сроки их устранения.

2.7. Несоответствия, выявленные в процессе приемки, должны быть устранены Поставщиком за его счет в срок не более 90 (девяноста) рабочих дней с момента составления Акта приемки. Восполнение недопоставки Оборудования или замена оборудования а не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Оборудования.

2.8. С даты поставки обязательства Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными. Если иное не предусмотрено Сторонами в Спецификации, право собственности на Товар и риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с даты поставки.

3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 85 копеек с учетом НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (сто четырнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 31 коп. Цена Оборудования является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.

Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с изготовлением, упаковкой, маркировкой, доставкой, подготовкой первичных документов и паспорта качества. Разгрузочные работы (разгрузка с транспортных средств) в стоимость Товара не входят, осуществляются силами Покупателя и за его счет. Риск случайной гибели и/или повреждения Товара переходит к Покупателю с начала разгрузки.

В стоимость Товара также включены пуско-наладочные работы (установка Товара, ввод в эксплуатацию), инструктаж персонала, расходы на проведение процедуры первичной поверки.

3.2. Предоплата за Обрудование по настоящему Договору производится на основании счета Поставщика в размере 30% от общей цены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора обеими Сторонами, окончательный расчет в размере 70% в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения Оборудования на складе ООО «Аргон», подтвержденного подписанием товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, при условии отсутствия замечаний со стороны Покупателя по количеству/качеству. В случае выявления недостатков или замечаний к Оборудованию срок оплаты приостанавливается до их устранения.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3. По окончании срока действия настоящего Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний Акт сверки взаиморасчетов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

4.1. Качество Обрудования должно соответствовать условиям настоящего Договора, Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору) и требованиям, применяемым к данной категории оборудования.

4.2. Оборудование должно поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность и безопасность при производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении. Стоимость упаковки (тары) включена в стоимость Оборудования.

4.3. Поставщик должен обеспечить гарантийный срок эксплуатации не менее 12( двенадцать) месяцев с момента подписания Покупателем сервисного Акта о проведении пуско-наладочных работ. Претензии о ненадлежащем качестве Оборудования принимаются Поставщиком в течение установленных гарантийных сроков.

4.4. При получении претензии о ненадлежащем качестве Оборудования, выявленном в течение гарантийного срока, Поставщик обязан рассмотреть ее и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней выехать на диагностику оборудования и устранить недостатки. При невозможности устранить недостатки на этапе диагностики, устранить их в согласованные Сторонами сроки. При невозможности устранить недостатки, заменить некачественное Оборудование на качественное в согласованные сторонами сроки. В случае когда замена невозможна, Поставщик обязуется возвратить денежные средства, уплаченные за Оборудование Покупателем, после получения Поставщиком бракованного Оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней. Транспортные расходы, связанные с заменой, осуществляются за счет Поставщика.

4.5. В момент передачи Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю первичные документы, указанные в пункте 2.3. Договора. В случае непредоставления или предоставления недостоверных документов Поставщик обязуется устранить недостатки в течение 5 рабочих дней с момента получения замечаний от Покупателя.

4.6. Счет-фактура должен быть оформлен в полном соответствии с требованиями действующего налогового законодательства и содержать достоверные данные (применимо, если Поставщик является плательщиком НДС).

4.7. Прекращение договора не прекращает гарантийных обязательств Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Поставщиком сроков Поставки, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непоставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки поставки Оборудования, но не более 10% (десяти процентов) от суммы неисполненных в срок обязательств.

5.2. За нарушение сроков восполнения, устранения недостатков или замены Оборудования Покупатель вправе предъявить Поставщику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента), но не более 10% (десяти процентов) от суммы неисполненных в срок обязательств.

5.3. За поставку некачественного Оборудования (включая Оборудования, не соответствующего требованиям Договора) Покупатель вправе предъявить Поставщику штраф в размере 10 % от цены Договора.

5.4. За нарушение сроков оплаты, Поставщик вправе предъявить Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый календарный день просрочки платежа, но не более 10% (десяти процентов) от суммы неисполненных в срок обязательств. Данное условие не распространяется на авансовый платеж.

5.5. Все неустойки по настоящему Договору взыскиваются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения виновной Стороной соответствующего письменного уведомления. Без предъявления и получения требования уплаты штрафных санкций, они не начисляются и не уплачиваются. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств в натуре.

5.6. В случае нарушения иных условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.7.Стороны заверяют и гарантируют следующее:

- являются надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- все сведения , содержащиеся в ЕГРЮЛ на момент подписания настоящего Договора достоверны.;

- Покупатель располагает денежными средствами для исполнения своих обязательств по Договору;

- Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

- Поставщик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Покупателя авансы/денежные средства и реализацию в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Покупателем в составе стоимости транспортного средства по Договору;

- в случае получения Поставщиком требования налогового органа о предоставлении документов, относящихся к сделке с Покупателем, Поставщик обязуется исполнить требование в установленный срок со дня его получения;

- Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

5.8. При отказе налоговым органом Покупателю в возмещении НДС по настоящему Договору, Покупатель обязуется принять все меры по урегулированию сложившейся ситуации, включая рассмотрение спора в Арбитражном суде. Поставщик со своей стороны обязуется представить все необходимые документы и доказательства для налоговых органов, подтверждающие надлежащие соблюдение Налогового Кодекса Российской Федерации при выполнении настоящего Договора. При рассмотрении спора в Арбитражном суде Покупатель вправе ходатайствовать перед судом о привлечении Поставщика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

В случае, если Арбитражным судом будет установлено, что налоговым органом правомерно отказано в возмещении НДС по настоящему Договору ввиду ненадлежащего оформления Поставщиком товарной накладной, счета-фактуры (универсального передаточного документа) и/или неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по уплате налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан компенсировать Покупателю убытки в размере сумм налогов (включая пени и штрафы), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС, исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения.

ФОРС-МАЖОР

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

7.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

7.5. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными представителями сторон.

8.3. Стороны признают юридическую силу за факсимильными и/или электронными копиями настоящего Договора, уведомлений, дополнительных соглашений, приложений, а также спецификаций к нему при условии, что указанные документы подписаны уполномоченными представителями Сторон, скреплены печатями и направлены по факсу или адресу электронной почты, а именно:

Покупатель: ООО «Аргон» Поставщик: e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть e-mail:

При этом Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы все документов, направленных ранее посредством факсимильной и/или электронной связи не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента передачи факсимильной и/или электронной копии этих документов. Правовые последствия наступают в момент предоставления документов по адресу электронной почты/факсимильной связи в виде электронной/факсимильной копии.

8.4. В случае изменения платежных, почтовых и отгрузочных реквизитов стороны извещают друг друга в письменной форме в течение 10-ти дней. Все возможные убытки, связанные с невыполнением данного условия, возмещаются за счет виновной стороны.

8.5. Предоставляемая по настоящему Договору информация с отметкой «конфиденциально» считается конфиденциальной. Стороны должны принимать все необходимые меры против разглашения информации третьим лицам. По согласованию сторон информация может доводиться до сведения третьих лиц в случае привлечения их к деятельности, требующей знаний такой информации, но только в объеме, необходимом для выполнения соответствующих задач и целей.

8.6. В случае расторжения настоящего Договора (по решению суда, или в порядке одностороннего отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора) в силу существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 (Два) года.

8.7. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

8.8. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Оборудования по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Оборудования;

3) судебные решения о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения Договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Оборудования по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Оборудования;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Оборудованияпо настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

8.9. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения в том, что:

8.9.1. Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

8.9.2. в отношении Стороны не принято решение о ее ликвидации или не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства или о признании ее несостоятельной (банкротом);

8.9.3. лицо, подписывающее Договор от имени Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

8.9.4. заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

8.9.5. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрению крупной сделки);

8.9.6. полномочия представителей Сторон на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Сторон или иными регулирующими их деятельность документами и при заключении Договора такие представители Сторон не вышли за пределы своих полномочий;

8.9.7. не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

8.9.8. вся информация и документы, представленные Сторонами в связи с заключением Договора, являются достоверными.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами является основанием для одностороннего отказа Покупателем/Поставщиком от исполнения Договора и предъявления Поставщику/Покупателю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком/Покупателем соответствующего письменного уведомления Покупателя/Поставщика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

8.10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Датой заключения настоящего Договора считается дата получения Покупателем подписанного оригинала Договора.

8.11. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.12. Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.13. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 Спецификация

- Приложение № 2 Техническое задание

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _________

от «___» сентября 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г.Балаково « __» ______ 2025 г.

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующей на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Аргон» (ООО «Аргон»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по проектам Куркина Олега Александровича, действующего на основании Доверенности № AR▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьPOA1 от 09.01.2024, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: Сумма поставки по настоящей спецификации составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 85 копеек с учетом НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (сто четырнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 31 коп.

Доставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 2, ООО «Аргон» (место поставки).

Пуско-наладочные работы:

Пуско-наладочные работы осуществляются на рабочем месте Покупателя (место поставки) в следующие сроки:

Начало - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления последнего из следующих событий:

- поставки Товара,

- получения Поставщиком «Уведомления о готовности рабочего места»,

- получения Поставщиком оплаты от Покупателя, согласно условиям настоящего Договора.

Окончание – не более 1 (одного) рабочего дня с даты их начала.

Покупатель обязан подготовить рабочее место для выполнения пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями технических условий для подготовки рабочего места (Приложение 2 к настоящей Спецификации) и предоставить Поставщику посредством эл. почты подписанную форму «Уведомления о готовности рабочего места» (по форме Приложения 1 к настоящей Спецификации) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

К дате приезда специалиста Поставщика обеспечить ему беспрепятственный доступ к месту нахождения Товара.

По результатам пуско-наладочных работ Поставщик оформляет и передает Покупателю сервисный акт о проведении пуско-наладочных работ (по форме Поставщика). Сервисный акт подписывается в день окончания работ представителем Поставщика и представителем (-ями) Покупателя, присутствовавшим (-ми) при проведении работ.

Если невозможность выполнения пуско-наладочных работ по вине Покупателя (не готово рабочее место, нарушена комплектность поставленного Товара, отсутствует вспомогательное оборудование, не обеспечен пропуск на территорию предприятия сервис-инженера и др.) выявилась представителем Поставщика, прибывшим к Покупателю для выполнения пуско-наладочных работ, то повторный выезд представителя Поставщика подлежит оплате Покупателем по отдельно выставленному Поставщиком счету сверх стоимости Товара по настоящей Спецификации.

В случае, если по вине Покупателя выполнение пуско-наладочных работ в сроки, указанные в настоящей Спецификации, невозможно, то Стороны согласовывают новые сроки выполнения пуско-наладочных работ путем подписания дополнительного соглашения к настоящей Спецификации.

При этом Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящей Спецификации и, как следствие, не может быть привлечен к материальной ответственности, в том числе при возникновении у Покупателя убытков, вызванных переносом сроков выполнения пуско-наладочных работ.

Настоящая Спецификация к Договору № ________ от «_____» сентярбя 2025 г. составлена в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента её подписания Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Кому:

Уведомление о готовности рабочего места

__________________________________________________________, уведомляет о готовности

(название организации)

рабочего места для проведения пуско-наладочных работ в рамках Спецификации №__ от «___» __________ 20__ к Договору поставки № _____ от «__» ______ 20__ в отношении:

______________________________________________________________________________

(наименование прибора)

согласно всем пунктам Технических условий для подготовки рабочего места.

_______________ /____________________/

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20___г.

М.П.

Примечание: Рабочее место считается подготовленным при выполнении всех пунктов Технических условий. По выполнении Технических условий, в каждом пункте Технических условий должна быть проставлена отметка (например, «+» или др.), подписано Уведомление о готовности рабочего места по настоящему образцу и оба документа должны быть направлены Поставщику по электронной почте.

В случае, если проведение пуско-наладочных работ окажется невозможным из-за неготовности рабочего места, нарушения комплектности поставленного Товара, повторный выезд сервис-инженера осуществляется за дополнительную плату.

Приложение № 2

к Спецификации от «___» __________ 20__

к Договору № _____ от «__» ______ 20__

УТВЕРЖДЕНО

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО МЕСТА

для Автоматического рефрактометра А630 фирмы Hanon

Требования к среде установки

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к размещению оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к электропитанию

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

- Посмотреть таблицу с данными

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми требованиями, проставьте напротив каждого отметку в поле справа, подтверждающую выполнение соответствующего требования, поставьте дату и подпись и отправьте сканированную копию на.

Подписывая настоящие Требования, Покупатель:

Подтверждает, что все вышеуказанные требования к рабочему месту выполнены в полном объеме.

Гарантирует допуск сервис-инженера на территорию Покупателя и к рабочему месту.

Согласен, что при выявлении фактического невыполнения вышеуказанных требований (к моменту приезда сервис-инженера) повторный выезд сервис-инженера осуществляется в согласованные Сторонами сроки за дополнительную плату.

_______________________________ ___________________ ________________________

Должность Подпись ФИО подписанта

«________» _________________ 2025 г.

Приложение № 2

к Договору № ______________

от «____» ________ 2025 г.

Предмет закупки:

Автоматический рефрактометр А630 фирмы Hanon

Балаково

2025

Техническое задание на поставку Автоматического рефрактометра А630 фирмы Hanon

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

4.2.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели представлены в таблице 2.

Таблица 2

- Посмотреть таблицу с данными

Рефрактометр должен иметь встроенный модуль контроля температуры, основанный на элементах Пельтье.

4.2.2 Требования к поверке:

Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации и иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, действующее Свидетельство о первичной поверке (запись в ФГИС «Аршин).

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Средний срок службы 10 лет.

Средняя наработка до отказа должна составлять не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Оборудование должно поставляться в полной заводской готовности не требуемой сборки.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования, исходным и эксплуатационным материалам

Материалы измерительной призмы рефрактометра должны быть химически стойкими к воздействию перхлоэтилена, коррозионностойкие, обладать высокой твердостью и быть устойчивы к царапинам.

Оптические детали рефрактометра не должны иметь черных точек, царапин или других изъянов.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Оборудование должно быть укомплектовано:

1. Источником излучения – светодиодом с длиной волны 589,3 нм;

2. Датчиком температуры – для регистрации и контроля температуры измеряемого образца;

3. Оснащено функцией автоматической калибровки;

4. Сенсорным дисплеем – обеспечивающим возможность управления прибором и для вывода значений заданной температуры, значений температуры образца, показателя преломления образца.

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

В комплект поставки оборудования входит:

Автоматический рефрактометр А630 фирмы Hanon – 1 шт;

2. ГСО РЖЭ-1 для рефрактометра -1 шт.

3. Комплект технической документации: паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки.

4. Результаты первичной поверки средств измерений подтверждаются сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Срок внесения указанных сведений установлен Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Покупатель самостоятельно получает сведения о результатах поверки на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/).

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Маркировка поставляемого Оборудования в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ГОСТ 23170:

Фирменные таблички предприятия-изготовителя должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ 1.9-2004.

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение его на период доставки и хранения, а также защитить от воздействия внешних условий, таких как влага, пыль.

Упаковка должна обеспечивать безопасность и удобство при погрузочных работах и транспортировании.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приёмки

Приемка Оборудования по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Техническим заданием, а также «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. N П-6 с изменениями и дополнениями (БНА СССР, 1975, NN 2 и 3) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. N П-7 с дополнениями и изменениями (БНА СССР, 1975, NN2и3) в части не противоречащей Гражданскому кодексу РФ. Если иные условия не предусмотрены договором и настоящим техническим заданием.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Покупатель подписывает и направляет Поставщику товарную накладную (ТОРГ-12) или УПД.

Приемка Товара по внутритарному количеству, комплектности и качеству осуществляется Покупателем в присутствии специалиста Поставщика, прибывшего для проведения пуско-наладочных работ, и подтверждается сервисным актом.

Подписание Покупателем ТОРГ-12 или УПД не исключает возможность предъявлять Поставщику претензии по внутритарному количеству, некомплектности и (или) ненадлежащему качеству Товара, обнаруженных в рамках проведения пуско-наладочных работ при условии, что Покупатель не вскрывал упаковку до приезда специалиста Поставщика для проведения пуско-наладочных работ.

В случае вскрытия Покупателем заводской упаковки Товара, в отношении которого планируются пуско-наладочные работы, до прибытия сервис-инженера Поставщик не несет ответственности за некомплектность и (или) ненадлежащее качество Товара, обнаруженные в ходе проведения пуско-наладочных работ.

Несоответствия, выявленные в процессе приемки, должны быть устранены Поставщиком за его счет в срок не более 90 (девяносто) рабочих дней с момента составления Акта приемки. Восполнение недопоставки Оборудования или замена Оборудования не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Оборудования.

С даты поставки обязательства Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными. Если иное не предусмотрено Сторонами в Спецификации, право собственности на Товар и риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с даты поставки.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

Поставщик обеспечивает предоставление, при поступлении на склад Заказчика следующих документов:

Эксплуатационная документация, оформленная в соответствие с требованиями ГОСТ Р 2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЕСКД ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

- Руководство по эксплуатации, включает в себя в т.ч.:

а) сведения о конструкции, принципе (алгоритмы) действия, характеристиках (свойствах) Оборудования;

б) указания по юстировке и калибровке;

в) указания по использованию и меры предосторожности при эксплуатации.

г) указания по ремонту и техническому обслуживанию;

д) принципиальную и монтажную схему (желательно);

- Информационное письмо об отсутствии драгоценных металлов.

- Программа и методика поверки.

- Копия декларации о соответствии.

- Сопроводительную документацию, которая включает в себя:

а) упаковочный лист;

б) транспортная (товарно-транспортная) накладная;

- Техическую документацию:

• копия Сертификата об утверждении типа средства измерения (выдается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии);
• копия описания типа средства измерений, где указываются метрологические характеристики, которые присвоены СИ данного типа;
• копия методики поверки средства данного типа.

Поставщик обеспечивает предоставление, при поступлении Оборудования на склад Заказчика следующих товаросопроводительных документов:

- товарные накладные (ТОРГ-12);

- счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемого Оборудования в соответствии с принятым условным обозначением его по стандарту;

- свидетельство изготовителя оборудования либо иной документ, подтверждающие гарантийные обязательства изготовителя;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно осуществляться в крытых транспортных средствах или в универсальных контейнерах. Транспортные средства или универсальные контейнера должны быть сухими и не иметь прочих загрязнений, которые могут оказать воздействие на Оборудование либо их упаковку.

При перевозке должна обеспечиваться полная сохранность Оборудования и отсутствие возможности ее повреждения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упакованное Оборудование до отгрузки должно храниться в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Условия хранения, температура, влажность и т.д. должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен обеспечить гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента подписания Покупателем сервисного Акта о проведении пуско-наладочных работ.

Поставщик должен гарантировать своевременное устранение любых недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации оборудования за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Претензии о ненадлежащем качестве Оборудования принимаются Поставщиком в течение установленных гарантийных сроков.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонтопригодность Оборудования должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик должен предоставить:

1)перечень, периодичность и метод выполнения ТО.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного Оборудования в период гарантийной эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое Оборудование не должно представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также оказывать негативное влияние на внешнюю среду.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, соответствует техническим характеристикам настоящего технического задания и соответствует Декларации о соответствии.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество Оборудования должно соответствовать данному ТЗ, назначению Оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен гарантировать возможность постгарантийного обслуживания по отдельному договору, путем передачи информации о наименовании предприятий и их согласие на проведение обслуживания

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество:

Один комплект по п. 4.9 ТЗ.

Место: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 2, ООО «Аргон».

Срок поставки Оборудования – согласно договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть представлена на русском языке в электронном (форматы PDF, Word, Excel) и бумажном виде. По согласованию с покупателем, допускается предоставление документации на английском языке или языке завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГОСТ - Государственный стандарт;

ТЗ - Техническое задание;

РФ – Российская Федерация.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствует.

- Посмотреть таблицу с данными