Тендер - (Противогололедный реагент (упаковка от 20кг. до 25кг.) №284662102

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела закупок КОГБУЗ

«Кировская городская больница № 9»

_____________ Д.Н. Краснова

« » ________ 2024г

Описание объекта закупки

на поставку хозяйственно-бытовых товаров (Противогололедный реагент (упаковка от 20кг. до 25кг.))

- Посмотреть таблицу с данными

*Требование к закупаемому товару: Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела закупок

КОГКБУЗ «Кировская городская больница № 9»

_______________ Д.Н. Краснова

ПРОЕКТ КОНТРАКТА № ____________

г. Киров «____» __________ 2024г.

Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская городская больница № 9», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Зонова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующий​ на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на условиях, указанных в Извещении запроса доставки № ____________ на Электронной биржевой площадке от «___» ____________ 2024 г заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственно-бытовых товаров (Противогололедный реагент (упаковка от 20кг. до 25кг.)) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Настоящий контракт финансируется за счет внебюджетных источников финансирования (ОМС).

1.3. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.4. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2. Условия поставки

2.1. Поставка осуществляется партиями по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления заявки от Заказчика в ассортименте и количестве, указанном в заявке (заявка должна быть письменной, факсимильной или переданной иными способами электронной связи). Частота и периодичность заявок определяется Заказчиком.

2.2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Киров, ул. Дерендяева, д.97, КОГКБУЗ «Кировская городская больница №9».

2.3. Приемка товара осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. Явка представителя одногороднего Поставщика не позднее, чем на следующий рабочий день после доставки товара Заказчику, иногороднего – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара с учетом времени необходимого для проезда. При этом на Заказчика не возлагается обязанность уведомить Поставщика о прибытии Товара в место доставки.

2.4. Представитель Поставщика должен иметь документ, удостоверяющий право на участие в приемке Товара от имени Поставщика.

При неявке представителя Поставщика в указанный в настоящем пункте срок, Заказчик имеет право по своему выбору:

- осуществить приемку Товара самостоятельно либо с привлечением компетентных представителей других организаций (при этом Поставщик лишается права оспаривать содержащиеся в актах приемки-передачи товаров выводы о выявленных при приемке недостатках Товара или о выявленной при приемке недостаче Товара),

- не принимать Товар и в срок 3 рабочих дня направить Поставщику уведомление с требованием о направлении представителя Поставщика для участия в приемке Товара (при этом Поставщик несет ответственность, связанную с просрочкой поставки Товара, предусмотренную разделом 6 настоящего Контракта).

2.5. Приемка товара осуществляется заказчиком в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 № П-7. При приемке заказчик проводит экспертизу поставляемых товаров, в части их соответствия условиям контракта.

2.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт отражается в накладной или составить акт/мотивированный отказ, о чем извещается Поставщик.

2.7. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

2.8. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к заказчику с момента приемки товара и подписания накладных.

2.9. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией или инструкцией по применению.

2.10. По факту поставки товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

счёт (счёт-фактуру), товарную накладную (универсальный передаточный документ).

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Контракта;

3.4.4. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.5. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.6. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Цена контракта. Порядок расчётов

4.1. Цена Контракта составляет: Цена Контракта составляет: ________________.

Цена контракта уменьшается на суммы подлежащие уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.2. Цена контракта включает: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения (до момента передачи товара заказчику), стоимость доставки до Места доставки, разгрузки на складе заказчика, налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.4. Контракта.

4.4. Выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту осуществляется без авансирования со стороны Заказчика. Товар оплачивается Заказчиком по факту поставки в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренных п. 2.10. настоящего контракта.

5. Качество товара

5.1. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен быть новым, упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении. Транспортировка товара должна осуществляться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5.2. Маркировка, документация и инструкции на поставляемый товар должны быть на русском языке, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках – вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

5.3. На поставленный товар Поставщик предоставляет Заказчику:

- Положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Предоставляет копии документов, заверенные в установленном порядке, подтверждающие соответствие качества товара требованиям законодательства РФ, выданные уполномоченными на это органами и действительные на момент поставки товара в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 (при поставке Товара, включенного в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации; единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия) и другие документы (инструкцию по эксплуатации, техническую документацию (технический паспорт) на русском языке, гарантию производителя данного товара, гарантию Поставщика на данный товар и др.).

5.4. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара в соответствии с указаниями на упаковке и должны распространяться на время хранения товара у поставщика, время его транспортировки до заказчика.

В случае обнаружения недостатков в товаре в период гарантийного срока Поставщик своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, устраняет их. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.5. На основании ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ допускается поставка товара, качество, а также технические и функциональные характеристики которых улучшены по сравнению с указанными в контракте. Данное изменение Заказчик согласовывает с Поставщиком, оформляется в письменном виде соглашением сторон к настоящему контракту.

5.7. Инспекция качества товара:

5.7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку качества поставляемого товара.

5.7.2. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества товара осуществляется Заказчиком.

5.7.3. Если по результатам проверки качества определяется, что товар не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки, и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию товара. В этом случае расходы по проведению проверки качества товара несет Поставщик.

5.7.4. Заказчик имеет право потребовать замены всего объема ранее поставленного товара или проведения проверки качества каждой поставляемой единицы товара за счет Поставщика.

6. Ответственность сторон. Разрешение споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащее исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в размере 1000,00 рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае не предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 2.10. Контракта, заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.3.1 – 6.3.2. Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает заказчику штраф в размере 10% цены контракта.

6.5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В течение 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

6.7. Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению сторонами взятых на себя обязательств, которые ни одна сторон не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты правительства и др.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.01.2025г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон по Контракту, в части оплаты поставленных товаров, начислений штрафных санкций за несвоевременно поставленный товар в пределах действия контракта, предусмотренных контрактом гарантийных обязательств.

8.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В случае досрочного расторжения Контракта, Стороны обязаны произвести сверку расчетов.

8.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта допускается в случае существенного нарушения Контракта одной из сторон.

8.4. Нарушение настоящего контракта Поставщиком является существенным в случаях:

8.4.1. поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, предусмотренный п.2.7. настоящего Контракта;

8.4.2. просрочки поставки продукции более чем на 20 дней с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. настоящего Контракта.

8.5. Нарушение настоящего Контракта Заказчиком является существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты продукции.

8.6. Под неоднократностью в целях настоящего Контракта понимается возникновение тех или иных обстоятельств более одного раза, каждое из которых в отдельности не соответствует условиям настоящего Контракта.

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту № _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения товара -.

*Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными