Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Резинотехнические изделия №271540569

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

1_4.2.а. проект договора.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (сокращенное наименование – АО «ЦКБМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бурцева И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны (далее – «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить ____________ (указать наименование товара и фирмы производителя) (далее по тексту – товар).

Ассортимент, количество товара и цена единицы товара указываются в Приложении №1 (Спецификации) к Договору.

Поставщик гарантирует, что передаваемый товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен и не арестован, не обременен правами третьих лиц.

Поставщик гарантирует, что товар соответствует техническим характеристикам, заявленным производителем, Приложениям к договору.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Общая стоимость товара по Договору составляет сумму в размере __________________________ (_______________) рублей ______ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере __________________________ (_______________) рублей ______ копеек.

Цена товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, погрузки, транспортировки, разгрузки по месту, указанному Заказчиком. В случае поставки товара иностранного производства цена соответствующего товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Цена за товар является твердой и не может быть изменена, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить стоимость товара по Договору, в случае если увеличивается потребность Заказчика в количестве, объеме товара, не более чем на 30% от первоначального объема и/или количества в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу товара.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить стоимость товара по Договору, в случае если качественные характеристики поставляемого товара обоснованно улучшились в сравнении с теми качественными характеристиками товара, которые были обозначены в момент заключения Договора, и соответствуют техническим требованиям Заказчика и пригодны для их использования в производственной деятельности Заказчика.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Авансовый платеж в размере 30% от стоимости товара по договору перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 25 дней с даты подписания договора обеими Сторонами при условии предоставления в адрес Заказчика счета на оплату авансового платежа.

Окончательный расчет в размере 70% от стоимости товара производится в течение 45 дней от даты поставки товара/ либо партии товара и после подписания сторонами товарной накладной (акта сдачи-приемки товара) при условии получения положительного результата приемки товара по качеству и комплектности (входного контроля).

Окончательный расчет производится при условии предоставления Поставщиком Заказчику всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа – далее УПД);

- счета(ов)-фактуры/УПД;

- счета(ов).

Неукомплектованный товар может быть оплачен по просьбе Поставщика только с согласия Заказчика.

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

Поставщик обязуется представить Заказчику счет-фактуру/УПД в течение 5 календарных дней после поступления авансового платежа на счет Поставщика, а также после подписания товарной накладной ТОРГ -12 (или УПД).

Окончательная оплата принятого товара производится в любом случае не ранее 15 календарных дней с момента получения положительного результата приемки товара по качеству и комплектности (входного контроля).

3.3. Счет и счет-фактура/УПД по договору могут быть направлены Поставщиком по электронной почте либо факсу с условием предоставления оригиналов указанных документов в срок, не превышающий 20 календарный дней с даты получения Заказчиком копий документов.

В случае ненадлежащего оформления документов на оплату товара Поставщиком Заказчик вправе задержать выплаты по договору пропорционально времени, необходимому до устранения Поставщиком допущенных нарушений в оформлении документов. В случае ненадлежащим образом оформленного счета-фактуры/УПД Заказчик вправе требовать с Поставщика замены счета-фактуры/УПД, а в случае отказа - штрафа в размере суммы НДС по ненадлежаще оформленному счету-фактуре/УПД.

Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего расчетный счёт Заказчика.

Стороны договорились, что, в соответствии с частью 4 ст. 328 ГК РФ, нарушение срока выплаты авансового платежа не является основанием для приостановления или отказа от исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка осуществляется путем отгрузки товара Заказчику и доставки товара по месту его нахождения по адресу: ЛО, г. Сосновый Бор, ул. Профсоюзная, д. 7. с правом досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке товара (партии товара) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты отгрузки.

Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком (его уполномоченным представителем) товарной накладной (акта сдачи-приемки товара). Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным. В этом случае Стороны составляют акт обнаружения недостатков.

Одновременно с товаром Поставщик обязуется передать Заказчику следующие документы:
• Счет-фактура/УПД;
• Счет;
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД);
• Товарно-транспортная накладная.
Поставка товара без указанной документации признается Сторонами некомплектной поставкой.

Приемка товара по качеству и комплектности начинается на складе Заказчика не позднее 20 календарных дней с момента помещения товар на склад Заказчика и производится в разумные сроки с учетом объема поставки. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента принятия товара на склад и надлежащим подписанием Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД).

При обнаружении недостачи, некомплектности, производственных и скрытых дефектов (брак, недостатки) во время приемки составляется акт о выявленных недостатках, некомплектности, производственных дефектах. Заказчик в срок не позднее двух рабочих дней со дня составления акта обеспечивает вызов Поставщика для составления двустороннего акта об обнаруженной недостаче, некомплектности, производственных дефектах.

Поставщик обязан явиться по вызову Заказчика в срок не позднее 5 рабочих дней с момента уведомления в соответствии с п. 4.6, если иной срок не установлен при вызове. Представитель Поставщика обязан иметь надлежащим образом оформленную доверенность, которая содержит в себе правомочия на совершения действий, связанных со сдачей-приемкой товара, подписанием необходимых при этом документов, а также правом совершения фактических и юридических действий, связанных с обнаруженной недостачей, некомплектностью, дефектами.

В случае неявки представителя Поставщика первоначальный акт, составленный в соответствии с п.4.6, считается безусловно принятым Поставщиком, и имеет силу двустороннего акта о выявленных (обнаруженных) недостаче, некомплектности, производственных дефектах. Заказчик обязан предоставить Поставщику образцы забракованного товара.

Замена, устранение, доукомплектование и восполнение недостачи товара, выявленных, в том числе, в ходе проверок, производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные Сторонами, а в случае, если Поставщик уклонился от участия в совместном обследовании товара, то в срок, установленный Заказчиком.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Права и обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:
- обеспечить своевременную приемку товара по количеству и качеству;
- оплатить фактически полученный товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором, за вычетом штрафов и пени, предусмотренных разделом 11 Договора.

Заказчик вправе:

- обращаться в органы государственного контроля, специализированные организации с целью определения качества поставляемого товара;

- в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара потребовать с него уплаты штрафа, установленного Договором, а также инициировать расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях поставки товаров ненадлежащего качества или в случае нарушения сроков поставки товара.

- в случае поставки товара ненадлежащего качества требовать по своему выбору либо соразмерного уменьшения цены за товар, либо безвозмездного устранения недостатков товар в разумный срок, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- в случае поставки некомплектного товара требовать соразмерного уменьшения цены за товар или доукомплектования товара в разумный срок.

Права и обязанности Поставщика

Поставщик обязан:
- произвести поставку товара согласно условиям настоящего договора;
- предоставить Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами количества и качества товара;
- за 2 дня до даты поставки товара сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия товара на место назначение и т.п. Сообщение направляется Заказчику путем использования факсимильных или электронных средств связи, данные которых обозначены в договоре, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения.
- при обнаружении Заказчиком несоответствия качества товара произвести его замену в оговоренные сроки;
- представить Заказчику следующие документы:
• Счет-фактура/УПД;
• Счет;
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД);
• Товарно-транспортная накладная.
Поставщик обязан инициировать и проводить сверку взаиморасчетов по договору по итогам каждого квартала, календарного года и по завершению договора.

Поставщик вправе:
- требовать оплаты поставленных товаров от Заказчика;
- требовать от Заказчика соблюдения иных обязательств по Договору.

Поставщик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам.

В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну.

В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться только после заключения Сторонами соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования»).

В случае уклонения Поставщика от заключения такого договора / соглашения Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

КАЧЕСТВО ТОВАРА (И СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ)

Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, декларациями соответствия и другими документами, подтверждающими качество товара, в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему Договору, является новым и неиспользованным, не обременен правами третьих лиц.

Поставщик передает Заказчику в момент передачи товара надлежащим образом заверенные копии всех необходимых документов, подтверждающих качество товара, а также по запросу Заказчика документы, подтверждающие страну происхождения товара.

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
7.1. Поставщик обязан:
- вести работу по управлению Несоответствиями. Устранять Несоответствия, выявленные в процессе исполнения договора.
- проводить сбор и анализ информации по качеству Товара, поставляемых Материалов и Оборудования, в том числе отчетности по выявленным Несоответствиям с использованием единой отраслевой информационной системы по управлению качеством (при наличии соответствующего функционала информационного ресурса).
Несоответствие – невыполнение требований.
7.2. Управление несоответствиями, производится Сторонами в соответствии с Приложением №4 Условиями по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), а также в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом».
7.3. При нарушении Сторонами требований Единых отраслевых Методических указаний по применению ЕОС-Качество, виновная сторона может быть привлечена к ответственности за такое нарушение в соответствии с Приложением №6 «Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество».
7.4. Поставщик обязан выполнять положения Приложения №3 «Требования к программе обеспечения качества в части описания процедуры формирования и поддержания культуры безопасности в организации», которое является неотъемлемой частью договора.
7.5. Стороны по договору соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, руководствуясь при этом Приложением №5 «Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом».

ТАРА И УПАКОВКА

Товар отгружается в упаковке (таре) на которой должна быть произведена маркировка, обеспечивающая расшифровку соответствия грузовых мест.

Упаковка должна предохранять товар от различного рода повреждений, утраты внешнего вида, коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути, длительного хранения, а также условий открытого хранения.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации, или несоблюдения инструкций по хранению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» декабря 2024г.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон по Договору и не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по Договору.

Досрочное расторжение Договора возможно в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим гражданским законодательством РФ.

Просрочка поставки Товара Поставщиком на срок более 60 календарных дней является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон. Сторона, желающая расторгнуть Договор досрочно обязана в срок не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, направить письменное уведомление другой Стороне способом, обеспечивающим фиксацию доставки уведомления адресату. Сторона, получившая уведомление, обязана в течение 15 календарных дней с момента получения рассмотреть его и дать письменный ответ. Соглашение о расторжении Договора совершается в письменной форме. С момента заключения соглашения о расторжении Договор прекращает свое действие.

В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязуется выплатить Поставщику все фактически поставленные товары, за вычетом пени и штрафов, предусмотренных разделом 11 Договора.

В случае отказа Заказчика от договора в связи с отсутствием у Поставщика лицензии или членства в саморегулирующей организации, необходимых для исполнения обязательств, Заказчик направляет уведомление об этом посредством электронной почты на адрес Поставщика: ______________, а также направляет указанное уведомление Поставщику по почте. Датой получения уведомления об отказе Заказчика от договора в связи с отсутствием разрешений, необходимых для исполнения обязательств по договору, является дата направления уведомления по адресу электронной почты Поставщика.

ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Поставщик за свой счет производит замену или ремонт некачественного товара. Срок замены или ремонта не должен превышать 30 дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика о поставке некачественного товара (обнаруженного дефекта).

Гарантийный срок на товар (срок службы) устанавливается не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

В случае нарушения Заказчиком правил и технических условий эксплуатации товара замена Поставщиком товара не производится. В этом случае ремонт оплачивается Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В случае недопоставки или просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день задержки выполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем наступления соответствующего срока.

В случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости некачественного товара за каждый день, начиная со дня, следующего за днем поставки до момента фактического исполнения обязательств по замене или ремонту некачественного товара за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках товара, заменит его товаром надлежащего качества в согласованные сроки, но не более 5% от стоимости некачественного товара.

В случае нарушения Заказчиком срока окончательной оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа. Размер неустойки, подлежащей уплате Заказчиком, ограничен 5 (пятью) % от суммы просроченной задолженности.

Поставка товара без необходимых и (или) надлежаще оформленных документов на товар признается некомплектной. Заказчик вправе не производить оплату за поставку некомплектного товара либо требовать возврата уплаченных ранее денежных средств пропорционально количеству поставленного некомплектного товара.

При невыполнении Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать от него, помимо штрафов и пени, возмещение убытков, причиненных Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

Уплата установленных пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

В случае если Поставщик не устраняет нарушения, отмеченные Заказчиком в акте контроля за качеством изготовления товара в сроки и в порядке, обозначенном в акте, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Поставщику. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения уведомления.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае существенного нарушения Поставщиком условий договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором. Заказчик направляет письменное уведомление Поставщику об отказе от исполнения договора. При этом договор будет считаться прекращенным с даты получения уведомления Поставщиком.

В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от договора в результате существенного нарушения Поставщиком условий договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом" сроком на 2 года.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, вызванной отзывом, приостановлением или прекращением действия лицензии, разрешения, членства в саморегулирующей организации, прекращения (приостановления) деятельности Поставщика органами государственной власти или местного самоуправления Поставщик обязуется по требованию Заказчика возместить имущественные потери. Размер потерь определяется как сумма неустоек, предъявленных к Заказчику в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по иным договорам, во исполнение которых Заказчик заключил настоящий договор, и переплат, произведенных другим поставщикам в целях приобретения аналогичной продукции.

В случае нарушения Поставщиком условий договора, которое повлекло за собой начисление неустойки, Заказчик при произведении расчётов имеет право удержать начисленную неустойку из суммы, подлежащей оплате по договору, в счёт оплаты выполненных работ.

Поставщик, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие:

— в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных сумм поставок по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

— в связи с предъявлением третьими лицами, которые приобрели у Заказчика являющийся предметом настоящего договора товар, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком.

Указанные в настоящем пункте договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком Стороны обязуются предпринять все меры, направленные на разрешение спора в досудебном порядке. В этих целях Стороны обязуются направлять друг другу претензии.

Полученная Стороной претензия должна быть рассмотрена в течение 20 календарных дней с момента ее получения. Противоположной стороне должен быть направлен письменный ответ на претензию.

В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Третейская оговорка для договоров, заключаемых с организациями Госкорпорации «Росатом»:

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе, связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Отделением Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Наименование стороны: ____________(адрес электронной почты)

Наименование стороны: ____________(адрес электронной почты)

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направленных письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы: стихийные и военные бедствия, акты государственных органов, делающие невозможным полностью или частично исполнение обязательств по Договору.

Незамедлительно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, перечисленных в п. 13.1. Договора, Стороны письменно уведомляют друг друга.

Поставщик обязан раскрывать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами.
Информация передается по форме, установленной в приложении №4, в случае изменений состава участников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в установленную форму вносятся соответствующие изменения и Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.
Копии документов, подтверждающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) прикладываются к заполняемой форме в формате pdf.
Вышеуказанная информация должна быть направлена в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и печатью и редактируемом формате excel. При направлении информации в адрес АО «ЦКБМ», информация направляется на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. (в теме письма указывается сокращенное наименование контрагента).
Поставщик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Заказчику, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей , включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты ________________ на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Госкорпорацию от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
- сторона вправе заключать и исполнять Договор;
- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны
Поставщик, в соответствии со ст. 431 ГК РФ, гарантирует и заверяет Заказчика, что:
- Поставщик правомочен поставлять указанный в договоре товар на основании: Договора;
- Поставщик зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность; его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
Если Продавец нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Покупателю ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов. В случае нарушения Поставщиком данных при заключении договора заверений Заказчик вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков и взыскания штрафа в размере 50 % от общей цены по договору.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
1) выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
2) выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товаров по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством товаров;
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству товаров по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товаров;
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком товаров по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;
6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (пли) в процессе принятия решения о заключении договора с ним. Поставщик подтверждает, что основания для внесения сведений в информационную систему ему известны и понятны.

Поставщик обязуется передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Заказчика.
В случае непредставления Поставщиком информации о включении его самого или (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами, а также в иных случаях, в том числе, но не исключая непредставлении сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами, АО «ЦКБМ» (либо поименованные в соответствии с Договором) в праве в любое время отказаться от исполнения договора или изменить его условия.
Стороны подтверждают, что изложенные выше условия признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Заказчиком соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

При наличии подписанного между Сторонами Соглашения об обмене электронным документами Стороны соблюдают установленный Соглашением порядок, по форме, утвержденной приказами ФНС России от 30.11.15 № ММВ-7-10/551® и № ММВ-7-10/552®. Одновременно с поставкой товара Поставщик направляет Заказчику электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью. Заказчик обязан подписать электронные документы квалифицированной подписью в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Продукции (можно указать место передачи).
При наличии технической возможности Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение всех первичных документов в том числе актов сверки и счетов-фактур/УПД в электронном формате, утвержденных приказами ФНС России от 30.11.15 N ММВ-7-10/551® и N ММВ-7-10/552®. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации».
В случае возникновения технической неисправности Стороны обязаны придерживаться следующего порядка передачи отгрузочных документов:
- После отгрузки товара Поставщик в течение 3 (Трех) календарных дней направляет почтовым отправлением в адрес Заказчика Товарную накладную по форме ТОРГ-12 (или УПД) на отгруженный товар, счет-фактуру/УПД и счет на оплату окончательного платежа, оформленные датой ТТН, предварительно направив сканированные копии указанных документов на официальный адрес Заказчика.
- Заказчик в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения обязан подписать Товарную накладную (Торг-12 или УПД) и направить ее в адрес Поставщика, предварительно направив сканированные копии указанных документов на официальный адрес Поставщика.

Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1. Приложение №1. Спецификация №1;

2. Приложение №2. Техническое задание №256;

3. Приложение №3. Требования по программе обеспечения качества в части описания формирования и поддержания культуры безопасности в организации.;

4. Приложение №4. Условиями по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»;

5. Приложение №5. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе "Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации "Росатом";

6. Приложение №6. Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество;

7. Приложение №7. Сведения о бенефициарах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными1_Приложение №1. Спецификация №1.xlsx - Посмотреть таблицу с данными1_Приложение №3. Треб. по ПОК форм. и поддерж. культ. безоп.docx

Приложение № 3

к договору №__________ от «__»________ 20__г.

Требования по программе обеспечения качества в части описания формирования и поддержания культуры безопасности в организации.

Культура безопасности — это такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности АС, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью.

С целью выполнения требований НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 программа обеспечения качества организаций, осуществляющих деятельность, влияющую на безопасность ОИАЭ, должна содержать описание действующих процедур, обеспечивающих формирование и поддержание культуры безопасности в организации.

Руководством организаций должна обеспечиваться приверженность культуре безопасности всех работников, прямо или косвенно принимающих участие в выполнении работ по изготовлению оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов и оказании услуг для АО "ЦКБМ".

Выполнение работ, изготовление оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов и т.д., организацией осуществляется исходя из приоритета обеспечения ядерной и радиационной безопасности АЭС. При рассмотрении любых вопросов, альтернативных решений, проектных, конструкторских и технологических разработок, выборе субподрядных организаций, составлении и соблюдении графиков работ безоговорочный приоритет отдается требованиям безопасности АЭС.

В состав документов по культуре безопасности включается следующая информация:

• о создании (наличии) оптимальной структуры управления, распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей, четком понимании работниками их прав, обязанностей и ответственности;
• о наличии системы обеспечения разработки и строгого соблюдения требований производственных инструкций и технологических регламентов, их актуализации с учетом накапливаемого опыта и выхода новых нормативных документов;
• об обеспечении контроля соблюдения требований рабочих процедур при выполнении работ /оказании услуг;
• о порядке обучения и поддержания квалификации, аттестации и (или) проверки знаний и навыков персонала выполняющего работы по изготовлению оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов и т.д., влияющие на безопасность ОИАЭ;

-должно быть показано, что в ходе подготовки на должность, поддержании квалификации, аттестации и (или) проверки знаний и навыков персонала в программы подготовки включены вопросы, связанные с формированием и соблюдением принципов культуры безопасности в организации;

- о применении консервативного подхода при разработке новых проектов/
оборудования/технологии/эксплуатации/ремонте оборудования АЭС/использовании проверенных и обоснованных решений (в зависимости от формы договора);

• о доведении до сведения работника влияния его деятельности на безопасность и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований нормативных документов, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов;
• о системе мотивации, стимулирующей высокие показатели безопасности;
• о формировании понимания каждым руководителем и работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, выявления и устранения причин их возникновения;
• необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного;
• о соблюдении принципов самоконтроля работниками в своей деятельности.

Организация, выполняющая работы по изготовлению оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов и т.д. для АО "ЦКБМ" должна контролировать наличие требований по культуре безопасности, устанавливаемых в договорах между Субпоставщиками и их подрядными организациями (Субпоставщиками второго уровня).

Примечание: Данные требования являются минимально необходимыми. Могут дополняться в соответствии с действующими процедурами организации.

1_Приложение №4. Условия по использованию ЕОС-Качество Госкорпорации Росатом.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к Договору № ________ от «___» _____ 20___г.

Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество)

Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (далее - ЕОС-Качество).

1.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управление несоответствиями; планирование и осуществление контроля в области качества (входной контроль продукции, аудиты I стороны (для организаций Корпорации), II стороны (за исключением аудитов достоверности данных) и III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента - для организаций Корпорации); а также другие процессы после ввода соответствующего функционала ЕОС-Качество в постоянную эксплуатацию, в том числе аудиты достоверности данных; контрольные мероприятия в рамках проведения строительного контроля; учёт результатов согласования, контроля за выполнением и оценки результативности выполнения частных программ обеспечения качества, а также другие процессы и функционал ЕОС-Качество, о реализации которых Заказчик уведомляет Поставщика путем направления официального письма, осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (далее - ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом", утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее - Методические указания по применению ЕОС-Качество).

1.2. Заказчик и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договора указанных в пункте 1.1 настоящего Приложения процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства.

1.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

1.4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе "Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации "Росатом".

1.5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые являются приложением № 4 к настоящему Договору.

1.6. Поставщик обязан включать в договоры с Субисполнителями, привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему договору, условия, указанные в пунктах 1.1 - 1.6 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.

Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 1.1 - 1.6 настоящего раздела.

- Посмотреть таблицу с данными1_Приложение №5. Условия по использованию электр. подписи в ИС ЕОС-Качество.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 5

к Договору № _____ от «___» _____ 20___г.

Условия по использованию электронной подписи в информационной системе "Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации "Росатом"

1.1. Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее - УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации "Росатом", далее - ПДС).

1.2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

1.3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ.

1.4. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

1.5. Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

1.6. Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

1.7. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

1.8. При отсутствии электронной подписи у работников организации Заказчика и Поставщика, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

1.9. Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-centers.

1.10. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки "- электронного документа. УКЭП - отсоединенная".

При использовании УКЭП Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с п. 4.6 настоящих Методических указаний.

1.11. Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

1.12. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

1.13. Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.14. Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.".

- Посмотреть таблицу с данными1_Приложение №6. Условия об ответсвенности за наруш треб ЕОС-Качество.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 6

к Договору № _____ от «___» _____ 20___г.

Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество

1.1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 N 1/433-П (в актуальной редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе "Документы по качеству") (далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Заказчиком, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Заказчиком, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

Поставщик освобождается от ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, если просрочка подписания План коррекции и временных сдерживающих действий или и/или подписания акта об устранении несоответствия вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор с Поставщиком; конечным заказчиком продукции/объекта использования атомной энергии; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

1.2. В случае нарушения Заказчиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

просрочка Заказчиком исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Заказчиком Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, либо отклонение Заказчиком указанных документов без обоснования;

Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

1.3. Надлежащим доказательством просрочки Заказчиком рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Заказчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных).

1.4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ________ на электронную почту Заказчика __________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний).

1.5. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО N 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Заказчика _________ соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения).

1.6. Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Поставщиком требований п. 3.1.2 Условий по устранению несоответствия будет являться отсутствие в ЕОС-Качество подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий в срок, установленный в Порядке по управлению несоответствиями либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Заказчиком, в срок, установленный в ЕОС-Качество, и/или подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Акта об устранении несоответствия, в срок, установленный в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Заказчиком, в срок, установленный в ЕОС-Качество.

1.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Заказчика, ответственного за качество, об электронном подписании (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

1.8. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в пункте 7.2. договора, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в разделе 7 договора, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

- Посмотреть таблицу с данными1_Приложение №7. Форма предоставления сведений о бенефициарах.xls - Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос ТКП.docx - Посмотреть таблицу с данными

Просим Вас рассмотреть возможность изготовления РТИ:

- Посмотреть таблицу с данными

Технические характеристики - в соответствии с запросом и ТЗ, сопроводительные документы на товар - в соответствии с ГОСТ и ТУ.

Основные условия исполнения договора: срок поставки – в соответствии с графиком поставки в спецификации №1, условия оплаты 100% по факту поставки после прохождения входного контроля или возможен аванс по переговорам.

Сопроводительная документация – содержание сертификата, в том числе печать завода-изготовителя должно быть четким, хорошо читаемым - обязательно для ОТК в АО «ЦКБМ».

Поставка до склада Заказчика, ЛО, г. Сосновый Бор, ул. Профсоюзная, д.7 (филиал «ЦКБМ 2»).

Просим предоставить информацию в срок в течении 14 календарных дней после получения запроса.

Дополнительно сообщаем, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика. В ответе на запрос должны однозначно определяться цена единицы МТРиО и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены (при необходимости) с приложением расшифровок по отдельным затратам с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен МТРиО и т.д.

Также в ответном ТКП просим указать изготовителя МТРиО и подтвердить, что:

организация специализируется на выполнении подобного рода поставок (выполнении работ, услуг);

обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора;

не находится в процессе ликвидации;

имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках договора (если необходимо);

обладает необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, имеет ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые.)

в случае принятия решения о заключении договора подтвердить готовность представления полной информации в отношении цепочки собственников в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 28.12.2011 №ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(для служебного пользования), в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности для исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений.

- Посмотреть таблицу с данными

Исп. Шавардова К.Р.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Шаблон ТКП _ для ответа контрагента.docx

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

_____________________

[указываем того, кто будет направлять запрос ТКП,

на основании доверенности на совершение данных действий]

АО «ЦКБМ»

__________________

Уважаемый ______________________________!

В ответ на Ваш запрос (исходящий №________________ от ____________) сообщаем, что наша организация может оказать услуги/ выполнить работы / поставки /поставить оборудование согласно требованиям Технического задания №_______.

Сроки на оказание услуг/ выполнение работ/ поставки: _________________________

Общая стоимость на оказание услуг/ выполнение работ/ поставки:______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость составляет __________ , том числе НДС 20 % в размере ________ [прописью]

Оплата оказанных услуг / выполнение работ/ поставки/ поставленного оборудования производится __________________

Срок действия предложения: до __________________

Также сообщаем, что наша организация:

Специализируется на выполнении подобного рода услуг.

Обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора.

Не находится в процессе ликвидации.

Имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках договора.

Обладает необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).

Подтверждает готовность представить полную информацию в отношении цепочки собственников, в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 28.12.2011 №ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(для служебного пользования), в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности для исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений.

Приложение: при необходимости расшифровки затрат, подробное техническое предложение

(обязательно для работ/услуг)

В случае изменения инициатором закупки формы запроса ТКП, измененный запрос ТКП должен содержать все сведения, указанные в утвержденной форме.

Фамилия Имя Отчество исполнителя

(код) номер телефона исполнителя

Руководитель ФИО

МП

Исп. _____________тел,e-mail

Техническое_задание_№_256

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АТОМЭНЕРГОМАШ»

Акционерное общество

«Центральное конструкторское бюро машиностроения»

(АО «ЦКБМ»)

Техническое задание № 256

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для АЭС 50

Предмет закупки: Резинотехнические изделия

Санкт-Петербург

2024

ТЗ № 256

Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) продукции

Подраздел 4.2 Требования к электропитанию

Подраздел 4.3 Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

2

ТЗ № 256

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

резинотехнические изделия

№

п/п

Номенклатура

Кол.

Ед. изм.

Класс безопасности

по НП-00115/Категория

обеспечения качеством

1

Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть081-01

48

шт

3

2

Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть081-03

72

шт

3

Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть063

6

шт

3

3

4

Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть067

16

шт

3

5

Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть095

16

шт

3

6

Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть029

54

шт

3

7

Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть029-01

8

шт

3

8

Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть029-02

24

шт

3

9

Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть029-03

36

шт

3

10 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть029-04

36

шт

3

11 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть029-05

30

шт

3

12 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть021

4

шт

3

13 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть016-04

16

шт

3

14 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть016-05

20

шт

3

15 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть016-06

20

шт

3

16 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть271

8

шт

3

17 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть315-04

8

шт

3

18 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть071-02

12

шт

3

19 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть071-04

12

шт

3

20 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть080

20

шт

3

21 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть081

252

шт

3

22 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть081-04

48

шт

3

23 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть155

24

шт

3

24 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть159

44

шт

3

25 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть160

44

шт

3

26 Кольцо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть161

64

шт

3

27 Прокладка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть287

8

шт

3

28 Прокладка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52

8

шт

3

29 Шнур 1-2С 4 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

60

м

30 Шнур▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть288

8

шт

3

Ознакомление с полным комплектом РКД возможно на территории АО «ЦКБМ».

В случае невозможности приезда представителей поставщика, полный комплект РКД может

быть передан по заявке при условии оформления соглашения о конфиденциальности.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция и её составные части должны быть новыми (не ранее 2023 года

выпуска), не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющими дефектов

материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не

поврежденными, не прошедшими восстановление потребительских свойств, не принимавшими

участие в демонстрационных залах и на выставках, не имеющими каких-либо ограничений

(залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

22.19.73.114 - Уплотнители резиновые

3

ТЗ № 256

22.19.73.111 - Кольца резиновые уплотнительные

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосное оборудование АЭС.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насосное оборудование АЭС 50.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

В соответствии с КД или нормативной документацией выбранного типа изделия.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Не предъявляются.

Подраздел 4.4. Требования к надежности

В соответствии с КД или нормативной документацией выбранного типа изделия.

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным

материалам

В соответствии с КД или нормативной документацией выбранного типа изделия.

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Поставляемая продукция должна иметь маркировку на изделии или этикетке, содержащую:

наименование изготовителя продукции; наименование продукции; дату выпуска (месяц, год); дату

окончания срока годности, если она установлена; гарантийный срок использования или срок

годности.

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

Продукция поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить её

от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(транспортировка) и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(хранение). Упаковка должна обеспечивать полную

сохранность продукции на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с требованиями КД

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке продукции

В пакет документов, отправляемых вместе с продукцией, Поставщик, как минимум, включает

также следующие документы:

- Сертификат (паспорт) на продукцию,

- Копии согласованных оформленных Отчетов о несоответствии всех типов.

4

ТЗ № 256

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Допускается транспортирование любым видом транспорта при условии соблюдения правил

перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования в

части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 ГОСТ 15150

(навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемая продукция должны храниться в закрытых помещениях.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Продукция поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить её

от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(транспортировка) и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(хранение). Упаковка должна обеспечивать полную

сохранность продукции на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Продукция должна быть изготовлена в полном соответствии с КД.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Продукция не должна быть обременена правами третьих лиц;

исключение незаконного использования чужих товарных знаков, знаков обслуживания,

фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,

наименований места происхождения продукции;

при использовании организацией товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов других

правообладателей в составе сопроводительных документов на продукцию дополнительно

предоставляется подтверждение производителя-правообладателя, зарегистрированного на

территории Российской Федерации о возможности использования продукции его производства

с использованием данных товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований,

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, или сертификат соответствия, или

5

ТЗ № 256

декларация о соответствии с гарантией для продукции от производителя (изготовителя) такой

продукции;

до осуществления поставки продукции поставщиком осуществляется проверка на

отсутствие признаков ее принадлежности к КФПСП;

при выявлении поставщиком признаков КФПСП поставка такой продукции заказчику не

допускается.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с требованиями к количеству и сроку поставки, указанному в договоре.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация передается в двуязычном формате (русско-английский) в количестве 2

экземпляров. Также вся документация передается в электронном виде на физическом носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

Сокращение

п/п

1

КФПСП

2

АО «ЦКБМ»

3

ГОСТ

4

НП

5

КД

6

ОТК

Расшифровка сокращения

Контрафактная, фальсифицированная продукция и

продукция сомнительного происхождения

акционерное общество «Центральное конструкторское

бюро машиностроения»

государственный стандарт

нормы и правила в области использования атомной

энергии

конструкторская документация

отдел технологического контроля

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

1

Наименование приложения

Количество

листов

6