Тендер - Реактивы химические общелабораторного назначения №306281347

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Контракт_биржа

ИКЗ _______________________________________________________________________________

Контракт

на поставку товара № __________

г. Чистополь «____» ____ 2025г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Чистопольская центральная районная больница", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ханифова Ильдара Фаритовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________., действующего(-ей) на основании _______ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №________________-TR от ___ .____.202__ г.), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Наименование, количество, принадлежности Товара, а также иные условия определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).
1.3. Срок поставки:в течение 10рабочих днейс момента заключения Контракта.
1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Галактионова, д. 88/1. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Все платежи по Контракту должны совершаться в российских рублях.
2.2. Стоимость Товара, поставка которогопредусмотрена Контрактом, составляет ________ (____)рублей ____копеек, НДС_____, НДС не облагается.
В указанную цену включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Указанная в п. 2.2. настоящего раздела цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.4. Аванс не предусмотрен.
2.5.Финансирование и оплата закупки осуществляется из бюджета Республики Татарстан по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами по классификации.
2.6. В случае начисления Заказчиком Поставщиком штрафа и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер штрафа и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета штрафа и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщиком по Контракту. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщикомтребований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с частью 14 статьи 34 Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщиком.
2.7. Оплата Товара, указанного в п. 1.1. Контракта, производится по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и/или универсально-передаточного документа.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести поставку Товара надлежащего качества на условиях настоящего Контракта с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, а также принадлежностей Товара.Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать предназначению Товара и Спецификации.

3.1.2. Обеспечить следующие требования к Товару:

3.1.2.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

3.1.2.2. Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям. Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дата выпуска и гарантийный срок.

3.1.2.3. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

3.1.3. Передать Заказчику Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

3.1.4. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: акт сдачи-приемки Товара, товарные накладные, составленные по форме в соответствии с законодательством, счета исчета-фактуры(при необходимости), иные сопроводительныедокументы на Товар, предусмотренные нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации (в случае установления законодательством требований к сопроводительной документации, содержащей характеристики, комплектность и иные сведения о товаре).

3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.1.6. Исполнить условия Контракта лично либо с привлечением третьих лиц. При этом, привлечение третьих лиц к выполнению обязательств, предусмотренных Контрактом, допускается исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. Невыполнение третьими лицами обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от обязанности выполнения условий Контракта.

3.1.7. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) Товара, являющиеся гарантийными случаями, в 10-дневный срок со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков два и более раз, Поставщик обязан в 10-дневный срок со дня обращения Заказчика заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.

3.1.8. Поставщик обязан осуществить установку и подключение Товара (если поставляемый Товар требует установки и подключения).

3.2. Поставщик вправе:

3.2.2. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара.

3.2.3. Требовать от Заказчика оплаты поставленного Товара.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Контракта.

3.3.2. Обеспечить оплату поставленного Товара в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять в любое время ход и качество исполнения условий Контракта.

3.4.2. Отказаться от оплаты в случае несоответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом.

3.5. Требования к Поставщику:

3.5.1.В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ Заказчиком устанавливаются следующие единые требования к Поставщику, а именно:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

• непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, Поставщика) не принято;
• отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
• обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
• отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
  а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Поставщиком;
  б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Поставщиком;
  в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Поставщиком. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
• Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
• Поставщик не является иностранным агентом;
• отсутствие у Поставщика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

3.6. Поставщик гарантирует обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Обеспечение гарантийных обязательств -не установлено.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.2. Порядок определения в Контракте размера штрафа, начисляемого за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), устанавливается пунктом 3 Постановлением Правительства от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств размер штрафа в отношении Поставщика устанавливается в размере 10% цены Контракта.

5.3. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за каждый факт неисполнения размер штрафа в отношении Заказчика, Поставщика устанавливается в размере 1000 рублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной Заказчиком в срок цены контракта.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.5. Уплата штрафа (пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов (пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторон за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.7. Расторжение Контракта допускается исключительно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Днем поставки Товара считается день подписания Сторонами документов приемки Товара.

6.2. Сдача-приемка Товара по количеству и качеству производится Сторонами по адресу:Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Галактионова, д. 88/1

6.3. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в спецификации, а также другими условиями контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара указанным в спецификации, а также сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки поставленного товара, Заказчик по своему усмотрению вправе либо отказаться от исполнения условий Контракта, либо составить акт с указанием перечня недостатков Товара и сроков их устранения Поставщиком.

6.5. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами по Контракту, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, война или военные действия, повлекших невозможность исполнения условий Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025г. включительно.

9.2.Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Контракта Заказчиком в одностороннем порядке применяются пункты 9.3-9.7 настоящего раздела

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью Контракта при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.3. При исполнении Контракта, Стороны имеют право изменить условия Контракта по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5.1. Спецификация (Приложение 1).

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту

на поставку товара №____

от «____» ________ 202__ г.

Спецификация

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Чистопольская центральная районная больница", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ханифова Ильдара Фаритовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________. действующего на основании _____ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящее Приложение к контракту по поставке товара №______ от _______________ о нижеследующем:

Поставщик обязуется на условиях Контракта поставить Заказчику следующий НАБОР:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Общая сумма _____ (___________) рублей ___ копеек, НДС____, НДС не облагается

1.3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Контракта №_______ от «____» ______ г.

1.4. Настоящее Приложение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Заказчик: Поставщик:

_______________/______________/ ____________________/______/

(М.П.) (М.П.)