Тендер - Прочие закупки товаров, работ, услуг (бытовая химия) №295879040

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.pdf

1.требования_к_заявке_(2)

В заявку на участие в электронном аукционе включаются следующие документы и информация (ч. 1 ст. 50 Закона N 44-ФЗ):

1) об участнике закупки:

• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения предусмотрено законодательством РФ, учредительными документами участника и для него заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, которые являются объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, исполнения контракта является крупной сделкой;

• документы, которые подтверждают соответствие участника требованиям, установленным по п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ;

• декларация о соответствии участника требованиям п. п. 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ.

• реквизиты счета, на который перечисляются денежные средства в качестве оплаты за поставленный товар, выполненную работу (ее результаты), оказанную услугу, а также отдельные этапы исполнения контракта. Реквизиты счета не нужно указывать, если в соответствии с законодательством РФ его открывают после заключения контракта;

2) при закупке товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении работ, оказании услуг):

• характеристики товара (соответствующие показателям, установленным в извещении), товарный знак (при наличии).

Кроме этого, характеристики товара можно не приводить, если в извещении указан конкретный товарный знак и вы предлагаете поставить (использовать) товар с этим товарным знаком;

• наименование страны происхождения товара в заявке указывается по ОКСМ;

3) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным по законодательству РФ, - если на основании него определены требования к товару, работе или услуге и представление этих документов предусмотрено извещением.

4) предложение участника закупки о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (при закупке с неизвестным объемом);

5) информация и документы, определенные НПА, принятыми в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 Закона N 44-ФЗ, - если в извещении установлены запреты, ограничения, условия допуска, предусмотренные данной статьей. Если в заявке нет такой информации (документов), считается, что она содержит предложение о поставке иностранных товаров, о выполнении работ (оказании услуг) иностранными лицами.

Вы также можете включить в заявку иную информацию (документы) о предлагаемом вами товаре, например: эскиз, чертеж, фотографию, иное изображение. Их отсутствие не является основанием для отклонения вашей заявки комиссией.

Важно! Помимо указанных выше, ряд сведений о вас направит заказчику оператор электронной площадки. Включать их в заявку не нужно (п. п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона N 44-ФЗ, ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ). К таким сведениям относятся, в частности:

• полное и сокращенное (при наличии) наименование юрлица, в том числе иностранного (если вы являетесь юрлицом), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если вы физлицо, в том числе зарегистрированное как ИП);

• документы, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям, установленным по ч. 2.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. Указанные документы оператор электронной площадки возьмет из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. В связи с этим рекомендуем заранее направить документы оператору электронной площадки, поскольку тот принимает решение об их размещении в реестре в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов (ч. 13 ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ);

• выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

• декларация о принадлежности участника к учреждению или предприятию УИС - если участник закупки является таковым;

• декларация о принадлежности участника к организации инвалидов, предусмотренной ч. 2 ст. 29 Закона N 44-ФЗ, - если участник закупки ею является;

• декларация о принадлежности участника к СОНКО - если заказчик установил ограничение, указанное в ч. 3 ст. 30 Закона N 44-ФЗ.

Заявку на участие в запросе котировок можно подать в любое время с момента размещения извещения до момента окончания срока подачи заявок. Допускается подать только одну заявку (ч. 4 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

Заявку может подать участник, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке (п. 1 ч. 6 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

Получив аккредитацию на электронной площадке, участник может подать заявку на участие в закупке. Ее необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью, если вы не являетесь иностранным лицом, и направить оператору электронной площадки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 08.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000007

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Ивановская, м.р-н Гаврилово-Посадский, с.п. Шекшовское, с Бородино, д. 132,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 63149.33 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

путем внесения денежных средств на расчетный счет заказчика или предоставление независимой гарантии

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 Проект ГК бытовая химия

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 1.требования к заявке (2)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 08.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000007

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Ивановская, м.р-н Гаврилово-Посадский, с.п. Шекшовское, с Бородино, д. 132,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 63149.33 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

путем внесения денежных средств на расчетный счет заказчика или предоставление независимой гарантии

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 Проект ГК бытовая химия

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 1.требования к заявке (2)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_ГК_бытовая_химия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________

ИКЗ:

с. Бородино «____» __________2025г.

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области» (ФКУ КП-10 УФСИН России по Ивановской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице врио начальника учреждения Поповой Людмилы Михайловны, действующей на основании Приказа УФСИН России по Ивановской области от 11.12.2024 №314-к и Устава, с одной стороны, и ______________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь протоколом № _____ от «____» ____________ 2025 года подведения итогов по результатам аукциона в электронной форме, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Государственного контракта

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность для нужд ФКУ КП-10 УФСИН России по Ивановской области, а Государственный заказчик принять и оплатить из средств дополнительного источника бюджетного финансирования бытовую химию в ассортименте, по наименованию, в количестве, и по цене, указанной в Спецификации (Приложение №1 контракта) и Техническом задании (Приложение №2 контракта), которые являются неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.
2.Права и обязанности Сторон
2.1.Государственный заказчик обязуется:
2.1.1.Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара в соответствии с Контрактом.
2.1.2.Обеспечить приемку товара, в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.
2.1.3.Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
2.1.4.В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.
2.1.5.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2.Государственный заказчик имеет право:
2.2.1.Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.
2.2.2.Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.
2.2.3.Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.
2.2.4.Отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.
2.2.5.Взыскивать пени и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с условиями Контракта.
2.2.6.Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
2.3.Поставщик обязуется:
2.3.1.Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.
2.3.2.Передать товар по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.
2.3.3.Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта.
2.3.4.Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, платежные и иные документы, перечисленной в пункте 5.4 Контракта.
2.3.5.Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Контракта.
2.3.6.Обеспечить осуществление Государственным заказчиком контроля исполнения Контракта.
2.3.7.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4.Поставщик вправе:
2.4.1.Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.
2.4.2.Требовать уплату неустойки и пеней согласно пунктам 8.2, 8.3 Контракта.
3.Цена и порядок расчета по Государственному контракту.
3.1.Цена Контракта составляет _____________(___________) рублей, с учетом НДС в размере _________/ без НДС и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.2.Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.3.Оплата по Контракту осуществляется за счет федерального бюджета по главе 320 разделу 03, подразделу 05, целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, виду расходов 244 в рублях Российской Федерации в форме безналичного денежного расчета, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи товара.
3.4.Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
3.5.В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
3.6. Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, перечисленных поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, не должен превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.Маркировка, упаковка и транспортировка
4.1.Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
4.2.Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с правилами перевозки на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика.
4.3.Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.
4.4.Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.
5.Сроки и порядок отгрузки Товара
5.1. Поставщик отгружает товар Государственному заказчику по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, село Бородино дом 132 в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта.
С учетом 10 рабочих дней, необходимых для оплаты поставленного товара, полный срок исполнения составит 20 рабочих дней.
5.2.Поставляемый в соответствии с Контрактом Товар подлежит перевозке по территории России автомобильным транспортом. При перевозке Товара автомобильным транспортом обязанность обеспечения автомобильным транспортом лежит на Поставщике, все издержки по транспортировке относятся на Поставщика Товара и возмещению Государственным Заказчиком не подлежат. Погрузка и перевозка Товара производится в соответствии с Правилами перевозок грузов.
5.3.В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении перевозочных или иных документов, все расходы, связанные с дооформлением и задержкой в пути следования оплачиваются Поставщиком.
5.4.Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:
-счет;
-счет-фактуру;
-товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;
-документ, подтверждающий качество товара;
-документ о производителе товара.
- оригинал государственного контракта, подписанный и заверенный печатью Поставщика.
5.5.В случае, если документы, указанные в пункте 5.4 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
5.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Государственному заказчику.
5.7.Государственный заказчик имеет право отказаться от получения Товара, период поставки которого просрочен. В этом случае Получатель письменно уведомляет Государственного заказчика об отказе в приемке Товара.
5.8.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц.
5.9.Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента приемки товара.
6.Качество и безопасность товара, порядок приемки
6.1.Качество товара должно соответствовать требованиям Контракта, действующим стандартам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.Для проверки поставленного товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта Государственный заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.3. Документ о приемке формируется и подписывается сторонами контракта с использованием ЕИС.
6.4.Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара считается дата подписания Государственным заказчиком товарных накладных по факту приемки товара.
6.5.Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.
6.6.В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.
7.Гарантийные обязательства
7.1.Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.
7.2.Срок замены некачественного товара составляет не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.
7.3.Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.
8.Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик и Поставщик несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 1000 рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер составляет 10% от цены Контракта ________ рублей.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей.
8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
8.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.
9.Форс-мажор
9.1.О наступлении форс-мажорных обстоятельств:
Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Государственному контракту и срок исполнения обязательств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен уполномоченными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона Контракта их получающая вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются Сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия — в порядке Арбитражного судопроизводства.
9.2.По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Государственному контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
9.3.Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
9.4.Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Государственного контракта и достижения соответствующей договоренности.
10.Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлена в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в размере ____________ рублей (5% от начальной максимальной цены контракта) или предоставлением независимой гарантии.
10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
10.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федерального закона №44-ФЗ.
10.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
10.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
10.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
10.7. Положения Федерального закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
10.8. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:
Банк получателя: (ФКУ КП-10 УФСИН России по Ивановской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20)казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО Банка /УФК по Ивановской области г. Иваново, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Единый казначейский счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, НПА 0002 Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на поставку отделочных материалов в ассортименте)
10.8.1.Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта возвращаться на счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с даты подписания последней товарно-транспортной накладной.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона №44-ФЗ;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ реестрах независимых гарантий;

несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

11.Изменение и расторжение Контракта

11.1.Государственный контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.2. В случае изменения действующего законодательства и/или требований уполномоченных органов, Стороны в течение 10 дней вносят соответствующие изменения в настоящий Государственный контракт.

11.3.Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Государственный контракт оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.

11.4. Все изменения к Государственному контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Государственному контракту и подписаны Сторонами.

11.5.Государственный контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

11.5.1.по соглашению Сторон;

11.5.2.по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Государственного контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.5.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством в соответствии с положениями частей 8-26 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013.

11.6.Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Государственному контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11.7.При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11.8. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

12. Односторонний отказ от исполнения контракта

12.1.В случае, если Поставщик уклоняется от добросовестного исполнения обязательств по настоящему контракту, не исполняет требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.3.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.4.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.5.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.Разрешение споров

13.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Государственного контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ивановской области в соответствии с частью 3.1 статьи 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

13.2. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана не позднее 10 рабочих дней со дня ее получения направить другой стороне мотивированный ответ по существу претензии.

13.3.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Государственному контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

13.4.Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а так же Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. При этом Стороны обязаны провести бухгалтерскую сверку и подписать акт сверки взаиморасчетов.

13.5. Допускается изменение условий Контракта в соответствии с положениями ст. 34 и ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Расторжение Контракта допускается в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14. Срок действия Государственного контракта

14.1.Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов- до полного их исполнения.

15. Прочие условия

15.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Государственным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.2. Контракт заключен в электронной форме, подписывается в электронном виде на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Единая информационная система в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru . Руководствуясь п. 8 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к соглашению об оформлении Контракта в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

15.3.Все приложения, дополнения и акты к настоящему Государственному контракту, после их подписания полномочными представителями обеих сторон, будут являться неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.

15.4.Извещения, уведомления, сообщения по настоящему Государственному контракту могут передаваться почтой, по факсу, по электронной почте, с обязательным последующим предоставлением оригиналов. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение № 2 – Техническое задание

Приложение № 3 – Акт приема-передачи товара

16.Реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту

№ от « »_ 2025г.

___

Спецификация

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области» (ФКУ КП-10 УФСИН России по Ивановской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице врио начальника учреждения Поповой Людмилы Михайловны, действующей на основании Приказа УФСИН России по Ивановской области от 11.12.2024 №314-к, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению поставить Товар согласно данной спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация товара подписана на сумму ___________(______________) рублей, с НДС/без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Государственному контракту

№ от « »_ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бытовой химии для нужд

ФКУ КП-10 УФСИН России по Ивановской области

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Место проведения работ: ФКУ КП-10 УФСИН России по Ивановской области.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИвановская область, Гаврилово – Посадский район, село Бородино, дом 132.

Срок оказания услуг: в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Источник финансирования: бюджетное финансирование▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Государственному контракту

№ от « »_ 2025г.

ОБРАЗЕЦ

Акт сдачи приемки выполненных работ(услуг)

по Государственному контракту

от «____»_____________2025 г №______

с. Бородино «___» _________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области» (далее ФКУ КП-10 УФСИН России по Ивановской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице врио начальника учреждения Поповой Людмилы Михайловны, действующей на основании Приказа УФСИН России по Ивановской области от 11.12.2024 № 314-к и Устава, с одной стороны, и _______________ в лице ________________, действующего на основании ____________, именуемого в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями заключенного «Сторонами» государственного контракта от «___» _______ 20___ г. №_____ (далее - Контракт) «Поставщик» передал, а «Заказчик» принял следующие товары (работы, услуги) по ___________________ ФКУ КП-10 УФСИН России по Ивановской области.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Стоимость оказанных услуг в соответствии настоящим Контрактом составляет _________________ (__________________) рублей ____ копеек, с учетом НДС, без НДС.

3. Работа выполнена «Исполнителем» качественно и в установленный срок.

4. Претензий «Государственный заказчик» по качеству работ не имеет.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон» и является неотъемлемой частью настоящего Контракта между «Сторонами».

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое_задание