Тендер - Оргтехника. Её обслуживание и ремонт.: Проектор, системный блок №285508292

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• спецификация.docx

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору

Итого к оплате: Триста тысяч рублей 00 копеек

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательные требования к закупке

1. Отсутствие участника закупки в РНП.

2. Во вложении обязательно должен быть документ, содержащий наименование, технические параметры предлагаемой продукции, наименование комплектующих, входящих в состав системного блока, количество, цену и сумму.

3. Отдельно прикладываются инструкция по применению, фото товара.

4. Исполнитель, в подтверждение опыта работы предоставляет заказчику вместе с предложением о цене контракта, не менее трех аналогичных исполненных контрактов в течении одного года, зарегистрированных в ЕИС.

5. Рейтинг поставщика на электронной площадке https://zakaz.bashkortostan.ru/ не менее 5ти.

Не соответствие условиям и не предоставление документов ведет к отклонению заявки.

договор_на_товары

ДОГОВОР №

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.5

г.Уфа « » декабря 2024г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Умаргалина Рафката Саматовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 5, ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий контракт (далее -контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом в установленные сроки.

1.2. Оплата за поставленный товар будет осуществляться Заказчиком за счет средств Бюджета РБ.

1.3. Местом исполнения контракта является место нахождения Заказчика.

1.4. Поставщик обязуется поставлять Товар по количеству и цене, указанных в спецификации (Приложение №1) с приложением документов подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями законодательства: сертификат или декларация (соответствия);

2. Цена и общая стоимость контракта

2.1. Цена () рублей.

2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема поставляемого товара качества поставляемого товара, и иных условий исполнения контракта.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, и пересмотру не подлежит за исключением случаев, предусмотренных контрактом.

2.4. Цена контракта включает монтаж, доставку, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, другие затраты и обязательные платежи, предусмотренные условиями исполнения контракта.

3. Условия платежа

3.1. Платежи по контракту осуществляет Заказчик по форме безналичного денежного расчета по факту поставки товара, в срок не позднее десяти календарных дней после представления Поставщиком Заказчику всех необходимых для оплаты и надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку Товара. Оплата по контракту осуществляется путем перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма Контракта уменьшается, на размер налоговых платежей, подлежащих уплате физическом лицом.

4. Срок поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика на склад Заказчика, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Спартака, д.13

4.2. Срок поставки: в течении 7 (семь) рабочих дней с момента подписания контракта.

4.3. Право собственности на товар, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания УПД всеми сторонами.

4.4.Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром следующую документацию (на русском языке) в 2-х экземплярах:

- Счет, УПД (с указанием даты и № контракта), договор. При упрощенной системе налогообложения предоставить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения):

плательщик – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства;

грузополучатель - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства;

- Документы, подтверждающие качество товара в установленном законодательством порядке (сертификат или декларацию соответствия);

4.5. Все риски, связанные с утратой и повреждением товара, с момента поставки и приемки товара на склад Заказчика переходят от Поставщика к Заказчику.

5. Качество товара

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемые ему Товары отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствие с государственными стандартами, которые подтверждаются соответствующей документацией (сертификат соответствия).

5.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по контракту, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.

5.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям стандартов и санитарно-техническим условиям. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке. Каждое грузовое место должно быть маркировано: вес брутто/нетто, наименование, свидетельствующая о количестве тарных единиц. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза, при хранении Поставщиком Товара в несоответствующей упаковке.

5.5. Поставщик гарантирует, что товар, который он обязуется поставить по контракту, имеет свободное обращение в Российской Федерации и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемый товар.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим ее перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика.

6.2. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер контракта, вес брутто/нетто, название Заказчика и адрес. Внутри каждого грузового места должна находиться документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц.

6.3.Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие ненадлежащей маркировки груза.

7. Прием-передача товара

7.1. Присутствие представителя Поставщика, имеющего доверенность на право подписания документов сдачи-приемки Товара обязательно. Товар не принимается Заказчиком при отсутствии представителя Поставщика.

7.2. В случае поставки некачественного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 24-х часов с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение 24-х часов заменит поставленные товары качественными товарами.

7.3. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение 24-х часов с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.

7.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара, Заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям контракта.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2 Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

9. Форс – мажор

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по контракту, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала, предоставив в доказательство справку, выданную компетентным органом.

9.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п.9.2. Контракта, сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по контракту.

9.4. Если стороны не найдут взаимоприемлемого решения, тогда каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения контракта, при этом стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части контракта, и ни одна из сторон не имеет право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

10. Арбитраж

10.1. Поставщик и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, касающиеся исполнения контракта или в связи с ним, путем переговоров.

10.2. В случае, если Стороны найдут невозможным разрешение споров и разногласий дружественным путем, которые могут возникнуть в связи с исполнением контракта, спор будет рассмотрен в Арбитражном суде Республики Башкортостан в г. Уфе, в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Любые изменения условий контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

11.2. Документы, переданные по телексу или телефаксу, подписанные уполномоченными представителями сторон по контракту имеют юридическую силу.

11.3. По вопросам, не предусмотренным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

11.5. К контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение № 1);

11.6 При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, а в случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом переходят к новому заказчику.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, такая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону и, при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

12.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта, путем направления письменного уведомления о расторжении контракта Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего контракта по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Расторжение контракта

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14. Срок действия контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до 31 декабря 2024 г.

14.2. Окончание срока действия контракта не освобождает «Стороны» от ответственности за его нарушение.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными