Тендер - Поставка хозяйственных товаров №315812425

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта__хоз.тов.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров для нужд отдела социальной защиты населения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Учебный пер., дом 2 в 2025 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0346

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд отдела социальной защиты населения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Учебный пер., дом 2 в 2025 году

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд отдела социальной защиты населения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Учебный пер., дом 2 в 2025 году

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.30

Дата размещения закупки: 21.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:46

Срок завершения подачи оферт: 22.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:46

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.

Срок исполнения контракта: 15.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Отдел социальной защиты населения администрации Выборгского района г.Санкт-Петербурга. Адрес: Учебный переулок, дом 2, кабинет №224, 2 этаж.

Источник финансирования: Закон Санкт-Петербурга от 2 декабря 2024 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», код подраздела 0113, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга», КОСГУ 346, КВР 244.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, Д.86

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, 86

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5656

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Фаесханова

Имя Юлия

Отчество Владимировна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ №

Санкт-Петербург « » ________ 2025 г

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации Рыбчака Павла Николаевича, действующего на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 10.01.2025 с одной стороны, и _________________, в лице ______________, действующей на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в порядке на основании пункта ______ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд отдела социальной защиты населения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Учебный пер., дом 2 в 2025 году.

1.2. . Наименование, технические характеристики и количество Товара указаны в Приложении №1 (спецификация товара), Приложении №2 (описание объекта закупки), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. СРОК и место ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.

2.2. Место поставки товара: отдел социальной защиты населения администрации Выборгского района г.Санкт-Петербурга.

Адрес: Учебный переулок, дом 2, кабинет №224, 2 этаж.

2.3. Время поставки: по рабочим дням с 9:00 до 17:00, дата по согласованию с Заказчиком.

2.4. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего контракта: Максакова Марианна Юрьевна, адрес эл. почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, № телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Заказчик обязан принять от Поставщика товар по акту приёма-передачи, товарной накладной и счету-фактуре (для плательщиков НДС), в сроки, указанные в р. 5 контракта.

3.1.2. Обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Поставщика в течение 14 дней.

3.1.3. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

3.1.4. Информировать Поставщика об изменении своего адреса и реквизитов.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

З.2.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, соответствующих требованиям контракта.

3.2.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.

3.2.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

3.2.5. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.

3.2.6. Не оплачивать Товар, не соответствующий условиям настоящего Контракта.

3.2.7. Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного Товара по техническим характеристикам, количеству и комплектности, обнаруженные при приемке Товара, по качеству - в течение гарантийного срока (срока годности), установленного в р. 6 настоящего Контракта.

3.2.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар в срок, указанный в разделе 2 настоящего Контракта.

3.3.2. Осуществить поставку, погрузо-разгрузочные работы Товара в сроки, указанные в п.п.2.1 настоящего Контракта.

3.3.3. За 2 рабочих дня уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей стороны за оформление сдачи-приемки поставленного Товара и указать время доставки Товара.

3.3.4. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Весь Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

3.3.5. Поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.6. Передать надлежащим образом оформленные отчётные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Контрактом.

3.3.7. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.3.8. Гарантировать качество поставляемого Товара и предоставить копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к Товару документы.

3.3.9. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы Товара своими силами и за свой счет.

3.3.10. Оформить доставку Товара счетом, счет – фактурой (для плательщиков НДС), товарной накладной и Актом приема-передачи Товара.

3.3.11. Поставить Товар в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.

3.3.12. Заменить Товар ввиду его ненадлежащего качества, в случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач (некомплектности) или иных несоответствий условиям Контракта, в течение 10-и рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

3.3.13. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:

- товарные накладные, оформленные в установленном порядке;

- счет;

- счета-фактуры (для плательщиков НДС) (при наличии);

- при наличии: гарантийные документы, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара;

- копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к товару документы.

- акт приемки-передачи товара.

3.3.14. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента (даты) передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 мес. от срока, установленного производителем, на момент (дату) поставки Товара.

3.3.15. Поставщик обязан при поставке предоставить документы, подтверждающие страну происхождения материалов (страной происхождения которых является Российская Федерация и (или) государство - член Евразийского экономического союза) на этапе исполнения контракта.

3.3.16. Поставщик обязан соответствовать требованиям, установленным ч. 1, п.1.1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

3.4. Поставщик имеет право:

3.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту.

3.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.3. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена контракта составляет _______________ рублей копеек (____________________________), в т.ч. НДС ___% (при наличии) ___% - _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____),согласно Спецификации (Приложение №1 к контракту).

4.2. В стоимость товара входит стоимость тары и упаковки, не являющимися возвратными, стоимость доставки, разгрузки, подъёма на этаж, а также уплата налогов и других платежей.

Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.

4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 4.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества и качества поставляемого товара и иных условий контракта.

4.5. В стоимость товара входит стоимость тары и упаковки, не являющимися возвратными, стоимость доставки, разгрузки, подъёма на этаж, а также уплата налогов и других платежей.

Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.

4.6. . Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.9. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.10. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) товаров, предусмотренных Контрактом.

4.11. Авансирование по контракту не предусмотрено.

4.12. Оплата товара осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты в безналичной форме, по факту поставки Товара, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приёма – передачи товара согласно графика приёма поручений на оплату расходов.

4.13. Основанием для оплаты поставленного Товара является акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счет, счета-фактура (для плательщиков НДС), подписанные Поставщиком и Заказчиком.

4.14. Источник финансирования: Закон Санкт-Петербурга от 2 декабря 2024 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», код подраздела 0113, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга», КОСГУ 346, КВР 244.

4.15 Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований спецификации товара (приложение № 1 к контракту) или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

4.16. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней стороны подписывают акт сверки расчетов.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ

5.1. 5.1. Поставщик за 2 рабочих дня извещает Заказчика о поставке товара письменно, либо по тел./ факсу, электронной почте.

5.2. Доставка, погрузо-разгрузочные работы Товара производится силами и средствами Поставщика.

5.3. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар, проверить его количество и качество, сопроводительные документы на Товар, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующее:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры, комплектности и характеристики поставленного Товара на соответствие Спецификации товара (приложение N1 к Контракту).

- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара (при необходимости);

- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар.

5.4. По окончании поставки товара Поставщик передаёт Заказчику акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры (для плательщиков НДС).

5.5. Заказчик, приступает к проверке и приёмке поставленного Товара. Приёмка Товара осуществляется в течение 2 рабочих дней.

5.6. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.7. Заказчик проводит приемку поставленного Товара в течение 2 рабочих дней с даты поставки Товара. По итогу проведения приемки поставленного Товара Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.

В случае, если по результатам такой экспертизы выявлено, что поставленный Товар соответствует условиям Контракта, а также соответствует техническим требованиям, Заказчик принимает поставленный Товар путём подписания (документа о приемке) акта приёма-передачи товара.

5.8. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения приемки поставленного Товара недостатков, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Поставщика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приёма-передачи товара.

5.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

5.10. После выполнения Поставщиком устранения недостатков поставленного товара Заказчик проводит приемку поставленного товара в порядке, установленном п. 5.5-5.8 настоящего раздела.

5.11. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.12. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.

5.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также бремя его содержания переходят от поставщика к Заказчику с момента приёма товара.

5.14. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает поставленный товар путём подписания акта приёма-передачи товара только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие поставленного товара условиям контракта и технических требований. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные п.9.3 настоящего Контракта.

5.15. По окончании сдачи-приемки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает оформленную Поставщиком товарную накладную.

5.16. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после их подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

5.17. Право владения, пользования и распоряжения Товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приёма-передачи Товара.

6. ГарантиЯ и качествО

6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого вида.

6.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента (даты) передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 мес. от срока, установленного производителем (даты изготовления), с момента передачи товара по акту приема передачи товара. Исчисление срока годности производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст. 472, 473 ГК РФ).

Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности.

6.4. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в контракте использования, заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.

6.5. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими характеристиками.

6.6. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

6.7. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей

7.3 Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе за нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных п.2.1 Контракта.

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.3.5, настоящего раздела) размере 10 % цены Контракта и составляет _____________ рублей ___________ копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Поставщик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по Контракту.

7.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств по Контракту.

7.7. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта, после направления в адрес Поставщика уведомления с расчётом суммы неустойки.

7.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Управлением федерального казначейства.

7.9. В случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

7.9.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта приёма - передачи товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых товарах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).

7.9.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Поставщику по Контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.

7.10. Подписанием настоящего Контракта Поставщик подтверждает свое согласие на оплату по контракту за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта. После оплаты по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая полностью или частично обязательства по Контракту, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными методами и в разумные сроки.

8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. Срок ДЕЙСТВИЯ контракта, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) заключения Сторонами и действует по 30.12.2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

9.1.1.Срок исполнения настоящего контракта: до 15.12.2025 года (включает в себя поставку, приемку и оплату поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта).

9.2. . Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;

9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:

- если Поставщик после заключения Контракта отказался от поставки Товара;

- если Поставщик не поставил Товар в течение 7 дней после срока, указанного в п.2.1. Контракта;

- если Поставщик отказался от замены товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. 3.3.12 Контракта;

- в иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.8. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 16, 19 – 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.

9.9. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.11. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

9.12. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

9.14. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

9.15. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.

9.16. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.1.1. До передачи спора на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

11.1.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами.

11.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

11.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

11.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – «Спецификация товара».

- Приложение № 2 – «Описание объекта закупки».

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,

Подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями и заключен в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение № 1 к Контракту №

от « » __________ 2025 года

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Цена по настоящему контракту составляет_____________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями и заключен в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение № 2 к Контракту №

от « » __________ 2025 года

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Наименование объекта закупки: поставка хозяйственных товаров для нужд отдела социальной защиты населения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Учебный пер., дом 2 в 2025 году.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта (Определена в соответствии с распоряжением администрации от 12.02.2021 № 84-р «Об утверждении требований к закупаемым администрацией и подведомственными ей государственными казенными учреждениями и государственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг):

30 465,30 руб.

2. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга:

Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 2 декабря 2024 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», код раздела 0113, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КОСГУ 346, код фонда 00, КВР 244.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

3.1. Оплата осуществляется безналичным расчетом по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами акта приёма - передачи товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной.

3.2. Сроки и порядок оплаты определяются условиями государственного контракта.

3.3. Авансирование не предусмотрено.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

4.1. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.

4.2. Место поставки товара: отдел социальной защиты населения администрации Выборгского района г.Санкт-Петербурга.

Адрес: Учебный переулок, дом 2, кабинет №224, 2 этаж.

4.3. Время поставки: по рабочим дням с 9:00 до 17:00, дата по согласованию с Заказчиком.

4.4. Контактное лицо: Максакова Марианна Юрьевна, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Требования к товару:

5.1 Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количеству поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

5.2. Требования к качеству товара:

5.2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого вида.

5.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента (даты) передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 мес. от срока, установленного производителем (даты изготовления), с момента передачи товара по акту приема передачи товара. Исчисление срока годности производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст. 472, 473 ГК РФ).

Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности.

5.4. В случае если в течение гарантийного срока, установленного

в Контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в контракте использования, заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.

5.5. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими характеристиками.

5.6. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

5.7. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.

5.3. Требования к упаковке.

5.3.1. Упаковка должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки. Поставщик своими силами производит упаковку товара на своем складе и распаковку при доставке товара Заказчику.

5.4. Требования к доставке товара:

5.4.1. Поставщик производит доставку товара Заказчику самостоятельно.

5.5. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара):

5.5.1. Контроль и приемка товара Заказчиком производится по адресу: г. Санкт-Петербург: пер. Учебный, дом 2.

5.5.2. Проверка Заказчиком количества, комплектности и качества товара осуществляется в порядке и в сроки предусмотренные разделом 5 контракта.

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 «Расчет НМЦК нормативным методом» на 1-ом листе.

- Посмотреть таблицу с данными