Тендер - Сенсибилизатор 5л для СВЧ-установки УОМО-01/150-«О-ЦНТ» №272804877

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_контракта_сенсибилизатор

Контракт № __________

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Слободской «__» _______ 2024г.

КОГБУЗ «Слободская ЦРБ» в лице главного врача Калинина Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующий на основании _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий контракт в соответствии ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44 – ФЗ от 05.04.2013г. о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке товара для КОГБУЗ «Слободская ЦРБ».

1.2. Ассортимент, характеристика и количество товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1).

1.3. Настоящий Контракт финансируется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

2. Срок и условия поставки.

2.1. Поставка товара по настоящему договору производится транспортом Поставщика или самовывозом со склада Поставщика в течение 14 рабочих дней с момента подписания Контракта, если иное не оговорено Сторонами.

2.2. Поставка товара Заказчику осуществляется путем его доставки по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Слободской, ул. Советская, д. 90 (медицинский склад).

2.3. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, переноска в складское помещение Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.4. Доставка товара предварительно согласовывается с Заказчиком (представителями Заказчика) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты доставки товара.

2.5. Поставщик одновременно с товаром передает Заказчику следующие документы:

2.5.1. Товарную накладную (в двух экземплярах);

2.5.2. Счет или счет-фактуру.

После подписания Заказчиком, один экземпляр товарной накладной возвращается Поставщику.

2.6. Право собственности на товар, риск случайной гибели или случайного повреждения товара, переходят от Поставщика к Заказчику с момента доставки товара по адресу доставки и фактического приема товара.

3. Цена контракта, форма, сроки и порядок оплаты товара

3.1. Общая стоимость Товара составляет _______________ рублей ___ копеек, НДС ________.

3.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

В цене Контракта учтены все расходы Поставщика по предмету контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортные расходы (в том числе затраты на доставку до Заказчика), хранение, разгрузку товара на складе Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случая, указанного в п. 3.4. и 11.5. настоящего Контракта.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных условий исполнения Контракта.

3.5. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием нового номера расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Оплата поставляемого Товара производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета (счета-фактуры), подписанной Сторонами товарной накладной, или УПД в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания документов о поставке.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену каждой партии поставляемого Товара, с банковского счета Заказчика, указанного в реквизитах настоящего Контракта.

3.8. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, контракт включает обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, и других характеристик товара подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику;

4.1.2. Оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Осуществить поставку товара Заказчику на условиях и в сроки, предусмотренных Контрактом;

4.2.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Контракта;

4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят качеству поставляемого товара либо создают невозможность его поставки в срок.

4.2.4. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.5.Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет.

4.2.6. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, актов сдачи – приемки товара и счетов-фактур, подписанные Поставщиком.

5. Требования к ассортименту, качеству, комплектности, таре (упаковке) товара.

5.1. Ассортимент, качество, комплектность, тара (упаковка) поставляемого товара должны соответствовать условиям, указанным в Контракте и в приложении к нему, а также требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик обязуется передать товар, свободный от прав третьих лиц.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым, товар должен быть не поврежденным, не бывшим в эксплуатации, не содержащим восстановленных элементов, не иметь дефектов материалов и дефектов изготовления, соответствовать утвержденным формам (при их наличии).

5.4. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, и иных документов, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

5.5. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов и (или) иных специалистов.

5.6. Товар должен отгружаться в таре (упаковке), соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Тара (упаковка) должна предохранять товар от повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.7. Тара (упаковка) товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

5.8. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

5.9. Вывозка и утилизация тары (упаковки) производится за счет Поставщика (при необходимости).

5.10. Поставщик несет ответственность за порчу товара до приемки его Заказчиком.

5.11. Одновременно с товаром Поставщик обязуется передать все документы, связанные с товаром и (или) необходимые для его эксплуатации (сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и др.).

6. Приемка-передача товара.

6.1. Заказчик организует приемку поставляемого товара по адресу доставки.

6.2. При приемке-передаче товара, представители Заказчика проверяют товар по качеству и количеству, в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. При приемке-передаче товара, Поставщик передает представителям Заказчика оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. По окончании приемки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны представителей Заказчика, представители Заказчика подписывают оформленную Поставщиком товарную накладную.

6.5. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после ее подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

6.6. В случае, если в процессе приемки товара будет выявлено несоответствие поставляемого товара условиям настоящего Контракта, либо передача товара ненадлежащего качества и (или) количества, Заказчик вправе по своему усмотрению:

- потребовать его замены на товар надлежащего качества и (или) количества;

- потребовать доукомплектования товара либо безвозмездного устранения недостатков.

6.7. Перечень дефектов, указание на недопоставленный товар, а также сроки его замены, допоставки, либо безвозмездного устранения недостатков, указываются в уведомлении, направляемом Заказчиком Поставщику. Срок устранения указанных дефектов и недостатков или замена товара не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Поставщиком. Замена товара или устранение недостатков и дефектов осуществляются за счет Поставщика.

7.Ответственность сторон. Разрешение споров

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты штрафов, пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Размер штрафов устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063":

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.3.2-7.3.3. настоящего Контракта): 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет 1000 руб. 00 коп.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

7.8. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени) начисленной в соответствии с условиями Контракта, по истечению срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по Контракту. Немедленно, после получения информации о наступлении обстоятельств, непреодолимой силы (форс-мажор), задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Контракта, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.10. Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению сторонами взятых на себя обязательств, которые ни одна сторон не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты правительства и др.

9.Расторжение и изменение контракта

9.1. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут в связи с односторонним отказом стороны контракта от его исполнения, в случае ненадлежащего исполнения своих обязательств сторонами контракта, по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим контрактом. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в электронной форме и подписаны электронно-цифровыми подписями уполномоченными представителями сторон или в письменном виде.

.

10.Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

10.2 Настоящим договором предусмотрен электронный документооборот. При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, электронный документ о приемке.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту поставки

№ ________ от ______ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными