Тендер - Реагенты для лаборатории №272146441

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть41 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Мурманская облМесто поставки (адрес):183034, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, ДОМ 10, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Запрос_котировок_СМСП_извещение ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

извещение О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ, КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку реагентов для биохимических исследований

Заказчик: Государственное областное автономное учреждение здравоохранения «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи»

Мурманск, 2024

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГОАУЗ «МОЦСВМП», утвержденного протоколом Наблюдательного совета № 76 от 28.03.2024, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок.

Участником закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

______________________________________

Таблица 1

«Количество товара, объем работ, услуг»

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,34 руб. (российский рубль)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и/или Сертификат соответствия

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Мурманск ___________ 2024 года

Государственное областное автономное учреждение здравоохранения «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» (ГОАУЗ «МОЦСВМП»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Амозова А.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________действующего на основании ______________с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен по итогам проведения запроса котировок в электронной форме в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____» __________ 2024г. №________.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке _____________ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору).

2.2. Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату в порядке и на условиях настоящего Договора.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет ______________ рублей (сумма прописью), в том числе НДС _______ %.

3.2. Валюта цены - Российский рубль.

3.3. Цена Договора указана на условиях поставки по адресу: здание ГОАУЗ «МОЦСВМП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.10, включает стоимость подлежащих оплате таможенных платежей и процедур, расходы по конвертации, все установленные налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), оплату банковских услуг, разгрузочных работ в месте поставки товара Заказчика, транспортные услуги, страховку и иные расходы, связанные с поставкой товара.

3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Договором количества товара, качества и иных условий исполнения Договора.

4. Количество и качество товара

4.1. Номенклатура (наименование) и количество поставляемого товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.2. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % от срока годности, установленного на данный вид товара.

Поставка товара с меньшим сроком годности возможна в случае прекращения производства, регистрации, перерегистрации товара и др., что должно подтверждаться соответствующими письмами от поставщиков и (или) производителей, только по согласованию с Заказчиком.

4.3. Гарантия качества товара - в соответствии со сроком годности, установленным производителем и условиями Договора.

4.4. Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с регистрационными удостоверениями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзора) Минздравсоцразвития РФ и/или сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии (если законодательством РФ установлено обязательное требование сертификации данного вида продукции).

4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

4.6. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит.

4.7. При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, Заказчик может провести его экспертизу.

4.7.1. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением, возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме.

4.8. Поставщик поставляет товар свободный от любых прав третьих лиц, в противном случае он обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные изъятием товара.

4.9. В случае выявления, в течение всего срока годности товара, существенного нарушения требований к качеству товара, Поставщик обязан изъять товар ненадлежащего качества и заменить его за свой счет в полном объеме, без учета использованного количества товара, товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированного и бракованного товара, а также заменой товара, относятся на счет Поставщика.

Поставщик должен осуществить замену некачественной продукции на качественную в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью.

4.10. Поставщик должен осуществить замену товара, несоответствующего спецификации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью.

5. Упаковка, маркировка

5.1. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием содержимого.

5.2. Внешняя упаковка должна обеспечивать сохранность Товара от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости внешняя упаковка должна иметь светонепроницаемую защиту, защиту от попадания света, избыточной влажности и т.п.).

5.3. Вторичная упаковка должна быть заводской и должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта.

5.4. Товар должен быть доставлен транспортом, обеспечивающим сохранность Товара от загрязнения, пропитывания Товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур (соблюдение условий холодовой цепи, температурного режима, установленного производителем – паспорт), обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение.

5.5. При поставке Товара, требующего соблюдение холодовой цепи, температурного режима при перевозке, наличие при приемке Товара устройств считывания терморегистратора обязательно.

5.6. При несоблюдении пунктов 5.1 – 5.5 Договора весь Товар разгрузке и приемке не подлежит.

5.7. Поставщик несет ответственность за порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5.8. Поставщик (изготовитель) обязан при отгрузке (сдаче) продукции в упакованных или затаренных местах вложить в каждое тарное место документ, свидетельствующий о наименовании и качестве продукции, находящейся в данном тарном месте.

6. Условия поставки

6.1. Поставка товара, указанного в спецификации, осуществляется транспортом Поставщика или за счет Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.10, 1 этаж, склад ГОАУЗ «МОЦСВМП». Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика.

6.2. Поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

Поставщик обязуется известить Заказчика о дате поставки товара не позднее, чем за одни сутки, путем факсимильной, телефонной и/или электронной связи (тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1-17, факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1-17).

6.3. Способ доставки товара должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и обеспечивать надлежащий температурный режим транспортировки и хранения.

6.4. Датой поставки товара считается дата отметки на товарной накладной о принятии груза Заказчиком.

6.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара представителем Поставщика представителю Заказчика, подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара.

6.6. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику сопроводительные документы, заверенные подписью и печатью Поставщика: товарную (товарно-транспортную) накладную с указанием номера и даты договора, счет-фактуру, счет, а также пакет документов, подтверждающих качество и безопасность по каждому наименованию товара, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (декларацию о соответствии, регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом), акт приема-передачи по форме Приложения № 2 к настоящему договору.

7. Порядок приемки Товара

7.1. Заказчик обязан производить приемку отечественного товара в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г., и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.1966г.).

7.2. Заказчик обязан производить приемку импортного товара в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР 15.10.1990 г.

7.3. Приемка Товара оформляется накладной, актом приема-передачи Товара. Покупатель в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи подписывает и направляет Поставщику подписанный Акт или мотивированный отказ от подписания.

7.4. В случае отсутствия представителя Поставщика во время приемки товара, Поставщик обязан в бесспорном порядке удовлетворить претензии Покупателя, касающиеся качества и количества.

7.5. Товар, не предусмотренный Спецификацией, приемке не подлежит.

7.6. Рекламации принимаются Поставщиком в течение срока годности товара.

7.7. При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 6.6 Договора, товар приёмке не подлежит.

8. Порядок и срок расчетов

8.1. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней после приемки товара по количеству и качеству и подписания им Акт приема-передачи путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

8.2. В случае изменения расчетного счета и (или) иных реквизитов, Поставщик обязан в 2-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов и расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае поставки недоброкачественного товара, фальсифицированного товара Заказчик вправе выставить претензию, а Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 5 % (пяти процентов) от цены такого товара.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе выставить претензию с требованием уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от стоимости не поставленного срок товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, согласно настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более десяти процентов от стоимости товара, подлежащего оплате. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.5. Уплата неустойки, штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения поставщиком условий договора, за нарушение которых предусмотрена уплата неустойки, штрафа, Заказчик вправе зачесть неустойку, штраф в счет обязательства по оплате товара в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. При наступлении не зависящих от Сторон обстоятельств, повлекших полное или частичное неисполнение любой Стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожаров, за исключением тех, которые могут быть ими созданы или искусственно вызваны, стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, действий правительств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать другую Сторону посредством телефонной связи, а в последствии уведомительным письмом.

10.3. Бремя доказывания ложится на Сторону, которая не выполнила свои обязательства по настоящему Договору, в связи с наступлением случаев, указанных в п.10.1.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2024 года. Истечение срока действия Договора не прекращает обязательств, возникших в период действия договора, включая взаиморасчеты и гарантийные обязательства.

11.2. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ, в том числе:

11.3.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, а также в случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 523, пункт 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации).

11.3.2. Осуществление поставок некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами (пункт 2 статьи 480 Гражданского кодекса Российской Федерации).

11.3.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров, предусмотренных договором (пункт 2 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации).

11.3.4. Если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.3.5. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ, в том числе:

11.4.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты товаров (пункт 3 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации).

11.4.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ от приемки товаров.

11.5. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, сторона обязана направить соответствующее решение об одностороннем отказе от исполнения договора другой стороне по факсу и/или электронной почте, с последующим досылом заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, с приложением документов, фиксирующих факт нарушения условий договора.

11.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.7. Информация о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Обеспечение исполнения Договора

12.1. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 02 копейки.

12.2. Заказчик подписывает настоящий Договор только после предоставления участником закупки, с которым заключается настоящий договор, обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Исполнение договора может обеспечиваться путем внесения денежных средств или путем предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки.

В документе об обеспечении Договора Поставщика должно быть указано, что данное обеспечение предоставляется во исполнение обязательств поставщика по Договору №_______.

12.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана Гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренное настоящим подпунктом требование применяется с 01.04.2023;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее Гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

- условие об обязанности Гаранта уплатить Заказчику (Бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Гарантом требования Заказчика (Бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- условие об обязанности Гаранта уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, за каждый день просрочки, в случае просрочки Гарантом исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия,

- перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии. При этом запрещается включение в условия такой гарантии требования представления Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых такой гарантией;

- указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 1 (одного) месяца с даты окончания, предусмотренного извещением и (или) документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

12.4. В случае если обеспечение исполнения договора представляется путем внесения денежных средств: денежные средства перечисляются на счет ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи»:

Министерство финансов Мурманской области (ГОАУЗ «МОЦСВМП л/с 30496Э19650)

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Мурманск Банка России //УФК по Мурманской области г. Мурманск

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения Договора №_______.

12.5. Заказчик вправе взыскать за счет предоставленного обеспечения исполнения договора предусмотренные договором штрафные санкции (неустойку) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и понесенные Заказчиком убытки.

Основанием для обращения взыскания за счет суммы обеспечения исполнения договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по договору являются случаи:

- если принципал (поставщик) не поставил предусмотренные договором товары;

- если принципал (поставщик) нарушил сроки поставки товара не по вине заказчика;

- если принципал (поставщик) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в поставленных товарах;

- если принципал (поставщик) поставил некачественные, фальсифицированные товары, предусмотренные договором;

12.6. Обращение взыскания за счет внесенной на счет Заказчика суммы обеспечения производится Заказчиком самостоятельно, с извещением Поставщика. Требование Заказчика удовлетворяется после возникновения оснований для обращения взыскания, предусмотренных пунктом 12.5 Договора.

12.7. Денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением случаев невозврата такого обеспечения в соответствии с условиями Договора.

12.8. В случае если по каким - либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней представляется Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

12.9. Размер штрафных санкций, неустойки суммой обеспечения не ограничен.

12.10. Поставщик вправе в ходе исполнения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

13. Изменение условий Договора

13.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон и в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2) при изменении не более чем на 10 процентов предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

3) при изменении по согласованию с Министерством не более чем на 30 процентов предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

4) при изменении цены договора в случаях:

- изменения в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

5) при заключении договора при предоставлении приоритета в соответствии с пунктами 3 и 4 Постановления № 925;

6) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

7) при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

14. Особые условия

14.1. Поставщик несет ответственность за недостаток товара, который повлек за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Бремя доказывания возлагается на Заказчика. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз, возмещаются Поставщиком в полном объеме, если будет доказано, что недостаток товара возник не по вине Заказчика.

14.2 Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за ненадлежащего качества товара.

14.3. При возникновении ситуации, указанной в п.14.2 настоящего Договора, возможно досудебное разбирательство.

15. Прочие условия

15.1. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия в Арбитражном суде Мурманской области. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с даты получения.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Все уведомления, письма, претензии, адресованные Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, могут быть отправлены электронной и/или почтовой связью. Указанные сообщения, адресованные Стороне, направляются по ее реквизитам (e-mail, почтовый адрес), указанным в Договоре, или по новым реквизитам, должным образом, сообщенным в письменной форме одной стороной другой стороне. Любое уведомление, письмо, претензия считается переданным в день доставки после его отправления заказной почтой; в день отправления - в случае направления посредством электронной связи.

15.4. Претензии, письма, уведомления в рамках настоящего Договора, отправленные по электронному адресу одной из Сторон для другой Стороны, обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Распечатка электронного сообщения является подтверждением факта отправления документа и его получения Стороной.

15.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

15.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями сторон.

15.7. Приложениями к настоящему договору являются:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Акт приема-передачи.

16. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_____ от ___. ___.2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № от ___. ___.2024 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Мурманск «____»_____________2024 год

ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Амозова Аркадия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________, действующего на основании____________ , с другой стороны, составили акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость поставленного товара составляет: ____________ руб.

Товар проверен по наименованию, количеству. Полученный Товар соответствует представленным документам, подтверждающим сроки годности и качество Товара. Заказчик претензий не имеет.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку и получение Товара:

Накладная: № и дата

Счет-фактура: № и дата

Копия декларации о соответствии и/или сертификатами соответствия:

Копия регистрационного удостоверения

Инструкция по применению на русском языке (в каждой упаковке).

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ

Перечень рекомендуемых форм для подготовки заявки участника:

1. Форма 1 «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации»;

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

1. Сведения об участнике размещения заказа:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, №_____________ от «__»________2024г. на право заключения договора на__________________________(наименование оборудования по данному запросу котировок цен) участник запроса котировок в электронной форме (далее - участник закупки) выражает согласие на поставку оборудования на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Предлагаемые к поставке товары:

- Посмотреть таблицу с данными

В цену договора включены стоимость всего Оборудования, на условиях поставки по адресу: здание ГОАУЗ «МОЦСВМП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.10, стоимость подлежащих оплате таможенных платежей и процедур, расходы по конвертации, все установленные налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), оплату банковских услуг, разгрузочных работ в месте поставки товара Заказчика, транспортные услуги, страховку и иные расходы, связанные с поставкой товара.

___________________________________________ ______________ ____________

Должность руководителя (уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

участника размещения заказа

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями извещения и условиями наших предложений.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТОКОЛ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1. Используемый метод определения НМЦД:

Метод обоснования цены - минимальная цена коммерческого предложения.

2. В качестве цены договора принимается минимальная цена из 3 (трех) коммерческих предложений поставщиков, полученных способом направления запросов о предоставлении информации о рыночных ценах товаров поставщикам, специализирующимся на поставке требуемых товаров.

3. Расчет начальной (максимальной) цены Договора:

- Посмотреть таблицу с данными