Тендер - Серная кислота улучшенная №285898846

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Алтайский крайМесто поставки (адрес):658200, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД РУБЦОВСК, Г РУБЦОВСК, УЛ ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 426
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_серная_кислота_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с главой 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП "Рубцовский водоканал" - Посмотреть таблицу с данными
к извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку серной кислоты улучшенной
для нужд МУП «Рубцовский водоканал»

Общие требования.

1.1.1 Место и срок поставки товара: Российская Федерация, Алтайский край, Рубцовск, ул. Пролетарская, 426 по рабочим дням с 8.00 до 16.00 по местному времени.

1.2. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поданной заявки. Предварительный график поставки товара указан в Приложении №1 к техническому заданию

1.1.2. Стоимость тары входит в стоимость единицы товара.

2. Форма оплаты — безналичный расчет.

3. Перечень Товара и объем его поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен соответствовать следующим физико-химическим показателям:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Требования к качеству поставляемого товара

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя и (или) другими нормативными документами.

4.2. Поставляемый товар является новым, производства не ранее 2024г., что должно подтверждаться документами завода изготовителя.

4.3. Товар должен качественно выполнять свое функциональное предназначение, а именно отвечать требованиям, установленным настоящим извещением о проведении запроса котировок и быть пригодным к использованию по назначению.

4.4. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

5. Требования к гарантии и упаковке товара

5.1. Гарантийный срок на товар составляет не менее 1 (одного) календарного месяца со дня изготовления, окончание гарантийного срока - не ранее дня, следующего за днем слива товара в тару Заказчика.

5.2. Если в течение гарантийного срока выявится несоответствие качества товара требованиям настоящего договора, Поставщик обязуется по требованию Заказчика незамедлительно и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика произвести замену некачественного товара.

5.3. Все транспортные расходы, расходы по страхованию и другие расходы, связанные с заменой некачественного товара, несет Поставщик.

5.4. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.

5.4. Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемый товар.

5.5. Тара должна обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

6. Требования к транспортировочной емкости:

6.1. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, специально оборудованным автотранспортом, в новых контейнерах комбинированных GCube, изготовленных из кислотостойкого полиэтилена. Контейнеры должны иметь паспорт качества и соответствующую маркировку.

6.2. Поставщик должен осуществлять перевозку Товара согласно ДОПОГ: 8 класс опасности №

ООН – 2796 группа упаковки II.

6.3. Водители Поставщика должны пройти аттестацию и иметь свидетельство ДОПОГ.

Приложение №1

к Техническому заданию

Предварительный график поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Для определения и обоснования НМЦД Заказчиком использован запросный метод (анализа рынка), на основании предоставленной по запросу ценовой информации на идентичные товары двумя поставщиками с учетом всех существенных условий договора. В целях оптимизации денежных средств выбрано минимальное ценовое предложение

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

3.1. Заявка на участие в Запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

На бланке организации

Дата, исх. номер

Директору МУП «Рубцовский водоканал»

Зазнобину Е.В.

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ____________ на право заключения договора на поставку серной кислоты улучшенной, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, мы, _______________________________________________________________________
(наименование участника закупки, ИНН)
в лице____________________, действующего на основании______________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, банковские реквизиты участника закупки:
____________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок___________________________________________________________
Мы обязуемся осуществить и исполнить в полном объеме _____ ____________________________________
(полное наименование объекта закупки)
и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, техническом задании, проекте договора.
Предлагаемая цена договора составляет ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе НДС (указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами).

Предложение о цене каждого наименования поставки товара:
(сумма прописью) - Посмотреть таблицу с данными*Указываются конкретные показатели (значения) товара, соответствующие требованиям Раздела II Технического задания.
** Страна происхождения товара указывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами"
Контактное лицо: Ф.И.О_______; номер контактного телефона _______; адрес электронной почты _______.
Подпись уполномоченного лица (подпись, печать (при наличии))
Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата «_____»__________________201 г. Подпись _______________________
3.2. «Декларация о соответствии участника обязательным требованиям»
Декларация, подтверждающая соответствие участника закупки обязательным требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
_________________________________________________________________________________декларирует:
(полное наименование участника закупки)
а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
г) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника закупки указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);
ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;
и) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
к) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
Подпись уполномоченного лица
3.3. Анкета участника
1.Полное наименование организации и ее организационно - правовая форма:
_______________________________________________________________________ - Посмотреть таблицу с данными
2.Банковские реквизиты: - Посмотреть таблицу с данными

Регистрационные данные: - Посмотреть таблицу с данными

Руководящий состав:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / уполномоченный представитель

участника закупки

_________________/_________________________________

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) М.П.

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в аукционе)

3.4. Доверенность

(заполняется в случае, если от лица Участника действует представитель)

Дата, исх. номер

г. ____________ _____________________________

(место составления) (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

доверяет Представителю_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №________ выдан __________________________«____» ___________г.

представлять интересы_____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в проведении запросе котировок, проводимом МУП «Рубцовский водоканал»___________________________________

(наименование закупки и дата),

в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене договора, подписывать, подавать и получать любые документы, в том числе договор, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ ___________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

3.5. Опись документов

предоставляемых для участия в проведении запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наименование запроса котировок: ____________________________________________________________________

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:

- Посмотреть таблицу с данными

________________________ _____________ ____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку серной кислоты улучшенной

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное унитарное предприятие «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, в лице директора Зазнобина Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании (протокол №_____________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику серную кислоту улучшенную, в канистрах в количестве и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) и в установленный договором срок, а Заказчик обязуется обеспечить его оплату.
1.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя и другими нормативными документами.
1.3. Поставщик должен предоставить оригиналы или копии действующих сертификатов соответствия, паспортов завода изготовителя или других документов, удостоверяющих качество товара Заказчику в день доставки товара.
1.4. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.5. Поставщик должен обеспечить сохранность товара до момента передачи товара Заказчику.
1.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
1.7. Транспортировка товара осуществляется специально оборудованным автотранспортом Поставщика, в канистрах, на склад Заказчика, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская. 426.

Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (_________) рубля ___ копеек.
Если поставщик является плательщиком НДС или НДС – не предусмотрен, то уточнить с обязательным указанием основания освобождения Поставщика от уплаты НДС.
Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).
2.2. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, и иные расходы, связанные с поставкой товара, в т.ч. непредвиденные. Стоимость тары входит в стоимость единицы товара.
2.2.1. Возможно изменение цены договора, кратно изменению объема товара (без изменения цены за единицу товара), в связи с увеличением или уменьшением потребности Заказчика, при согласии сторон, но не более чем на 50% первоначального объема.
2.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.
2.3.1. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет собственных средств Заказчика через Агента Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр» (ООО «РКЦ») на основании Агентского договора от 27.12.2021г.
2.3.2. Расчет за поставленный товар осуществляется после приемки Заказчиком товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счет-фактуры, УПД.
2.4. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных и не соответствующих требованиям законодательства документов, необходимых для осуществления расчетов, документы считаются не предоставленными. О предоставлении ненадлежащим образом оформленных и не соответствующих требованиям законодательства документов Заказчик извещает Поставщика уведомлением, направляемым по электронной почте. Контактные данные указаны в анкете Поставщика, поданной в заявке на участие в запросе котировок.
2.5. В случае просрочки предоставления документов, необходимых для осуществления расчетов, Заказчик вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядке.
3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
3.1.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Оплатить своевременно стоимость фактически полученного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.
3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары.
3.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора.
3.3.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Поставщик обязуется своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору
3.4.2. Доставить Товар за свой счет в адрес Заказчика, в количестве, качестве и в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).
3.4.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям действующих стандартов, утвержденным на данный вид Товара, при соблюдении условий хранения и транспортировки.
3.4.4. Гарантийный срок на товар составляет не менее 1 (одного) календарного месяца со дня изготовления, окончание гарантийного срока не ранее дня, следующего за днем слива товара в тару Заказчика.
3.4.5. Если в течение срока годности товара или гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки, которые не были оговорены Поставщиком, а также такие свойства, которые будут препятствовать нормальному использованию Товара по назначению, то Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара за счет Поставщика собственными силами в срок не более 7 рабочих дней, со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления за исключением случая, когда Поставщик, получивший от Заказчика Акт о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.
3.4.6 Гарантия начинает исчисляться со дня подписания соответствующего акта приемки - передачи товара Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков товара, выявленных в течение гарантийного срока
3.4.7. Все транспортные расходы, расходы по страхованию и другие расходы, связанные с заменой некачественного товара несет Поставщик.
3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.4.9. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.
3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

Порядок и сроки поставки товара
4.1. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поданной заявки, специально оборудованным автотранспортом, в новых контейнерах комбинированных GCube, изготовленных из кислотостойкого полиэтилена. Контейнеры должны иметь паспорт качества и соответствующую маркировку. Предварительный график поставки товара указан в (Приложении №2) к договору.
4.1.1. Поставщик осуществляет перевозку Товара согласно ДОПОГ: 8 класс опасности № ООН – 2796 группа упаковки II.
4.1.2. Водители Поставщика должны пройти аттестацию и иметь свидетельство ДОПОГ.
4.2. Заказчик направляет Заявку на юридический адрес___________________ или на электронную почту _______________ Поставщика. Контактные данные указаны в анкете Поставщика, поданной в заявке на участие в запросе котировок.
4.3. В случае замены юридического адреса или электронной почты, Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика с предоставлением новых контактных данных для подачи заявки не позднее 1 (одного) часа с момента их изменения путем направления официального письма на адрес электронной почты Заказчика с подтверждением о прочтении.
4.4. После получения заявки от Заказчика Поставщик обязан подтвердить её получение путём отправки сообщения на электронный адрес Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть не позднее 4(четырех) часов с момента её получения. Сообщение должно содержать информацию о количестве, ассортименте, сроке поставки, стоимости, а также дату и планируемое время отгрузки.
4.5. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной (акта сдачи-приемки товара).
4.6. Тара должна обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.
4.7. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать транспортную накладную в порядке, установленном Договором.

Порядок сдачи и приемки поставляемого товара
5.1. Поставщик, при поставке товара по требованию Заказчика должен передать следующие документы на русском языке:
сертификат соответствия;
паспорт качества товара;
товарные накладные; акты сдачи-приемки товара, счет и счет-фактуру, УПД и иные документы, относящиеся к Товару, необходимые для ее эксплуатации.
5.2. Приемка товара Заказчиком осуществляется по наименованию, количеству и качеству товара в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к договору), на основании предоставленных Поставщиком товарных накладных и документов, относящихся к Товару и подтверждающих качество.
5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
5.3.1. В присутствии представителей Заказчика и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности и маркировки упаковки, осмотр товара на наличие внешних повреждений
5.3.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по наименованию, ассортименту и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.
5.3.3. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.6 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.
5.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика.
5.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажем товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
5.6. Обо всех нарушениях условий Договора, относительно объема и качества услуг, в т. ч. недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), недостатки, которые были умышленно скрыты Поставщиком Заказчик извещает Поставщика не позднее десяти рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.
5.7. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом, а также направляется на электронный адрес, указанный в договоре.
5.8. Поставщик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению Сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи, с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.9. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.

Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается Штраф в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены договора и составляет ___ рублей ___ копеек.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной 1/130 ключевой ставки банка России действующей на день уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. Уплата неустойки по настоящему договору не освобождает ни одну из сторон от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору, разрешаются путем переговоров Сторон.
8.2. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

Расторжение Договора

9.1. Договор, заключенный по результатам закупки, может быть расторгнут:

- по письменному соглашению сторон;

- по вынесенному в установленном порядке решению судебного органа.

- по одностороннему решению Заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, а также при выявлении грубых нарушений условий договора, ведущих к снижению качества исполнения обязательств по договору;

- в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней, с даты его получения.

9.2.1. Расторжение договора по соглашению сторон производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ с требованием о расторжении договора в следующих случаях:

- при существенном нарушении условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- при нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных в документации закупки;

- при установлении недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на этапе проведения закупки, указанных в преамбуле договора;

- при установлении факта проведения ликвидации поставщика (подрядчика, исполнителя) – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании его банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- при установлении факта приостановления деятельности поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях;

- при наличии у поставщика (подрядчика, исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов поставщика (подрядчика, исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

- при поставке товаров ненадлежащего качества, недостатки которых не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок или невыполнения обязательства по замене товара в установленный срок;

- при поставке некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- при поставке товара, не заявленного Заказчиком или не содержащегося в перечне договора;

- при неоднократном (два и более) или существенном (более пятнадцати дней) нарушении сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанных в договоре.

- если подрядчик (исполнитель) не приступил в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы, оказывает услуги таким образом, что их окончание к сроку, предусмотренным договором, становится явно невозможным, либо в ходе выполнения работ, оказания услуг стало очевидно, что они не будут выполнены (оказаны) надлежащим образом, в срок установленный договором;

- если во время выполнения работ, оказания услуг нарушены условия исполнения договора, и в назначенный срок заказчиком для устранения нарушений, подрядчиком (исполнителем), такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- при поставке товара, выполнения работ, оказания услуг на сумму превышающую сумму договора.

9.4. В случае неоднократного нарушения условий договора Поставщиком (подрядчиком, исполнителем): несвоевременная поставка, нарушения при поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и при наличии обоснованных претензий к Поставщику (подрядчику, исполнителю), предъявленных в письменном виде (не менее 2 (двух)), Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив Поставщика (подрядчика, исполнителя) о расторжении в письменной форме. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем расторжении договора.

9.5. В случае расторжения договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Заказчик вправе:

- в течение 10 (Десяти) дней с даты расторжения договора, направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

- при неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами действует до «31» июля 2025г., а в части оплаты и гарантийных обязательств (в случае их наличия) до полного исполнения Сторонами обязательств.
10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Прочие условия

11.1. Договор составлен на бумажном носителе, в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

11.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

11.3. К Договору прилагаются

- Спецификация товара (Приложение №1).

- Предварительный график поставки (Приложение №2)

11.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (победителя закупки) (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев:

- если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения или при смене поставщика (подрядчика, исполнителя) по согласованию с Заказчиком на основании договора переуступки прав и обязанностей по действующему договору.

11.5. При исполнении договора допускается заключение дополнительных соглашений в случаях (включая, но не ограничиваясь):

- если при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком осуществляется поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, и увеличение стоимости договора не может быть более чем на 50 % от первоначальной цены договора;

- если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации (Банка России);

- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения договора регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги, поставляемые в рамках договора, на размер повышения цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- при продлении срока действия договора, если при исполнении договора выявилась невозможность поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в срок, предусмотренный договором, не по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), либо если закупаемый объем Т, Р, У не был освоен в течение первоначального срока действия договора.

- объем товаров (работ, услуг) может быть изменен по инициативе заказчика и по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не более чем на 50 (Пятьдесят) % в случае выявления потребности в дополнительном объеме товаров (работ, услуг), сверх предусмотренных договором, или при прекращении потребности в части товаров (работ, услуг), но связанных с такими товарами (работами, услугами), при этом изменение цены договора должно быть пропорционально росту объемов товаров (работ, услуг), но с учетом роста цен, которые не могут превышать 50 % от первоначальной цены договора;

- в случае необходимости устранения неточностей, допущенных в договоре и выявленных при его исполнении;

- в случае если стоимость товаров (работ, услуг) цена которых зависит от колебания курсы валют, складывается исходя из текущего курса валюты на дату выставления счета за товары (работы, услуги);

- в случае, если возникла необходимость в переносе сроков оплаты по заключенным договорам;

11.6. Любые пролонгации договоров на новый срок рассматриваются как дополнительные соглашения к действующему договору с применением соответствующего порядка их заключения.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в случае, если они совершены в письменной форме и за подписями лиц, имеющих право представительства Сторон по настоящему Договору.

11.8. Все уведомления, сообщения и извещения, связанные с исполнением Сторонами настоящего Договора, могут направляться с использованием факсимильных средств связи.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № __.____________ 2024

от «__» ____________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

- Посмотреть таблицу с данными

В стоимость включены: стоимость тары, все издержки, в т.ч. стоимость транспортировки до склада МУП «Рубцовский водоканал», а также все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения условий договора

2. Требования к качеству поставляемого товара

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя и другими нормативными документами.

2.2. Поставляемый товар является новым, производства не ранее 2024 г., что должно подтверждаться документами завода изготовителя.

2.3. Товар должен качественно выполнять свое функциональное предназначение, а именно отвечать требованиям, установленным настоящим извещением о проведении запроса котировок и быть пригодным к использованию по назначению.

2.4. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

3. Требования к гарантии и упаковке товара

3.1. Гарантийный срок на товар составляет не менее 1 (одного) календарного месяца со дня изготовления, окончание гарантийного срока - не ранее дня, следующего за днем слива товара в тару Заказчика.

3.3. Если в течение гарантийного срока выявится несоответствие качества товара требованиям настоящего договора, Поставщик обязуется по требованию Заказчика незамедлительно и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика произвести замену некачественного товара.

3.3. Все транспортные расходы, расходы по страхованию и другие расходы, связанные с заменой некачественного товара несет Поставщик.

3.4. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.

3.4. Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемый товар.

3.5. Тара должна обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

4. Требования к транспортировочной емкости:

4.1. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, специально оборудованным автотранспортом, в новых контейнерах, предназначенных для транспортировки серной кислоты улучшенной, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Контейнеры должны иметь паспорт качества и соответствующую маркировку.

4.2. Поставщик должен осуществлять перевозку Товара согласно ДОПОГ: 8 класс опасности № ООН – 2796 группа упаковки II.

4.3. Водители Поставщика должны пройти аттестацию и иметь свидетельство ДОПОГ.

- Посмотреть таблицу с данными

к договору

«____» ___________ 2024г.

Предварительный график поставки

- Посмотреть таблицу с данными