Тендер - Поставка уличного моющего средства: шампунь №270802951

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_[1].docx
• Проект_контракта_[1].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 Просмотр сведений о закупке «Поставка уличного моющего средства: шампунь» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3134

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка уличного моющего средства: шампунь

Описание объекта закупки: Поставка уличного моющего средства: шампунь

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 15.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:49

Срок завершения подачи оферт: 16.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:49

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 7 (семь) рабочих дней

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Петергоф, Гостилицккое шоссе д.6

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"», код подраздела 0505, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с Государственным Контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Государственным Контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Государственным Контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Государственным Контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петергоф г, УЛ. ПЕТЕРГОФСКАЯ, Д.11

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Петергоф, Петергофская, дом 11

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7260

Факс

Электронная почта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru

Фамилия Кужик

Имя Оксана

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ______

г. Санкт-Петербург “ ____” _____________ 2024 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», действующее от имени Санкт-Петербурга, в лице исполняющего обязанности директора Лаптева Вячеслава Валентиновича, действующего на основании приказа от 21.03.2024 №25-ОП, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, действующий на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик принимает на себя обязательство по поставке уличного моющего средства: шампунь для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга" в 2024 году (далее – Товар) в соответствии с характеристиками и в количестве, предусмотренными Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта, по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 6.

1.3. Идентификационный код закупки: _____________________________________.

Цена контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты товара), авансирование

2.1. Цена Контракта составляет: ______ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% в сумме _______ рублей ______ копеек (или указать, что НДС не облагается, в таком случае указывается ссылка на закон), и определена в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. В стоимости Товара учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, подъему на этажи, упаковке, маркировке, сертификации, сборке, установке, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (без предварительной оплаты) в соответствии с Приложением № 1 к Контракту в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки Товара. При этом Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру (не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения), товарную накладную на поставленный Товар или УПД (универсальный передаточный документ), акт приема – передачи товара.

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.6. Источник финансирования Контракта - Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"», код подраздела 0505, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244.

2.7. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, его качества и иных условий Контракта.

2.8. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

2.9. Обязательство Заказчика по оплате поставленного Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Срок (период) поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется:

- в течение 7 (семи) рабочих дней после заключения Контракта.

3.2. Поставка Товара должна осуществляться по рабочим дням с 09.00 час. до 17.45 час. (по пятницам с 09.00 час. до 16.45 час.).

Порядок поставки Товара

4.1. Поставка Товара включает в себя доставку Товара по указанному в Контракте адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем Товара на этажи в соответствии с указаниями Заказчика, а также сборку и установку Товара, в случае, если Товар поставляется в разобранном виде.

4.2. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки.

4.3. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств).

5. Порядок, сроки и условия приемки Товара

5.1. Для организации приемки Товара Заказчик соответствующим приказом руководителя после подписания Сторонами настоящего Контракта назначает ответственное лицо (далее – представитель Заказчика).

5.2. Поставщик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки Товара.

5.3. Представитель Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поставки Товара обязан с участием Поставщика проверить количество, комплектность, объем, качество и соответствие поставленного Товара требованиям, указанным в Приложении к настоящему Контракту, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, маркировке, таре и упаковке, сроку поставки Товара, а также иных требований, предъявляемых к Товарам подобного рода.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу, которая может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Закон).

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта, Товара должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

5.5. Порядок осуществления приемки:

5.5.1. При отсутствии замечаний у представителя Заказчика к поставленному Товару, акт приемки Товара в течение 2 (двух) рабочих дней подписывается уполномоченными представителями Сторон.

5.5.2. В случае выявления несоответствий поставленного Товара требованиям настоящего Контракта, препятствующих его приемке, представителем Заказчика при участии представителя Поставщика оформляется рекламационный акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Уклонение представителя Поставщика от составления и подписания указанного акта не может служить основанием для освобождения Поставщика от устранения недостатков, указанных в акте. В случае уклонения Поставщика от подписания акта, Заказчиком составляется акт об отказе от подписи.

Поставщик обязан выполнить допоставку или замену некомплектного Товара и (или) Товара ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного акта.

5.5.3. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет. Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков Товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

5.5.4. После устранения Поставщиком выявленных недостатков, проводится повторная приемка Товара с участием уполномоченного представителя Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком надлежащего Товара.

При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в рекламационном акте, Заказчик составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от приемки Товара, которое направляется Поставщику. В этом случае оплата по Контракту не производится.

5.5.5. Заказчик вправе, письменно уведомив Поставщика, отказаться от приемки и оплаты поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного Товара может быть несоответствие количества Товара фактически поставленному, некомплектность, ненадлежащее качество, отсутствие сертификатов на Товар, а также неправильное оформление документов.

5.5.6. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по указанным основаниям оплата за поставленный Товар не производится. При этом Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв Товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара.

5.6. Товар считается поставленным со дня подписания Заказчиком акта приемки Товара.

5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения, поставленного по настоящему Контракту Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приемки Товара.

Качество Товара

6.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту, а также действующим стандартам и ГОСТам.

6.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе предоставляет информацию о стране происхождения Товара.

Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве Товара и иную запрашиваемую информацию, связанную с выполнением условий Контракта.

Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. Указать Поставщику места размещения Товара.

7.1.2. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

7.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств.

7.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

7.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

7.2.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

7.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

7.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик обязан:

7.3.1. Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество, в порядке, количестве и в сроки, установленные Контрактом.

7.3.2. Произвести погрузку, доставку, разгрузку, подъем Товара на этажи, вывоз упаковочной тары и иные виды работ в рамках поставки, установленные пунктом 2.3 Контракта.

7.3.3. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе поставки Товара. Безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в поставленном Товаре.

7.3.4. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и в сроки, установленные Контрактом, в том числе сертификаты соответствия на Товар (декларации о соответствии), либо их копии, заверенные в установленном порядке, предоставить информацию о стране происхождения Товара и иные документы, предусмотренные Контрактом.

7.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

7.3.6. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

7.3.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

7.3.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

7.3.9. Понести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания документа о приемке Товара Заказчиком.

7.3.10. Устранить выявленные недостатки поставленного Товара в порядке и сроки, установленные Контрактом.

7.3.11. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности результатов поставляемого Товара либо создают невозможность их поставки в срок.

7.3.12. В случае привлечения к исполнению обязательств по Контракту третьих лиц на основании заключенного договора, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

7.3.13. Нести ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых третьих лиц.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

7.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

7.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.

7.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения.

Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, а именно:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.9. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами, регистрации в Реестре контрактов и действует до выполнения Сторонами обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года.

9.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Контракта.

Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

10.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

10.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

10.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

10.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

10.6.1. При неоднократном и/или существенном нарушении сроков поставки Товара.

10.6.2. Существенного нарушения требований к качеству поставляемого Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.6.3. В случае невыполнения Поставщиком требования Заказчика о доукомплектовании в установленный срок Товара, поставленного с нарушением предъявляемых требований к комплектности.

10.6.4. В иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.7. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик:

а) направляет такое решение Поставщику в следующем порядке: такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику заказным письмом по адресу Поставщика, указанному в Контракте.

Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

б) в случае неполучения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, направленного в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, либо информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, датой надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты направления решения в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщик о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику по адресу Поставщика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.13. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщик направляет такое решение Заказчику в следующем порядке: такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

10.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

Порядок рассмотрения споров

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

13.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

13.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

13.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

14.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

14.5. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта: _________________________

Приложения к Контракту

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение № 1 – Спецификация.

16. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к государственному Контракту

№ _______от «___» ________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Исполняющий обязанности директора _______________________________

_____________________ /В.В.Лаптев ___________________/___________/

(подписано ЭП) (подписано ЭП)