Тендер - противопригарные покрытия №270786813

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение__на_закупку_формовочных_материалов_1253.docx
• Договор_закупки_2024_ЛП.doc
• Заявка_на_участие_в_закупке.docx
• Справка_об_опыте_работы.docx
• Свидетельство_изготовителя.docx
• Форма_согласия_с_условиями_договора.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ №1253

Наименование заказчика:

Покупатель: ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»

Грузополучатель: Филиал ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.

приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала (далее — Поставщики) к участию в процедуре, оформленной в виде запроса предложений на закупку противопригарных покрытий.

Контактное лицо Заказчика:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет закупки:

Наименование, характеристики, количество и срок поставки товаров, выполняемых работ:

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

*Примечание: Участник закупки может представить в своем Предложении иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в наименовании (аналоги)]. В случае указания в Предложении аналога (эквивалента) приложить полное техническое описание предлагаемой продукции.

3. Условия оплаты: расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.

4. Условия и сроки поставки продукции: с мая 2024 по июль 2024 года на склад Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Литера ИГ с момента заключения договора или получения гарантийного письма, с возможностью досрочной поставки.

5. Заявка на участие в закупке должна быть подана до 13:00 по местному времени Заказчика 22.04.2024 Предложение должно иметь правовой статус оферты и действовать в течение 80 календарных дней от даты окончания подачи заявки на участие в закупке.

6. Заявка на участие в закупке должна быть оформлена на фирменном бланке Поставщика по форме Приложения к настоящему Извещению.

Обязательным для рассмотрения заявки на участие является предоставление следующих документов:

1) заполненных опросных листов, а также технической части предложения с указанием и описанием комплектации поставки (указывается в случае проведения закупки по ИТТ/ТЗ, а так же в случаях, если форма опросных листов и требования по их предоставлению устанавливаются Заказчиком к предмету закупки)

либо сводного/локального сметного расчета в формате ПК «Гранд-Смета» и Excel (для закупок строительно-монтажных работ, а также услуг по ремонту в соответствии с ТЗ)

свидетельства изготовителя по форме (приложение), либо документ, подтверждающий статус дилера, официального представителя если поставщик не является производителем;

б) справки об опыте работы по форме (приложение) (либо референс-лист с перечнем аналогичных работ)

в) указываются иные документы, необходимые для рассмотрения заявки.

7. В заявке на участие в закупке участником закупки должно быть подтверждено соответствие обязательным требованиям Заказчика:

- наличие право- и дееспособности как участника закупки;

- соответствие Поставщика как участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- отсутствие процесса ликвидации участника закупки – юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке и не будет приостановлена на дату заключения договора;

- возможность предоставления участником закупки, в случае признания его победителем, Заказчику банковских гарантий на возврат авансового платежа в качестве условия осуществления платежей по договору (в случае отклонения предлагаемых участником закупки условий оплаты от установленных в пункте 4 настоящего Извещения) и на надлежащее исполнение договора;

- согласия на заключение договора по типовой форме, установленной в ООО УК «УЗТМ-КАТЭКС» и/или компаниях Группы «УЗТМ-КАРТЭКС» или предоставление предложений по изменению формулировок пунктов Типового договора.

8. Критерии оценки заявок участников (указывается в случае принятия решения Заказчиком о рейтинговой оценке полученных заявок, предусмотренной положениями Регламента). В случае выявления несоответствия представленных в заявке данных и/или отрицательного заключения Дирекции по безопасности, претендент отстраняется от участия в процедурах закупки на любой стадии их проведения. При признании такого претендента победителем процедуры закупки, договор с ним не заключается.

9. Заявка на участие в закупке должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке на участие в закупке. Заявка на участие в закупке также должна быть скреплена печатью Поставщика.

10. Все цены в заявке на участие в закупке должны быть без учета НДС, при этом включать все налоги, таможенные и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, стоимость доставки.

11. Для работы с Заказчиком Вам необходимо в момент подачи заявки на участие в закупке предоставить документы согласно извещению о проведении закупки.

12. В случае непредставления полного пакета указанных документов контрольно-ревизионные органы общества не допустят заключения с Вами договора вне зависимости от заинтересованности в Ваших товарах и услугах.

13. Тендер является установленной процедурой выбора лица (юридического лица или индивидуального предпринимателя) – победителя тендера, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях последующего заключения договора.

14. Заказчик не относится к числу субъектов, в отношении которых распространяется действие законодательства, регулирующего закупочную деятельность путем проведения обязательных торгов, запроса котировок, запроса предложений и иных закупочных процедур.

15. Тендерные процедуры не являются торгами, их проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса РФ. Данные процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем тендера или иным его участников.

Форма согласия с условиями договора

Форма сОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА

начало формы

Форма 17

Наименование участника: __________________________

ИНН (или иной идентификационный номер) участника: __________________

Номер и наименование лота: ________________________

Согласие с предлагаемыми условиями договора

«_____»_______________ года № ________________

Изучив представленный текст договора, согласно полученной закупочной документации на _____________________ (наименование лота), _________________ (наименование подрядной организации) подтверждает согласие с предложенным текстом проекта договора и подтверждает готовность к его подписанию в течение ____ рабочих дней с момента официального уведомления об итогах закупки.

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Фирменный бланк изготовителя товара

«___» __________ 20___ года №______

ГП №__________________ [указывается наименование закупки]

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г.

№ ______

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Настоящим организация ______________________ (указывается полное наименование лица, выдавшего данное свидетельство: изготовителя предлагаемого товара), являющаяся _________ (указывается кем является организация, выдающая данное свидетельство: изготовителем товара)______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к товару, предложенному участником закупки), подтверждает согласие на предложение участником закупки _______________________________ (указывается полное наименование организации, получившей данное свидетельство), товара в количестве __________ единиц (указывается количество единиц товара, требуемого в соответствии с условиями извещения о проведении закупки) и, в случае признания данного участника победителем закупки, заключение с ним по результатам закупки договора на поставку товара, предлагаемого в рамках открытой закупки на право заключения договора ______________________________________________ в соответствии с извещением о проведении закупки ГП №_______, опубликованным «__» _________ на официальном сайте ЭТП ГПБ.

Настоящим мы гарантируем проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки товара (в случае необходимости и если данное требование указано в с условиях извещения о проведении закупки), а также подтверждаем, что на оборудование, поставленное ____________________________ (указывается полное наименование организации, получившей данное свидетельство) распространяются все гарантийные обязательства на весь срок исполнения обязательств по договору в части гарантийный обязательств, заключенного по итогам закупки на право заключения договора ______________________________________________ в соответствии с извещением о проведении закупки ГП №_______, опубликованным «__» _________ на официальном сайте ЭТП ГПБ.

_________________________________ _____ _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данная форма.

Данная форма заполняется на все виды предлагаемого товара (по номенклатуре, указанной в извещении о проведении закупки), в отношении которых требуется данное свидетельство.

Данная форма является примерной и может быть соответствующим образом изменена изготовителем. Для организатора закупки принципиально, чтобы прослеживалась полностью цепочка от участника закупки до изготовителя, и в данном документе нашли отражение следующие положения:

• Документ должен быть выдан изготовителем товара (по номенклатуре, указанной в извещении о проведении закупки);
• В документе должен быть упомянут участник закупки как лицо, получившее данное свидетельство;
• В документе должен быть упомянут предложенный участником товар (по номенклатуре, указанной в извещении о проведении закупки) с использованием тех же наименований, обозначений, что и в Таблице 1 Заявки на участие в закупке;
• В документе должно быть указано количество единиц товара (по номенклатуре, указанной в извещении о проведении закупки) и, что оно предлагается в соответствии с извещением о проведении настоящего закупки;
• Из документа должно следовать, что изготовитель гарантирует проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, а также на предлагаемое таким образом оборудование (по номенклатуре, указанной в извещении о проведении закупки) распространяются все гарантийные обязательства на весь срок исполнения обязательств по договору в части гарантийный обязательств, заключенного по итогам закупки.

Приложение №3

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Таблица 1. Опыт поставщика изготовителя

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Поставщиком.

Поставщик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

В Таблице 1 справки (Приложение №3) Поставщик указывает Перечень и объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом закупки.

В Таблице 1 справки (Приложение №3) Отдельными строками применительно к каждому договору Поставщику необходимо указать сведения по документам, подтверждающим исполнение поставок в рамках указанных в данной справке договоров, а именно: реквизиты данного документа (номер и дату) (отдельная строка после описания договора), стоимость поставленного товара (столбцы 7,8) и срок завершения поставок (столбец 9).

В Таблице 1 справки (Приложение №3) Поставщику необходимо указать сумму договора в двух базисах цен: без учета НДС (столбец 5) и с НДС (столбец 6). Стоимость поставленного товара указывается также в двух базисах цен: без учета НДС (столбец 7) и с НДС (столбец 8). При этом, если документ, сведения о котором указываются, не содержит стоимости работ с НДС, то участник должен такую стоимость рассчитать самостоятельно и указать в соответствующем столбце.

В случае если договоры и/или документы, подтверждающие исполнение данных договоров, оформлены в валюте, отличной от российского рубля, то в данной форме необходимо отразить суммы в валюте данных документов, а также осуществить пересчет на российский рубль по официальному курсу Центрального банка РФ на дату соответствующих поставок продукции (например,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 евро, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей).

Поставщик может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Приложение №1

Фирменный бланк участника закупки

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], техническое требование, приложения, понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, ___________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

Адрес местонахождения______________________________________________________________,

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 80 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Настоящим подтверждаем, что:

• _____________ (наименование участника закупки) полностью соответствует предъявляемым требованиям к участнику закупки, изложенным в пункте 7 извещения о проведении закупки, в том числе: ___________________________ (наименование участника закупки) имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством _____________ (указывается наименование государства по месту нахождения участника закупки) и _____________ (указывается наименование государства по месту исполнения договора, если место исполнения договора отличается от места нахождения участника закупки).
• против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке.

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

• в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;
• будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документации, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;
• в случае наступления любого из указанных выше действий, наша организация может быть признана неблагонадежной и включена в СТОП-ЛИСТ, что приведет к невозможности дальнейшего участия в торгах ПАО «Уралмашзавод».

В соответствии с закупочной документацией, полученной от Вас, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки.

Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Санкт-Петербург « » 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» (сокращенное наименование – ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора по закупкам и логистике Канюкова Александра Анатольевича, действующего на основании доверенности № 011/д24 от 01.01.2024, с одной стороны, и (сокращенное наименование ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передавать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в соответствии с согласованными Сторонами Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

В Спецификациях Сторонами определяются наименование, ассортимент, количество, цена, способ, сроки и условия поставки Товара, гарантийный срок и иные согласованные сторонами условия.

Спецификации подписываются в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон уполномоченными представителями Сторон. Обмен подписанными Спецификациями между Сторонами осуществляется путем направления их заказной почтовой корреспонденцией или иным способом, гарантирующим их получение другой Стороной.

При наличии расхождений между положениями Договора и Спецификациями применяются положения, согласованные Сторонами в Спецификации (специальные положения). Специальные положения Спецификации применяются только к отношениям, возникающим при заключении и исполнении данной Спецификации, и не могут быть распространены на отношения Сторон по другим Спецификациям.

Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не бывшим в эксплуатации. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не является предметом спора, залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена на Товар согласовывается Сторонами в Спецификациях. В цену Товара также могут включаться стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузки, разгрузки. Стоимость Товара, указанная в Спецификациях, зафиксирована на весь срок действия Договора и изменению не подлежит. Общая сумма Договора определяется как общая стоимость всего поставляемого Покупателю Товара за весь период действия Договора.

Оплата Товара производится платежным поручением на основании выставленного Поставщиком счета и в сроки, согласованные Сторонами в Спецификациях.

Расходы по транспортировке Товара согласуются Сторонами в Спецификациях.

Моментом исполнения обязательств по оплате Товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Спецификациях.

Способ поставки Товара Стороны согласовывают в Спецификациях.

Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Покупателю следующие оригиналы товаросопроводительных документов:

товарную накладную, транспортную накладную (в случае выборки Товара) – 1 экземпляр;

товарную, транспортную и товарно-транспортную накладную (в случае доставки Товара автотранспортом Поставщика) – по 1 экземпляру;

товарную и железнодорожную транспортную накладную (в случае доставки Товара железнодорожным транспортом) - по 1 экземпляру;

иные необходимые документы, относящиеся к Товару и согласованные в Спецификациях.

Оригинал счет-фактуры передается Поставщиком Покупателю в сроки, определенные действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Досрочная поставка Товара допускается с письменного разрешения Покупателя.

Момент перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, а также момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара определяются Сторонами в Спецификациях.

КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству ГОСТ, ОСТ, чертежам, техническим условиям или иным требованиям, согласованным Сторонами в Спецификациях. Качество Товара удостоверяется паспортом (сертификатом), актом приемки ОТК завода-изготовителя или иным документом, передаваемым Поставщиком Покупателю.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Гарантийный срок на Товар устанавливается в Спецификациях согласно Стандартам, ТУ, иным нормативным документам на поставляемый Товар или в соответствии со сроками, установленными законодательством РФ.

В случае выявления несоответствий поставленного Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности, иным требованиям, являющихся основанием для приостановления приемки и вызова представителя Поставщика для составления акта о фактическом количестве Товара, акта о несоответствии по качеству/по комплектности гарантийный срок исчисляется с момента устранения выявленных несоответствий и принятия Товара Покупателем (получателем) по качеству, количеству, комплектности.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

При выборке Товара, поставляемого без тары, приемка Товара по количеству и ассортименту производятся Покупателем при получении Товара на складе Поставщика (или грузоотправителя). В остальных случаях приемка Товара по количеству и ассортименту производится в течение 20 (Двадцати) календарных дней после поступления Товара на склад Покупателя (или грузополучателя).

Приемка Товара по качеству и комплектности производится в течение 20 (Двадцати) дней от даты получения Товара на склад Покупателя (или грузополучателя). Стороны вправе в Спецификациях согласовать иное место, порядок и сроки приемки Товара по качеству и количеству.

Факт положительной приемки Товара подтверждается подписанием Сторонами документов, указанных в п. 3.3. Договора. При обнаружении несоответствия количества и ассортимента Товара условиям настоящего Договора Покупатель приостанавливает приемку Товара и Сторонами составляется соответствующий Акт, в котором указываются выявленные при приемке недостатки и сроки их устранения Поставщиком. Повторная приемка Товара осуществляется в соответствии с п. 5.1 Договора.

При обнаружении несоответствия качества полученного Товара условиям настоящего Договора вызов Поставщика в течение 72 часов после обнаружения несоответствия для составления двустороннего акта обязателен.

Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день (не считая субботы и воскресения) после получения вызова сообщить в письменной форме лицу, его направившему, будет ли направлен в указанный срок представитель Поставщика для участия в составление двухстороннего акта. Неполучение ответа на вызов в установленный срок или неявка представителя Поставщика в течение 3 (Три) дней от даты направления вызова, не считая времени необходимого для проезда к месту приемки, дает право Покупателю считать акт подписанным в одностороннем порядке о фактическом количестве, качестве, комплектности (далее – Акт). Указанный Акт направляется Поставщику и обязателен для исполнения последним.

В случае поставки некомплектного Товара, Поставщик обязан доукомплектовать его в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания двустороннего Акта или с даты получения соответствующего требования Покупателя с приложенным к нему Актом несоответствия по комплектности, составленным без участия Поставщика, если иной технически разумный срок не будет определен Сторонами.

В случае нарушения Поставщиком сроков доукомплектования, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в соответствии с п.6.1. Договора.

В случае поставки некачественного Товара, Поставщик обязан за свой счет устранить несоответствия, выявленные в Товаре. При этом устранение несоответствий, или замена Товара производится Поставщиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания двустороннего Акта несоответствия по качеству или с момента получения соответствующего требования Покупателя с приложенным к нему Актом несоответствия по качеству, составленным без участия Поставщика, если иной технически разумный срок не будет определен Сторонами.

Все расходы, связанные с поставкой некачественного и/или некомплектного Товара, в том числе приемкой, устранением несоответствий Товара, доукомплектованием, заменой Товара или допоставки, вывозом Товара с территории его нахождения, в том числе за пределами территории России, транспортные расходы несет Поставщик.

Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или в части) и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы в случае, если Поставщик допустит нарушение установленных Договором сроков устранения несоответствий (недостатков) Товара, его замены, доукомплектования или допоставки.

Положения пунктов 5.2 – 5.8. Договора применяются также в случае обнаружения недостатков Товара в гарантийные сроки или в сроки, установленные законодательством РФ.

При выявлении Покупателем дефектов или несоответствий поставленного Товара (как в процессе приемки Товара, так и в течение гарантийного срока), возникших по вине Поставщика, Покупатель по своему усмотрению определяет способ устранения дефектов или несоответствий поставленного Товара: Поставщиком или самостоятельно Покупателем. Самостоятельное устранение Покупателем несоответствий поставленного Товара может быть осуществлено за счет собственных средств и сил Покупателя либо путем привлечения третьих лиц.

В зависимости от выбранного способа устранения недостатков (несоответствий) поставленного Товара Покупатель вправе потребовать:

безвозмездного устранения Поставщиком недостатков поставленного Товара в сроки, установленные Договором;

замены неисправных частей Товара либо замены Товара новым в течение согласованного Сторонами срока, исчисляемого с даты составления Рекламационного акта, а в случае несогласования Сторонами срока – в срок, указанный Покупателем в Рекламационном акте, составленном в одностороннем порядке Покупателем;

возмещения понесённых Покупателем (получателем) расходов по устранению недостатков, возникших как при устранении недостатков с помощью третьих лиц, так и при устранении недостатков непосредственно Покупателем (получателем);

соответствующего уменьшения стоимости Товара при окончательном расчёте.

В случае, когда Покупатель лишен возможности использовать Товар по назначению, гарантийный срок на поставленный Товар продлевается на период, в течение которого он был лишен возможности использовать Товар по назначению, с момента направления Поставщику Рекламации в порядке, предусмотренном п. 5.4 Договора, до момента устранения недостатков, определяемого по дате поступления Товара на склад Покупателя после устранения недостатков.

На замененную часть Товара либо новый Товар, поставленный взамен несоответствующему, гарантийный срок начинает течь заново с даты поступления Товара на склад Покупателя (получателя), что подтверждается подписанием товарно-транспортных документов.

При направлении Покупателем требования о замене неисправных частей Товара либо замене Товара новым забракованный Товар должен быть возвращен Поставщику по товарно-транспортным документам с приложением оригинала Акте о несоответствии по качеству (рекламационного акта). Поставщик вправе перепроверить возвращенный забракованный Товар в течение 10 (десять) дней. Срок проведения перепроверки исчисляется со дня поступления забракованного Товара на склад Поставщика. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного Товара от Покупателя (получателя) и обратно, заменой некачественного Товара на качественный, относятся на Поставщика.

В случае устранения недостатков (несоответствий) поставленного Товара собственными силами Покупателя, Поставщик возмещает ему расходы, понесенные Покупателем в связи с данным устранением. В случае неудовлетворения требования Покупателя о возмещении расходов в течение 10 (десять) дней с момента получения Поставщиком требования Покупатель вправе удержать сумму расходов из окончательного расчета по Договору. Подтверждением устранения недостатков (несоответствий) поставленного Товара собственными силами Покупателя является акт об устранении недостатков поставленного Товара Покупателем (далее – Акт об устранении несоответствий).

Покупатель составляет Акт об устранении несоответствий в одностороннем порядке и направляет Поставщику для подписания по почте заказным письмом с описью вложенного и с уведомлением о вручении, вручает под расписку или направляет иным способом, обеспечивающим фиксирование отправления. Поставщик в течение 10 (десять) дней с момента получения Акта об устранении несоответствий направляет Покупателю подписанный Акт об устранении несоответствий либо мотивированный отказ от подписания Акта в случае несогласия с наличием вины Поставщика в возникновении выявленных недостатков, с рассчитанным Покупателем размером расходов на устранение недостатков либо по иным причинам.

Стороны установили, что неполучение Покупателем от Поставщика подписанного Акта об устранении несоответствий, мотивированного отказа от подписания данного Акта в срок, установленный п 5.17 настоящего Договора, с учетом времени почтового пробега, либо получения немотивированного отказа от подписания данного акта, означает согласие Поставщика с данным актом. В этом случае Акт об устранении несоответствий, подписанный Покупателем и направленный Поставщику, является подтверждением вины Поставщика в выявленных недостатках поставленного Товара, а также основанием для возмещения расходов, понесенных Покупателем, в размере, указанном в данном Акте об устранении несоответствий. Калькуляция понесенных затрат с расшифровкой прилагается Покупателем к Акту об устранении несоответствий.

Несогласие Поставщика с размером расходов на устранение недостатков, исчисленным Покупателем, должно быть мотивировано с учетом примененного Покупателем при осуществлении расчета способа. Отказ от подписания Акта только в связи с несогласием Поставщика с примененным Покупателем способом определения расходов, не является мотивированным.

В случае, если дефект или неисправность Товара будут признаны возникшими по вине Покупателя, стоимость устранения дефекта или неисправности подлежит компенсации Поставщику Покупателем в полном объеме на основании подтверждающих и отчетных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Покупателю соответствующего требования и счета на оплату.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За просрочку поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки (пени), размер которой определяется в зависимости от периода просрочки поставки следующим образом:
• при просрочке от 1 (Одного) до 30 (Тридцати) календарных дней – штраф (пени) в базовом размере 10% (Десять процентов) от стоимости Товара, не поставленного в установленный соответствующей Спецификацией срок;
• при просрочке свыше 30 (Тридцати) календарных дней размер штрафа (пени) определяется путем увеличения базового размера штрафа (пени) на 1 (Один) процент за каждые 10 (Десять) дней просрочки сверх 30 (Тридцати), то есть:
- при просрочке от 31 (Тридцати одного) до 40 (Сорока) календарных дней – штраф (пени) в размере 11% (Одиннадцать процентов) от стоимости Товара, не поставленного в установленный соответствующей Спецификацией срок;
- при просрочке от 41 (Сорока одного) до 50 (Пятидесяти) календарных дней – штраф (пени) в размере 12% (Двенадцать процентов) от стоимости Товара, не поставленного в установленный соответствующей Спецификацией срок и т.д. в соответствии с установленным в настоящем пункте порядком расчета.

В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 15% от указанной стоимости Товара.

Если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации или условиям Договора, а также если поставлен Товар некомплектным Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 20 (Двадцать) процентов стоимости Товара ненадлежащего качества или некомплектного.

В случае непредставления или нарушения сроков представления документов, предусмотренных Договором, а равно нарушения сроков исправления ненадлежащим образом оформленных документов, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 500 (Пятьсот) рублей в день за каждый непредставленный документ

Поставщик обязуется в случае предъявления претензии, судебного или арбитражного иска к Покупателю со стороны третьих лиц, основанного на утверждении наличия факта простоя оборудования, изготовленного и поставленного Покупателем третьим лицам, и вышедшего из строя по причине некачественного Товара, являющегося комплектующим изделием в составе оборудования, выступить за свой счет в судебных и иных органах на стороне Покупателя и возместить Покупателю все убытки, понесенные им в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, связанных с недостатками Товара, возникшими по вине Поставщика.

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону, нарушившую обязательства по Договору, от их надлежащего исполнения, а также от возмещения подтвержденных убытков, причиненных другой Стороне.

Привлечение субпоставщиков, соисполнителей и субподрядчиков (далее - Субпоставщик) к исполнению настоящего договора (части обязательств по договору) допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя, для чего Поставщик направляет Покупателю информацию о Субпоставщике (полное наименование, адрес места нахождения (юридический, фактический), ИНН, контактные данные руководителя, является Субпоставщик производителем Продукции или нет (если нет - информацию о производителе Продукции)) с приложением в полном объеме документов, которые Субпоставщик направил Поставщику для целей заключения договора, а также об объеме обязательств, для исполнения которых привлекается Субпоставщик (наименование и количество товара, вид и объем работ /услуг). При необходимости Покупатель вправе запросить дополнительные документы для принятия решения о согласии на привлечение Субпоставщика.

При получении согласия на привлечение Субпоставщика Поставщик обязан включить аналогичное условие в договор с Субпоставщиком, привлечение Субпоставщиком субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков для целей исполнения обязательств по настоящему Договору без согласования Покупателя по настоящему Договору влечет для Поставщика последствия, предусмотренные настоящим пунктом Договора, как если бы данное нарушение было допущено Поставщиком.

Поставщик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению Субпоставщиков, как за свои собственные.

Покупатель в случае установления факта привлечения Поставщиком / Субпоставщиком (его Субпоставщиками) третьих лиц к исполнению настоящего Договора в отсутствие письменного согласования с Покупателем такого привлечения вправе потребовать оплаты штрафа в размере до 100 % цены Спецификации, в рамках которой без согласования привлечен Субпоставщик, а также в любой момент отказаться от исполнения договора, в том числе в случае выявления такого факта после поставки и (или) оплаты Продукции.

Правила настоящего пункта применяются и в том случае, когда:

- для целей исполнения настоящего Договора Поставщик использует товар, приобретенный до заключения соответствующей спецификации к настоящему Договору. В таком случае Поставщик обязан согласовать с Покупателем использование такого товара, предоставив в полном объеме информацию о Субпоставщике, изготовителе такого товара, а также документы качества на товар.

- сделка с Субпоставщиком заключена до момента заключения соответствующей спецификации к настоящему Договору. В таком случае Поставщик согласовывает привлечение Субпоставщика в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.

Стороны подтверждают, что положения настоящего пункта являются существенными, их нарушение Поставщиком дает Покупателю право отказаться от Договора.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору).

После получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок известить другую сторону о возникновении этих обстоятельств.

Документом, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности, является справка, выданная компетентным органом.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия между Покупателем и Поставщиком, связанные с настоящим договором, Стороны разрешают путем переговоров.

Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней от даты ее получения Стороной.

При неурегулировании спора в претензионном порядке спор передается на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Информация, содержащаяся в Договоре, в том числе о стоимости Товара, условиях расчетов, а также иная информация технического, финансового, организационного, коммерческого, юридического, научно-технического, технологического и производственного характера, связанная с Договором, включая, но не ограничиваясь, информация, составляющая секреты производства (ноу-хау), а также переписка между Сторонами является информацией, составляющей коммерческую тайну (далее - конфиденциальная информация).

Стороны не вправе раскрывать, распространять, передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, равно как и использовать ее не в целях Договора. Стороны обязаны обеспечить такой режим обращения конфиденциальной информации, который исключает доступ к ней третьих лиц.

Стороны обязуются принять все меры к предотвращению убытков или уменьшению их размера при утечке конфиденциальной информации по Договору. Сторона, которой стало известно о фактах утечки переданной ей информации или (и) о фактах незаконного использования третьим лицом конфиденциальной информации, обязана незамедлительно письменно известить об этом Сторону–правообладателя конфиденциальной информации. В письменном извещении должно быть указано существо факта, наименование третьего лица и перечень конфиденциальной информации, используемой третьим лицом.

Конфиденциальная информация может передаваться исключительно в целях исполнения Сторонами Договора. Предоставление конфиденциальной информации в устной форме не допускается. Передача конфиденциальной информации в рамках исполнения Договора производится на материальных носителях по двустороннему акту, подписываемому Сторонами в двух экземплярах.

Конфиденциальная информация контрагентов Сторон, необходимая для исполнения Договора, передается Сторонами друг другу только при наличии письменного разрешения владельца конфиденциальной информации.

Акт приема – передачи конфиденциальной информации должен содержать указание на передачу информации во исполнение Договора, реквизиты передаваемых документов или других материальных носителей, количество копий документов или материальных носителей.

Электронные документы, содержащие конфиденциальную информацию, могут передаваться на материальных носителях и должны быть защищены паролем. При отправке электронных документов по электронным каналам связи Стороны используют программы, исключающие считывание конфиденциальной информации третьими лицами. Если конфиденциальная информация передается в электронном виде, акт приема – передачи должен содержать наименование файлов, в которых содержится конфиденциальная информация.

Стороны до передачи конфиденциальной информации обмениваются списками работников (с указанием должностей и фамилий), которые будут иметь допуск к передаваемой конфиденциальной информации.

В случае установленной вины в неправомерном использовании конфиденциальной информации раскрывающей Стороны, либо иного нарушения прав согласно Договору, получающая Сторона обязана возместить раскрывающей Стороне причиненные убытки, вред, нанесенный деловой репутации. Обязательство по охране и неразглашению конфиденциальной информации сохраняются после истечения срока действия настоящего договора в течение 3 (трех) лет.

Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации раскрывающей Стороны своими работниками, которым была передана конфиденциальная информация в рамках настоящего Договора.

По прекращении Договора Стороны отчитываются друг перед другом об использовании конфиденциальной информации. Материальные носители с данной информацией возвращаются передавшей Стороне по акту. Стороны могут уничтожить переданные им материальные носители конфиденциальной информации, о чем уничтожившей Стороной составляется акт. Положения Договора, касающиеся возврата или уничтожения материальных носителей конфиденциальной информации, не применяются к самому Договору и Спецификациям.

НАЛОГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

Налоговое сотрудничество:
В случае проведения налоговым органом налоговой проверки одной из сторон настоящего Договора, другая сторона обязуется оказывать стороне, в отношении которой проводится такая проверка, содействие в виде представления проверяющим необходимой информации (в том числе документов), связанной с заключением и исполнением настоящего Договора.

Заверения и гарантии:

Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

10.2.1. он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

10.2.2. исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

10.2.3. для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

10.2.4. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором;

10.2.5. не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять Договор;

10.2.6. лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует следующее:

10.2.7. Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

10.2.8. все операции Поставщика по приобретению товаров и услуг у своих контрагентов, поставке товаров Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

10.2.9. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара;

10.2.10. Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется поставка товара по Договору (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи товара и т.д.).

10.2.11. в случае, если Поставщик не является собственником товара, то Поставщик, как агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством полномочия для заключения Договора и поставки товара являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению договора.

10.2.12. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению обязательств по Договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

10.3. Возмещение потерь.

Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере:

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер до начисленного НДС.

сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль в отношении расходов Покупателя на товары, работы, услуги, приобретенные у другой стороны, а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер до начисленного налога на прибыль.

Поставщик, нарушивший изложенные в Договоре заверения и гарантии, возмещает Покупателю, помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все понесенные по его вине убытки (в том числе до начисленный НДС, штраф, пени и т.д.) в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования.

10.3.1. Требование об оплате сумм, предусмотренных настоящим разделом, направляется посредством электронной почты. Оригиналы документов направляются в течение 3 (трех) рабочих дней почтой России или курьерской службой.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2024 года.

Если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о его расторжении другой Стороне, Договор считается автоматически продленным на следующий год. Количество пролонгаций не ограничено.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Документы, относящиеся к настоящему Договору, подписанные уполномоченными лицами и переданные по факсимильной связи или по электронной почте имеют юридическую силу до получения оригиналов. Оригиналы документов направляются Стороне по Договору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их совершения (подписания).

В случае изменения адресов или платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней. Сторона, нарушившая данное условие, несет риск последствий неуведомления другую Сторону.

После подписания Сторонами Договора любые ранее имевшиеся договоренности, письменные, устные соглашения и заявления Сторон устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для Поставщика, другой - для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными