Тендер - Простая закупочная процедура на право заключения договора на поставку установки колокольной ванны погружного типа для химического никелирования крышек металлокерамических корпусов №270875227

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Прил. №2 к запросу ПД.docx
• Прил.№1 к запросу_ТЗ.docx
• Формы для заполнения.docx

Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Равномерное покрытие крышек металлокерамических корпусов химическим никелем.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Нанесение химического никелевого покрытия на крышки металлокерамических корпусов с предварительной подготовкой поверхности в сетках полипропиленовых и с последующими операциями обезвоживания в метаноле и сушки в сушильном шкафу.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ/оказании услуг и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Технические характеристики установки колокольной ванны погружного типа:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к поставщику/подрядчику: Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупок Оборудования не менее 2-х лет. Информацию о поставках аналогичного Оборудования предоставить справочно.

6. Послепродажное обслуживание: Срок службы установки не менее 10 лет. Гарантийный срок 12 месяцев.

6.1 Вместе с установкой должен быть поставлен минимально необходимый комплект запасных частей и принадлежностей, обеспечивающий работоспособность линии в течение гарантийного срока.

6.2 Комплектность технической документации на русском/ английском языке:

• Паспорт на установку (с указанием всех ванн) и на комплектующие;
• Декларацию соответствия регламентам таможенного союза (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011);
• Руководство по эксплуатации;
• Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов и ведомостью покупных элементов (комплектующих, изделий с паспортами, технической документацией);
• Общий чертеж оборудования;
• Чертежи и схемы механических узлов;
• Сертификат менеджмента качества;
• Инструкция по действию персонала в сбойных ситуациях;
• Инструкция по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования;
• Паспорт на источник тока.

- Безопасность работы. Работа на установке должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Оборудование должно соответствовать Требованиям промышленной безопасности установленных ФЗ-116.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 120 календарных дней. Допускается поставка ранее предпочтительного срока поставки.

Срок доставки Оборудования в течение 110 календарных дней с даты подписания договора, срок монтажа – в течение 7 календарных дней с даты поставки Оборудования на склад Покупателя, срок пусконаладочных работ и инструктаж персонала, покрытие пробной партии – в течение 3 календарных дней после монтажа оборудования.

- Количество инструктируемых сотрудников не менее пяти человек.

- Количество рабочих часов для инструктажа не менее двух часов.

Покрытие пробной партии проходит по приемосдаточным испытаниям:

- Посмотреть таблицу с данными

8. Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка автоматической линии химического никелирования крупногабаритных плат осуществляется силами и средствами подрядчика до склада Заказчика, расположенного по адресу: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Требования к упаковке Товара: Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть завода производителя без повреждения и нарушения целостности Товара.

Приложение №2 к запросу_ Проект договора

Проект Договора

поставки оборудования № _________________

(с дополнительными условиями о проведении выполнения работ)

г. Йошкар-Ола «___» __________ 2024 г.

________________________ (________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Нарбутта Андрея Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить установку колокольной ванны погружного типа для химического никелирования крышек металлокерамических корпусов (Далее – «Оборудование») Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить Оборудование в порядке и на следующих условиях настоящего Договора:

1.1.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование в количестве и ассортименте по цене и в сроки согласно соответствующим приложениям к настоящему Договору.

1.1.2. Поставщик обязуется в рамках выполнения своих обязательств по поставке Оборудования выполнить на объекте Покупателя монтаж, пусконаладочные работы Оборудования, покрытие пробной партии (далее – «Работы»), инструктаж персонала Покупателя.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектация, а также технические характеристики поставляемого Оборудования указаны в Приложении №1 к Договору.

1.3. Поставка оборудования и выполнение работ осуществляется в соответствии с Приложением №3 к Договору.

1.4. Местом поставки Оборудования и выполнения Работ является объект Покупателя, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова 26.

2. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

2.1. Технические характеристики Оборудования должны соответствовать требованиям Приложения № 1.

2.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями Договора, применимыми ГОСТ, ТУ, СНиП и иными действующими стандартами, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Поставщик вправе досрочно поставить Оборудование при наличии согласия Покупателя.

3.2. Датой поставки Оборудования считается дата поступления Оборудования на объект Покупателя, что подтверждается подписью обеих Сторон в товарной накладной (форма ТОРГ-12) на Оборудование. Покупатель обязуется обеспечить условия хранения Оборудования до прибытия сервисных инженеров для проведения пусконаладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

3.3. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели и/или порчи переходят к Покупателю в момент приемки Оборудования Покупателем на объекте Покупателя. Во время доставки Оборудования риск случайной гибели и/или порчи Оборудования несет Поставщик. Факт доставки Оборудования и/или частей Оборудования Поставщиком и приемки Оборудования Покупателем подтверждается подписанием товарной накладной обеими Сторонами. Риск случайной гибели и/или порчи Оборудования, находящегося в помещении Покупателя, лежит на Покупателе до проведения работ по его установке. С момента проведения работ по установке оборудования до подписания акта приема-передачи выполненных работ риск случайной гибели и/или порчи Оборудования лежит на Поставщике.

3.4. Сроки выполнения Работ определены Сторонами в Приложении №3 к Договору. Для выполнения Работ Покупатель обязан обеспечить готовность места выполнения Работ согласно требованиям Поставщика. Обязательства Поставщика по выполнению Работ в отношении Оборудования (его партии) считаются исполненными с момента подписания Покупателем соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

3.5. Для выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик своими силами и за свой счет направляет на объект необходимый персонал. Персонал должен быть уполномочен решать все вопросы, возникающие в процессе выполнения Работ и ввода Оборудования в эксплуатацию, о чем должно быть указано в доверенности, выданной ему Поставщиком.

3.6. При выполнении Работ Поставщик несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, несет ответственность за причинение вреда имуществу Покупателя и третьих лиц, находящихся на территории Покупателя.

3.7. Условием признания исполненными обязательств Поставщика по поставке Оборудования, выполнению Работ является наличие смонтированного, налаженного, успешно прошедшего приемо-сдаточные испытания и введенного в эксплуатацию Оборудования, передачи Поставщиком Покупателю документации на Оборудование, проведения инструктажа персонала Покупателя навыкам эксплуатации и обслуживания Оборудования, что подтверждается Актом ввода Оборудования в эксплуатацию. При достижении перечисленных выше условий Стороны подписывают Акт передачи Оборудования, Акт приема-передачи выполненных работ и Акт ввода Оборудования в эксплуатацию.

3.8. Не позднее 5 (Пяти) дней с момента подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию Поставщик передает Покупателю оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимые документы.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Цена Договора согласована в Приложении №2 к Договору и состоит из цен на Оборудование и выполнение Работ.

4.2. Цена на Оборудование установлена в Приложении №2 и указывается Поставщиком в накладных на Оборудование по форме ТОРГ-12 и счетах-фактурах.

4.3. Цена на Оборудование включает все расходы Поставщика по выполнению поставки по Договору, в том числе: стоимость изготовления Оборудования, налоги, страхование, погрузки, крепления в транспортном средстве, стоимость транспортировки и иные транспортные расходы до места поставки, командировочные расходы, цену тары, упаковки и маркировки Оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, проведение работ по покрытию пробной партии, а также проведения инструктаж персонала Покупателя к эксплуатации Оборудования на территории АО «ЗПП».

4.4. Цена на выполнение Работ включает все расходы Поставщика по их выполнению, в том числе: необходимые инструменты, материалы, расходы на сертификацию Оборудования, расходы по проезду и пребыванию персонала в месте выполнения Работ, проживание, питание, авиа-, ж/д- и автотранспорт, оформление пропусков, специальную одежду и средства индивидуальной защиты. Цена выполненных Работ указывается Поставщиком в предоставляемом Покупателю Акте о приемке-передаче работ.

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1. Условия и порядок оплаты Оборудования и Работ:

Покупатель осуществляет 100% оплату от цены Оборудования на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя. [1]

5.2. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях на основании факсимильной копии счета Поставщика, полученного Покупателем. Оплата производится в рублях РФ.

5.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

5.4. По требованию любой из Сторон, Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов.

6. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ

6.1. Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется в ходе приемосдаточных испытаний Оборудования с участием представителей обеих Сторон и завершается вводом Оборудования в эксплуатацию при условии достижения технических характеристик Оборудования, предусмотренных Договором, и передачи Поставщиком всех перечисленных Договором документов. Приемка производится Покупателем в присутствии представителя Поставщика, действующего на основании устава или доверенности. Оборудование считается принятым по количеству, качеству, комплектности с момента подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

6.2. Если в ходе приемки Оборудования будет обнаружено несоответствие Оборудования по количеству, комплектности, качеству требованиям настоящего Договора, обязанность Поставщика по поставке и выполнению Работ в отношении такого Оборудования считается не исполненной и такое Оборудование, Работы считаются не принятыми Покупателем.

6.3. Если в ходе приёмки Оборудования будет выявлено несоответствие Оборудования по количеству, качеству или комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом о выявленных недостатках (соответственно количества/качества/комплектности), который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт должен быть подписан представителями Сторон, участвовавшими в приёмке Оборудования. Сторона, несогласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.

6.4. В случае обнаружения некомплектности Оборудования, Покупатель производит оплату за фактически принятое им количество Оборудования. Также Покупатель имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика доукомплектования Оборудования и выполнения необходимых дополнительных Работ в оговоренный срок.

6.5. Если Поставщик в срок, согласованный Сторонами, не произведет доукомплектования Оборудования в соответствии с требованием Покупателя, заявленным согласно п. 6.4. Договора, Покупатель вправе потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное и выполнения необходимых дополнительных Работ.

6.6. В случае обнаружения несоответствия Оборудования по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены, если Оборудование, несмотря на обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, и Покупатель согласен на использование такого Оборудования. После достижения Сторонами соглашения о цене Оборудования с учетом снижения требования к его качеству и составления об этом Дополнительного соглашения к Договору, Покупатель принимает Оборудование по сниженной цене;

• безвозмездного устранения недостатков Оборудования;

• возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Оборудования, что отражается в соответствующем Акте с указанием фактов ненадлежащего качества, подписываемом обеими Сторонами, Покупатель вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения Договора в части поставки Оборудования ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за Оборудование ненадлежащего качества денежной суммы;

• потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим Договору и выполнения заново Работ, но уже за счет Поставщика.

6.7. Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, перечисленные в п.п. 6.4. – 6.6. Договора, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о соответствующих нарушениях, без промедления соответственно: заменит поставленное Оборудование Оборудованием надлежащего качества, доукомплектует Оборудование, заменит некомплектное Оборудование комплектным и выполнит необходимые дополнительные Работы. В случае предъявления Покупателем требований, перечисленных в п.п. 6.4. - 6.6. Договора, Поставщик обязан в срок, согласованны Сторонами, устранить за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки.

6.8. Покупатель вправе отказаться от оплаты Оборудования ненадлежащего качества, некомплектного Оборудования, от выполненных в отношении такого Оборудования и Работ, а если такие Оборудование или Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков Оборудования, Работ.

6.9. Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными действующим законодательством РФ и иными положениями Договора.

6.10. В случае представления Покупателем обоснованных замечаний (претензий) по итогам приемки Оборудования, Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке и выполнению Работ только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Покупателем соответствующего Оборудования.

6.11. После завершения Работ, Поставщик направляет Покупателю, подписанный им Акт ввода Оборудования в эксплуатацию в двух экземплярах. Поставщик обязан вместе с Актом ввода Оборудования в эксплуатацию передать Покупателю надлежаще оформленные документы.

6.12. Если документы, названные в пункте 6.11 Договора, не будут переданы Поставщиком в установленный Договором срок, Покупатель вправе не осуществлять расчёты по Договору до представления всей указанной документации. В случае отказа от подписания Актов (накладных), упомянутых в п. 6.11 Договора, Покупатель обязан направить Поставщику письменный мотивированный отказ с указанием недостатков.

6.13. В случае непредставления Покупателем письменных мотивированных возражений от подписания Актов в течение 5 дней с даты передачи Актов, Стороны установили, что Поставщик сдал, а Покупатель принял поставленное Оборудование, выполненные Работы согласно Актам, в полном объеме без претензий, и Покупатель обязан не позднее 10 дней с даты получения Актов произвести с Поставщиком окончательные расчеты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За просрочку поставки Оборудования Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает пени в размере 0,1% от цены не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. За просрочку пусконаладочных работ и инструктажа Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. За просрочку платежа по настоящему Договору Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. Стороны достигли соглашения, что указанная неустойка является соразмерной несвоевременной уплате причитающихся сумм, либо неотгруженного в срок Оборудования, и что не имеется оснований для уменьшения указанной неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Оборудование должно соответствовать требованиям Договора и Приложений к нему, не содержать дефектов изготовления.

8.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют обременения и права требования третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними.

8.3. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Оборудования в соответствии с требованиями законодательства РФ, Договора и технической документации на Оборудование, устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

Гарантия качества оборудования распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию оборудования.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения Покупателя, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Покупателя, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Заказчику, после гарантийного обслуживания.

Гарантийное обслуживание на территории Покупателя должно производиться представителями поставщика или производителя оборудования.

8.4. О факте обнаружения дефекта Оборудования в течение гарантийного срока Покупатель извещает Поставщика в письменной форме. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Оборудования для составления Дефектной ведомости.

8.5. Оборудование, признанное Покупателем неисправным на основании Дефектной ведомости, должно быть отремонтировано на месте или вывезено Поставщиком с объекта Покупателя. Вывоз дефектного Оборудования и предоставление взамен надлежащего Оборудования (включая выполнение демонтажа, других необходимых Работ) Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Оборудования и по доставке надлежащего Оборудования на склад (стройплощадку) Покупателя, а также расходы по страхованию перевозимого Оборудования).

8.6. Поставщик гарантирует соответствие выполняемых Работ требованиям, предъявляемым законодательством РФ к такого рода Работам, и требованиям Договора.

8.7. Поставщик гарантирует надлежащий профессиональный уровень своего персонала, выполняющего Работы.

8.8. По письменному требованию Покупателя и за счёт Поставщика, Поставщик должен устранять все дефекты и недостатки в работе Оборудования, выявленных в процессе их эксплуатации или вовремя их приёмки.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую сторону и предоставить ей всю имеющуюся у нее информацию об этих обстоятельствах и приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств.

9.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае не извещения или несвоевременного извещения сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

9.5. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем Поставщика, таких как (но не исключительно) прекращение производства, модификация или модернизация Оборудования производителем, и исключающих возможность выполнения поставки Оборудования на условиях, указанных в настоящем Договоре, Поставщик имеет право, после письменного согласования с Покупателем, аннулировать поставку указанного Оборудования и поставить аналогичное Оборудования, если указанная замена не приведет к ухудшению качества, производительности и других технических данных оборудования, а также не вызовет изменения цены.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

10.2. До передачи спора на разрешение Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

10.3. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15-ти (Пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

10.5. Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

11.2. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

11.3. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п.12.1, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВЩИКА

13.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в размере ____% от цены Договора, что составляет ________ (___________) рублей __ копеек, НДС не облагается.

13.2 Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный в разделе 16 счет Заказчика.

13.2.1. Банковская гарантия:

13.2.1.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (Один) месяц.

13.2.2. Денежное обеспечение Договора:

13.2.2.1. Срок действия денежного обеспечения Договора распространяется на весь срок действия настоящего Договора.

13.2.2.2. Денежные средства, перечисленные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора на счет Заказчика, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня поставки Товара на склад Заказчика.

13.2.2.3. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика в адрес Поставщика.

13.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора. В ходе исполнения настоящего Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Договора.

13.4. Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется, в том числе, на случаи неисполнения основных обязательств по настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих основных, обязательств по настоящему Договору.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 г., а в части исполнения обязательств – до полного исполнения обязательств Сторонами.

14.3. Поставщик не вправе уступить свои права по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Покупателя.

14.4. Договор может быть расторгнут Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней в одностороннем порядке без применения штрафных санкций в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Покупателем разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя, в установленный Покупателем разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

14.5. Любые сообщения между Сторонами должны совершаться в письменной форме и направляться по почте заказным письмом (телеграммой) по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. Любые сообщения между Сторонами считается полученными Стороной в дату поступления такого уведомления по адресу Стороны, указанному в Договоре. Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим пунктом, не мешает Сторонам пользоваться услугами оперативной связи (факсимильной связью, электронной почтой) в процессе исполнения Договора. При изменении адреса Сторона, адрес которой изменился, обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении адреса, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

15.1. Приложение № 1 – Характеристики Оборудования;

15.2. Приложение № 2 – Цена Договора;

15.3. Приложение № 3 – График поставки и выполнения Работ;

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки оборудования №___ от «___»________2024 г.

«Характеристики оборудования»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к качеству Оборудования:

2.1. Поставляемое Оборудование качественное и отвечает требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Оборудования.

2.2. Поставляемое Оборудование новое, произведенное не ранее 2023 г. не бывшее в использовании, не восстановленное, не имеет дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

2.3. Поставляемое Оборудование без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращается на территории РФ.

3. Требования к поставке:

3.1. Поставка оборудования осуществляется Поставщиком по адресу Покупателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

3.2. Поставщик заранее сообщает информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

• Разгрузка осуществляется силами и средствами Покупателя.

4.Требования к упаковке:

• Упаковка Оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке и хранении.
• Упаковка завода производителя без повреждения и нарушения целостности Оборудовании.

5. Требования к гарантии:

5.1. Срок службы установки не менее 10 лет.

5.2. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

6. Требования к документации:

6.1. Комплектность технической документации на русском/ английском языке:

• Паспорт на установку (с указанием всех ванн) и на комплектующие;
• Декларацию соответствия регламентам таможенного союза (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011);
• Руководство по эксплуатации;
• Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов и ведомостью покупных элементов (комплектующих, изделий с паспортами, технической документацией);
• Общий чертеж оборудования;
• Чертежи и схемы механических узлов;
• Сертификат менеджмента качества;
• Инструкция по действию персонала в сбойных ситуациях;
• Инструкция по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования;
• Паспорт на источник тока.

7. Требования к безопасности:

7.1. Работа на Оборудовании соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

7.2. Оборудование соответствует Требованиям промышленной безопасности установленных ФЗ-116.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки оборудования №___ от «___»________2024 г.

«Цена договора»

ЦЕНА ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

*НДС – если применим

Итого: ___________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки оборудования №___ от «___»________2024г.

«График поставки и выполнения работ»

ГРАФИК ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Общий срок поставки Оборудования - в течение _____ (______________) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок доставки Оборудования – в течение __________ (________________) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ в течение ___________ (_________) календарных дней с даты поставки Оборудования на склад Покупателя.

Срок покрытия пробной партии, инструктажа персонала на территории Заказчика – в течение _______ (_____________) календарных дней после монтажа оборудования и проведения пуско-наладочных работ.

Покрытие пробной партии проходит по приемосдаточным испытаниям:

- Посмотреть таблицу с данными

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

«Поставка» - доставка Оборудования до склада Покупателя и его последующая установка.

Разгрузка осуществляется силами и средствами Покупателя.

Инструктаж персонала методам работы на поставленном оборудовании проводится силами Поставщика. Инструктаж сотрудников Покупателя по работе на оборудовании и его наладке производится специалистами Поставщика.

- Количество инструктируемых сотрудников _________ человек.

- Количество рабочих часов для инструктажа _________ часов.

Пусконаладочные работы и инструктаж персонала Покупателя по работе на оборудовании должны проводиться специалистами компании Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2024 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку установки колокольной ванны погружного типа для химического никелирования крышек металлокерамических корпусов в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить установку колокольной ванны погружного типа для химического никелирования крышек металлокерамических корпусов полностью соответствующую требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу_Техническое задание.

- Посмотреть таблицу с данными

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком (указать значение, указать марку, производителя).

- Посмотреть таблицу с данными

*НДС – если применим

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС _______________________________

(указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты [1] : Покупатель осуществляет 100% оплату за Оборудование на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

Срок и условия поставки [2] :

Общий срок поставки Оборудования: в течение – 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок доставки Оборудования до склада – в течение 110 (Ста десяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ в течение 7 (Семи) календарных дней с даты поставки Оборудования на склад Покупателя.

Срок покрытия пробной партии, инструктажа персонала на территории Заказчика – в течение 3 (Трех) календарных дней после монтажа оборудования и проведения пуско-наладочных работ.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Количество инструктируемых специалистов _____.

Количество рабочих часов для инструктажа ______.

Гарантийный срок на оборудование: составляет ______ (_____________) со дня подписания

(указать гарантийный срок)

сторонами акта ввода в эксплуатацию Оборудования.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _________________________________

__________________ _________________ / _____________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров*

Наименование и адрес Участника: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

*Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на поставку товара сопоставимого характера и объема, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника, заключенных в период с 01.01.2022 до момента подачи заявки.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

___________________ _________________ / _____________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271090458 Поставка расходных материалов для вычислительной техники	Запрос котировок #271090458	102 944 Обеспечение контракта: 10%	1 день 18.04.2024 02.05.2024
Тендер №271322279 Поставка реактивов для КДЛ (лот №1)	Не определен #271322279	См. док.	2 дня 22.04.2024 03.05.2024
Тендер №271461855 Поставка масел и технических жидкостей	Электронный аукцион #271461855	98 570 Обеспечение контракта: 10%	1 день 24.04.2024 02.05.2024
Тендер №271596019 Поставка Катионита	Не определен #271596019	1 316 280	6 дней 25.04.2024 07.05.2024
Тендер №271598974 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИКОММУНЭНЕРГО" объявляет тендер: Поставка Катионита	Запрос котировок #271598974	1 316 280	6 дней 25.04.2024 07.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270875216 Кислота согласно технической спецификации (с результатом)	Запрос предложений #270875216	89 580	срок истек 16.04.2024 21.04.2024
Тендер №270875091 Карбид для газосварки (с результатом)	Запрос предложений #270875091	1 500 000	срок истек 16.04.2024 23.04.2024
Тендер №270875073 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ ИМ. А.Е. ФАВОРСКОГО СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК публикует план закупки: Поставка химических реактивов (план №2230722396, позиция №22)	Единственный поставщик #270875073	138 357	срок истек 01.04.2024 30.04.2024
Тендер №270874990 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка трис (гидроксиметил) аминометан (ТУ 6-09-4292-76), хч для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»	Не определен #270874990	1 080	срок истек 16.04.2024 18.04.2024
Тендер №270874969 Краска (эмаль) для дорожной разметки АК-511 белая 30кг	Электронный аукцион #270874969	24 000	срок истек 16.04.2024 16.04.2024

Тендеры из региона Республика Марий Эл

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270872127 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ" публикует план закупки: Поставка учебников (план №2230730511, позиция №33) (План график)	Запрос котировок #270872127	1 269 088	срок истек 01.04.2024 30.04.2024
Тендер №270872126 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ" публикует план закупки: Поставка кресла (план №2230730511, позиция №32) (План график)	Единственный поставщик #270872126	10 250	срок истек 01.04.2024 30.04.2024
Тендер №270871273 Поставка кондиционеров бытовых	Анализ цен #270871273	См. док.	срок истек 16.04.2024 19.04.2024
Тендер №270870246 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения «Бромизовал + Кальция глюконат + Кофеин + Папаверин + Фенобарбитал (ГРЛС : ~)» (с результатом)	Электронный аукцион #270870246	9 160	срок истек 16.04.2024 24.04.2024
Тендер №270870196 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения «Бромизовал + Кальция глюконат + Кофеин + Папаверин + Фенобарбитал (ГРЛС : ~)»	Электронный аукцион #270870196	9 160	срок истек 16.04.2024 24.04.2024