Тендер - РТИ (Рукав)для выполнения ГОЗ в рамках ФЗ №275-ФЗ от 29.12.2012г. №316424201

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_ГОЗ_ТИПОВОЙ

ТИПОВОЙ

ДОГОВОР № _________

на поставку продукции

в целях выполнения государственного оборонного заказа

г. Шадринск « » ____________ 2023 г.

_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ и

Акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод» (АО «ШААЗ») г. Шадринск, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице И.о. коммерческого директора Стукова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 10.10.2023г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим договором срок передать Покупателю

товар, наименование, количество, ассортимент, комплектность, единичная и общая стоимость

которого указывается в Спецификациях, являющихся приложением к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять товар и своевременно его оплатить.

1.2. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется в целях исполнения государственного оборонного заказа, в интересах Министерства обороны Российской Федерации согласно Федеральному Закону № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

1.3. Спецификации подписываются уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего договора. Реквизиты государственного контракта, включая ИГК (идентификационный номер контракта), в обеспечении которого осуществляется поставка и оплата продукции, указывается Сторонами в спецификациях. Реквизиты отдельных счетов, открываемых Поставщиком и Покупателем в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», указываются в спецификациях.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

2.1 Товар поставляется на условиях и в сроки, указанные в Спецификациях к настоящему договору.

2.2. Датой поставки товара считается:

- при доставке автомобильным транспортом Поставщика - момент вручения продукции грузополучателю, что определяется датой, указанной в транспортной накладной либо УПД;

- при отгрузке товара железнодорожным транспортом — момент передачи продукции первому перевозчику, что определяется датой штемпеля станции отправления на ж/д накладной/квитанции;

- при самовывозе (выборке продукции со склада Поставщика) — момент вручения продукции грузополучателю, что определяется датой отгрузки продукции, указанной в товарной накладной или УПД.

2.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара.

2.4. Если иное не предусмотрено спецификацией, транспортные расходы по доставке товара несет Покупатель.

2.5. Права и обязанности Поставщика:

- 2.5.1. Поставщик обязуется:

- поставить продукцию на условиях, предусмотренных настоящим договором;

- обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке

продукции и в течение гарантийного срока;

- обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего договора, в

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе;

- обеспечить допуск уполномоченных представителей государственного заказчика,

Покупателя в организацию Поставщика и условия для осуществления ими контроля за исполнением настоящего договора ы соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

- организовать и провести предусмотренные технической документацией испытания

опытных и серийных образцов изделий, если проведение таких испытаний предусмотрено технической документации;

- заключить с уполномоченным банком, выбранным Покупателем, договор о

банковском сопровождении.

- соблюдать требования действующей версии Руководства по качеству для поставщиков АО «ШААЗ»

2.6. Поставщик вправе:

- требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных настоящим

договором, надлежащим образом поставленной и принятой Покупателем продукции.

2.7. Права и обязанности Покупателя:

2.7.1 Покупатель обязуется:

-принять поставленную продукцию, соответствующую требованиям, установленным

настоящим договором, и оплатить эту продукцию на указанных в договоре условиях.

2.7.2. Покупатель вправе:

- участвовать в испытаниях опытных и серийных образцов изделий;

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных

настоящим договором;

- требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков

товара;

- осуществлять контроль за исполнением настоящего договора, в том числе на

отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком товар по ценам, предусмотренным в Спецификациях к настоящему договору. Цены на товар должны соответствовать заключению ВП у Поставщика (если имеется). Порядок и сроки оплаты согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена на товар, указанная в спецификации является фиксированной и может быть пересмотрена только по соглашению сторон в случаях и порядке, установленных законодательством РФ в сфере ГОЗ.

3.2. Оплата продукции осуществляется с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика. Допускается проведение оплаты путем перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на текущий расчетный счет Поставщика, с учетом п/п «з» ч.2 пункта 1 статьи 8.3 «режим использования отдельного счета Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 года № 275-ФЗ.

3.3. Датой оплаты стороны считают дату списания денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.4. Установленные п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ проценты по денежному обязательству сторонами не начисляются и не уплачиваются.

3.5. Поставщик заключает с уполномоченным банком, выбранным Покупателем, договор о банковском сопровождении и уведомляет других исполнителей по ГОЗ о необходимости заключения договора о банковском сопровождении с уполномоченным банком, выбранным для сопровождения головным исполнителем, предусматривающего обязательного открытия отдельного счета.

3.6 Поставщик и Покупатель обязаны представлять в уполномоченный банк документы (копии документов), являющиеся основанием для составления распоряжений. К документам, являющимся основанием для составления распоряжений, относятся:

а) договор. Если договор содержит сведения, составляющие государственную тайну, представляется выписка из него. Форма и порядок представления выписки утверждаются федеральным органом в области обороны по согласованию с Банком России и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности;

б) акты приема-передачи товара (акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг), товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры и иные документы, подтверждающие исполнение получателем средств своих обязательств по договору (за исключением распоряжений на авансирование).

3.7. Копии документов, должны быть заверены в порядке, установленном договором о банковском сопровождении.

3.8. Поставщик обязан предоставлять по запросу Покупателя информацию о каждом привлеченном соисполнителе (полное наименование,адрес (место нахождения), ИНН, номера телефонов руководителей и иную информацию, предусмотренную Федеральным законом от 29.12.2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

3.9 Поставщик обязан предоставлять по запросу Покупателя обосновывающие цену документы: заключение ВП МО РФ о цене на продукцию, расчетно-калькуляционные материалы в соответствии с Приказом ФАС России от 16.12.2022 года № 995/22 "Об утверждении форм документов, предусмотренных Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года N 1465", пояснительная записка к комплекту расчетно-калькуляционных материалов.

4. КАЧЕСТВО И ПРИЁМКА ТОВАРА

4.1 Качество поставляемого Поставщиком товара определяется требованиями ГОСТ, ТУ, ОСТ, чертежей.

4.2. Приемка товара осуществляется в соответствии с инструкциями Госарбитража о приемке продукции по качеству - № П-7 от 25.04.1966г., по количеству - № П-6 от 15.06.1965г. с последующими изменениями и дополнениями. Если в период действия договора будут приняты новые нормативные акты, регламентирующие порядок приемки, то стороны без дополнительного согласования будут руководствоваться новым порядком приемки со дня его официального вступления в силу.

4.3 Приемка товара осуществляется Покупателем с составлением акта приемки по качеству и количеству. При обнаружении недостач, некомплектности, дефектов вызов представителя Поставщика телеграммой обязателен в 24 часа со времени обнаружения.

4.4 Покупатель в течение 7 календарных дней с момента составления акта приемки по качеству возвращает несоответствующую продукцию Поставщику для исследования. Доставка и исследование осуществляются за счет Поставщика. Несоответствующую продукцию Покупатель отправляет Поставщику в таре, предотвращающей появление механических повреждений. Передача несоответствующей продукции Покупателем Поставщику осуществляется без предъявления стоимости по накладной формы торг-12 со ссылкой на с/фактуру, по которой данная продукция поступила. Одностороннее уменьшение Покупателем сумм оплаты за поставленную продукцию на сумму брака не допускается.

4.5 Поставщик в течение 20 дней с момента получения продукции ненадлежащего качества проводит исследование возвращенной продукции с оформлением акта исследования и предоставлением его Покупателю. Покупатель имеет право участвовать в совместном исследовании возвращенной продукции. В случае, если по результатам исследования возвращенная продукция признана некачественной по вине Поставщика, Поставщик в течение 14 дней обязан заменить такую продукцию на годную, либо осуществить ремонт за свой счет. Замена изделий (отправка после ремонта) Покупателю осуществляется без предъявления стоимости. Продукция, в отношении которой вина Поставщика не установлена, также возвращается Покупателю без предъявления стоимости. Возврат осуществляется транспортом Покупателя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков поставки товара, предусмотренных настоящим договором, Покупатель врпаве предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1% стоимости просроченного товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае поставки некомплектного товара или товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 20% стоимости товара ненадлежащего качества (некомплектного).

5.4. Если в результате поставки некачественного товара причинен ущерб третьим лицам, этот ущерб относится на Поставщика.

5.5. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, по вине Покупателя Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости неоплаченного товара.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, составляющие государственную тайну, и любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему договору. Режим

конфиденциальности распространяется на текст договора и его основные условия, а также на

любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную, до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

6.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим контрактом конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации общедоступными.

6.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему контракту Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

6.4. Положения настоящего раздела не распространяются на случаи, когда любая из Сторон

по контракту обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 В случае наступления обстоятельств форс-мажора (наводнение, пожар, землетрясение или других обстоятельств чрезвычайного характера), препятствующих исполнению обязательств, которые суд признает и объявит случаями непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, сроки выполнения работ отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

7.2 Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права отсрочки выполнения обязательств.

7.3 В случае если вследствие обстоятельств, форс-мажора просрочка в выполнении договора составит более 9 месяцев, обе стороны вправе отказаться от обязательств невыполненной части договора. При этом ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

7.4 Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и его продолжительности служит Свидетельство Торгово-промышленной палаты.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.Все споры, возникающие при заключении, изменении и расторжении договора подлежат урегулированию путем переговоров, в противном случае стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Покупателя с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию равен 10 (десять) дням с момента её получения.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Все остальные условия поставки, не предусмотренные договором, регулируются действующим гражданским законодательством РФ и ФЗ РФ «О государственном оборонном заказе».

9.2 Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами по 31 декабря 2024г. В случае, если ни одна из Сторон в течение месяца до окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении его расторгнуть, Договор пролонгируется на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.

9.3 Стороны договорились, что Договор, спецификации, протокол разногласий, дополнительные соглашения, заявки, акты сверок и т.д. переданные посредством факсимильной (электронной) связи имеют юридическую силу при условии последующего предоставления оригиналов в течение 30 дней с момента направления факсимильной (электронной) версии документа.

895 Договор согласовывается с ВП при Поставщике (если имеется) и Покупателе (Постановление Правительства РФ № 804 от 11.08.95 г.).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_документов