Тендер - Реагент противогололедный №316606002

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
песко_соляная_смесь_контракт КОНТРАКТ №

город Казань « » 2025г.

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице,__________________ действующего на основании,_________________ с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов» Московского района города Казани, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о директора Нуриевой А.И, действующего на основании Устава, в соответствии п 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 – ФЗ от 05.04.2013 г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Предмет контракта.
«Поставщик», обязуется передать заказчику товар Реагент противогололедный(Пескосоляная смесь), указанный в спецификации, и являющейся неотъемлемой частью данного договора, а ПОКУАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять этот ТОВАР на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Цены, порядок и форма оплаты.

Цены на ТОВАР установлены в рублях, в том числе НДС. Изменение цены на ТОВАР производится по согласованию сторон.

Сроки поставки ТОВАРА 14 дней с момента подписания контракта.

ТОВАР поставляется на условии подписанного контракта.

Расчеты между СТОРОНАМИ по настоящему контракту осуществляются в российских рублях согласно выставленным Счетам, УПД. Срок оплаты 10 дней.

2.5 Стоимость по контракту:

2.6. Источник финансирования: Муниципальный бюджет г. Казани

3. Прием-передача. Переход права собственности. Распределение рисков.

Прием–передача ТОВАРА осуществляется в месте нахождения ПОКУПАТЕЛЯ представителями СТОРОН, если иное не установлено соглашением сторон. Полномочия представителей должны быть оформлены надлежащим образом.

«Поставщик», обязуется одновременно с передачей товара передать ПОКУПАТЕЛЮ его принадлежности, а также относящиеся к нему документы в объеме, необходимом и достаточном для эксплуатации ТОВАРА по его производственному назначению, в том числе: паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Кроме того, «Поставщик», передает Покупателю УПД на поставляемый ТОВАР в момента поставки.

Тара и упаковка ТОВАРА определяются ПОСТАВЩИКОМ и должны обеспечивать сохранность ТОВАРА при обычных условиях перевозки.

ПОСТАВЩИК предоставляет гарантию на поставляемый по настоящему контракту ТОВАР, на срок, указанный в гарантийных талонах.

ПОКУПАТЕЛЬ обязан известить ПОСТАВЩИКА о нарушении условий настоящего контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения ТОВАРА путем подачи ПОСТАВЩИКУ письменной претензии. ПОСТАВЩИК обязуется устранить нарушения, указанные в претензии, в течение 3 (трех) рабочих дней с момент их подписания СТОРОНАМИ.

ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться от оплаты ТОВАРА ненадлежащего качества, а если такой ТОВАР оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков ТОВАРА либо его замены.

Право собственности, а также риски случайной гибели или случайного повреждения ТОВАРА переходят на ПОКУПАТЕЛЯ с момента передачи ТОВАРА ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ и подписания УПД.

4. Ответственность сторон.

В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ сроков поставки ТОВАРА, он, по письменному требованию ПОКУПАТЕЛЯ, обязуется уплатить последнему неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного ТОВАРА за каждый день просрочки исполнения обязательств.

В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ сроков оплаты ТОВАРА, он, по письменному требованию ПОСТАВЩИКА, обязуется уплатить последнему неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок ТОВАРА за каждый день просрочки исполнения обязательств.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная СТОРОНА несет ответственность в размере и порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Срок действия настоящего контракта.

Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31.12.2023 г., а в части исполнения обязательств – до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.

Внесение изменений, дополнений, порядок расторжения контракта.

Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью, заключаются в письменной форме и должны быть заверены подписями сторон и скреплены печатями.

Настоящий контракт может быть расторгнут ПОКУПАТЕЛЕМ в случае:
-поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для ПОКУПАТЕЛЯ срок;
-неоднократного нарушения сроков поставки товаров;
-в иных случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

Если на момент расторжения контракта одна из СТОРОН выполнила свои обязательства полностью или в части, другая СТОРОНА в разумные сроки обязана выполнить свои обязательства, вытекающие из контракта в этой части.

6.4 Стороны подтверждают взаимное согласие на использование программ электронного документооборота, аккредитованных Федеральной налоговой службой Российской Федерации(далее -ЭДО).Стороны установили, что ЭЦП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством РФ. Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами, посредством ЭДО с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа

7. Форс-мажор.

Ни одна из СТОРОН не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если это неисполнение будет являться следствием таких возникших после заключения контракта обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, массовые беспорядки и забастовки, решения уполномоченных органов государственной власти.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по настоящему контракту в срок, то он соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. Если невозможность исполнения обязательства будет существовать свыше трех месяцев, СТОРОНЫ будут иметь право расторгнуть контракт без обязанности возмещения возможных убытков и текущих расходов.

СТОРОНЫ обязаны немедленно (в любом случае не позднее пяти дней) в письменной форме уведомить другую СТОРОНУ о наступлении форс-мажорных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия и прекращения.

8. Заключительные положения.

Споры и разногласия по настоящему контракту СТОРОНЫ будут стремиться решить путем переговоров.

СТОРОНЫ направляют друг другу сообщения посыльным, посредством факсимильной связи, по почтовому адресу, указанным в пункте 10 настоящего контракта.

При не достижении СТОРОНАМИ взаимоприемлемого решения спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

Ни одна из СТОРОН не вправе без письменного согласия другой СТОРОНЫ передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему контракту.

Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.

В случае заключения контракта и всех дополнений к нему посредством факсимильной связи, контракт и последующие изменения и дополнения, заверенные подписями СТОРОН и их печатями, имеют юридическую силу до обмена оригиналами. С момента получения СТОРОНАМИ оригиналов контрактов, факсимильные копии указанных документов утрачивают силу.

8.7Настоящий контракт с составлен на 3-х листах, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №

от «» 2024г - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч )рублей 00 копеек.

Поставка : силами и за счет средств Поставщика. Требуется сертификат.

Согласовано:

«Поставщик»: «Заказчик»:

____________/ Директор ___________/ Нуриева А.И