Тендер - Прочая закупка товаров, работ и услуг (пленка полиэтиленовая) №269403797

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 Извещение о проведении электронного аукциона от 27.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000021

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Иркутская обл,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, Эхирит- Булагатский район, поселок Бозой

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 55776.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

2788.80 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Согласно прилагаемым документам

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 3 НМЦК (1)

Проект контракта

1 ГК проект (2)

Описание объекта закупки

1 объект закупки (2)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №3 (Требования к содержанию, составу заявки) (2)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены объект_закупки_(2)xx

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования к поставляемому Товару:

1.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства).

2. Требования к качеству товара:

2.1. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товара, а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Товар должен иметь сертификаты соответствия и/или паспорта на Товар обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

2.2.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

2.2.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

2.2.3. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара.

2.2.4. Товар несоответствующего качества подлежит замене, гарантийному обслуживанию.

3.4. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Бозой

3.5. Срок и условия поставки: Поставка товара осуществляется за счет Поставщика на склад Государственного заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта. Товар поставляется одной партией.

3.6. Срок и условия оплаты: Оплата осуществляется путем безналичного банковского перевода в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара и предоставления платёжных документов на оплату.

3.7. Срок действия договора с момента подписания и по 31 декабря 2024 г. включительно, а в части расчетов-до их полного завершения.

3_НМЦК_(1) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждаю

От имени Государственного заказчика

Начальник ФКУ ИК-40 ГУФСИН

России по Иркутской области

подполковник внутренней службы

_________________ М.Ю. Войцешко

«____» __________ 2024 г.

Расчет-обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Н(М)ЦК) на поставку полиэтиленовой пленки для нужд ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Иркутской области

Используемый метод определения НМЦК – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Государственным заказчиком проведено маркетинговое исследование рынка по определению оптимального уровня цен на поставку технических средств охраны и надзора, комплектующих и расходных материалов.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта предусмотрено статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013; определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и формируется на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК определяется по формуле: , где

V – объем выполняемых работ

n – количество значений, используемых в расчете

Т 1 – источник ценовой информации № 1

Т 2 – источник ценовой информации № 2

Т 3 – источник ценовой информации № 3

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, Государственный заказчик определил коэффициент вариации. Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:

где: V - коэффициент вариации

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара (работы, услуги), указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете.

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Таким образом, значение коэффициента не превышает 33%, совокупность ценовых значений является однородной.

Рассчитанная НМЦК не превышает лимиты бюджетных обязательств. Во исполнение требований п. 2 ст. 72 БК РФ, согласно которому контракты заключаются и оплачиваются в пределах таких лимитов, НМЦК рассчитана и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_(Требования_к_содержанию,_составу_заявки)_(2) Приложение №3

Приложение №3 к извещению о проведении электронного аукциона

«Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению»

1.Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

2.1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом № 44 оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении до окончания установленного в соответствии с Законом № 44 срока подачи заявок на участие в закупке.

2.3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

2.4.Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, составляется на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии,что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.Сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований.

2.6.При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, должны быть достоверны и не должны допускать двусмысленных толкований.

2.7. Если к поставке предлагается товар, аналогичный указанному в описании объекта закупки, но с отличным товарным знаком, или товар, в отношении которого в описании объекта закупки отсутствует товарный знак, в заявке указываются конкретные характеристики показателей данного товара. Эти показатели должны соответствовать показателям, содержащимся в описании объекта закупки. Необходимо также указывать информацию о товарном знаке (при наличии у товара товарного знака). К заявке может быть приложены эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

2.8. Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки. При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

а) символ "±" означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38;

б) символ "≥" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;

в) символ "≤" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;

г) символ "˃" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного;

д) символ "˂" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного;

е) союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом;

ж) союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;

з) слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;

е) слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения.

2.9. Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "не менее", "должно", "должны быть" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.

ГК_проект_(2) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №

(номер государственного контракта)

(Идентификационный код закупки: )

Поселок Бозой Иркутская область « » 2024 года.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 40» (сокращенное наименование – ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Иркутской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Войцешко Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № от « » 2024 г., заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать (поставить) Грузополучателю Государственного заказчика пленку полиэтиленовую (далее – Товар) в ассортименте, цене, по качеству, в количестве и сроки, согласно Спецификации (Приложение № 1) и иными условиями Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку товара Грузополучателем и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями разделов 5-7 Контракта.
2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.
2.1.3. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 8 Контракта за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний документов о приемке Товара.
2.1.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
2.2.2. Удержать денежные средства из обеспечения исполнения контракта в размере неустойки, начисленной на нарушение обязательств по контракту и не уплаченной контрагентом добровольно.
2.2.3. Производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.
2.2.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.2.5. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.
2.2.6. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.
2.2.7. Привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки (экспертизы) в ходе приемки товара показателей его качества и безопасности на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.
2.2.8. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возврата уплаченной за товар суммы авансового платежа (если выплата аванса была предусмотрена Контрактом), а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.
2.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика и Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.
2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.3.3. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.
2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.
2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.3. Контракта.
2.3.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 Контракта.
2.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возвратить сумму авансового платежа (в случае, если выплата аванса была предусмотрена по условиям контракта) и возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.9. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Поставщиком в целях выполнения Контракта.
2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
2.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 8 Контракта.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 10 Контракта.
2.4.4. Осуществлять поставку товара, качество (потребительские свойства), которого являются улучшенными по сравнению с качеством товара, указанным в Контракте.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Цена Контракта, порядок и срок оплаты

Цена Контракта составляет ___ (_______) рублей _____ копеек) (НДС - % или не облагается) и включает стоимость и доставку товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, погрузочно - разгрузочные работы, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта. Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 Контракта.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в без наличном порядке, в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных за счет средств дополнительного финансирования Федерального бюджета по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 денежных средств без предоплаты, на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Контракта в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписано Сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Сроки и порядок поставки Товара

Поставка товара осуществляется одним этапом силами и за счет средств Поставщика по адресу Государственного заказчика: Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, ул Кирова, 1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с 08:00 часов до 16:00 часов (по местному времени Заказчика) либо в другое время по согласованию с Заказчиком.

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующего документа о приемке товара.

Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

4.3. Вместе с Товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к Товару документацию:

• технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара на русском языке,

• сертификат соответствия или декларация о соответствии,

• инструкция пользователя на русском языке,

• документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте),

• УПД (Универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендован Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленный в 3-х экземплярах или

• счет-фактуру, оформленный в 1-х экземпляре (для Государственного заказчика);

• товарную накладную по форме ТОРГ-12 (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

документ, подтверждающий качество поставляемого товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)).

Оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4.4. В случае, когда документы, указанные в пункте 4.3. Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.5. Приемка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки.

4.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика и Поставщика документа о приемке товара.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.6 Контракта.

4.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком и Поставщиком документа о приемке без замечаний в соответствии с разделом 5 Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Приемка поставленного товара или результатов отдельного этапа исполнения контракта оформляется документом о приемке, который подписывается Государственным заказчиком.

5.2. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры:

5.2.1. Поставщик, не ранее чем за 3 дня до даты поставки Товара в адрес Грузополучателя, но не позднее дня поставки Товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Государственного заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения оказанных услуг;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

5.2.2.К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2.1.контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.2.1. контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.2.3.Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Государственному заказчику. Датой поступления Государственному заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик;

5.2.4.Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поставки Товара в адрес Грузополучателя, Государственный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5.2.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

5.2.6. В случае получения в соответствии с пунктом 5.2.5 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. контракта;

5.2.7. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

5.3. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 5.2.1.контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Государственного заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Порядок и сроки проведения экспертизы поставляемого товара, порядок и сроки оформления результатов такой экспертизы
6.1. На основании части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами.
6.2. Экспертиза товара своими силами проводится комиссией Государственного заказчика.
6.3. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в произвольной форме.
6.4. При установлении по результатам экспертизы не соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта Государственный заказчик обязан направить письменное уведомление о вызове представителя Поставщика для замены товара и оформления соответствующего акта.

Качество товара

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Приемка товара по количеству производится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

7.3. Приемка товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

7.4. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. Грузополучатель уведомляет Государственного заказчика об отказе от приемки товара и подписания документа о приемке товара. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания документа о приемке товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Грузополучатель вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

7.5. Поставщик за свой счет устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение срока годности на товар.

7.6. Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.

7.7. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.8. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

7.9. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности оплачиваются за счет Поставщика.

7.10. Грузополучатель обеспечивает режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф, размер штрафа устанавливается в размере ____ рублей ___ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 3.1. Контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа включается в контракт в размере суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, рассчитываемой как процент цены контракта, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере _______ рублей _____ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 3.1. контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

8.14. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по контракту, возмещается за его счет.

Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
9.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возвестить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
9.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
9.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение и расторжение Контракта
10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта, при уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.
10.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
10.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
10.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае: поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок; неоднократного нарушения сроков поставки товара.
10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:
неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.
10.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.12.2024, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до полного исполнения.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме. Изменение адресов и реквизитов оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

13.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок, не позднее 15 рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком, а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Факсимильные и иные копии настоящего Государственного контракта и приложений к нему, подписанные и скрепленные печатью обеими Сторонами, имеют силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра.

13.7. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация (на 2 листах).

14.Обеспечение исполнения Контракта

14.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику:

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

банковский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

лицевой счет 05341F93910

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г.Иркутск

кор счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Иркутской области (ОФК 36, ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Иркутской области, л/с 05341F93910)

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения контракта»

ИКЗ №

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

14.2.Государственным заказчиком определены следующие обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены:

обязательства о поставке товара в срок, указанный в государственном контракте;

обязательства о поставке товара по количественным и качественным характеристикам, установленным в Контракте.

обязательства по уплате неустойки (пени, штрафа).

14.3. Размер обеспечения исполнения Контракта установлен в размере 5 % от цены Контракта.

14.4. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, по результатам которого данный контракт заключается, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 14.5 контракта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

14.5. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

14.6. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

14.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

14.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

14.10. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

14.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом контракта, начисляется пеня в размере, установленном в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

14.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возвращаются поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты.

«Государственный заказчик» «Поставщик»

- Посмотреть таблицу с данными

__________________/ _________________/

Приложение № 1

к Государственному Контракту

№

от « » 2024 г.

Ведомость поставки (спецификация) товара

- Посмотреть таблицу с данными

___________________/ ___________________/