Тендер - прочая закупка товаров (приобретение запчастей) №308068632

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиГК_запчасти_на_ГАЗ_3302

Государственный контракт № __

на покупку запчастей для автотранспортных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан», сокращенное наименование: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», выступая от имени Российской Федерации, в лице Врио начальника Беззубова Евгения Сергеевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - №44-ФЗ), Федеральным законом руководствуясь п.4. ч.1 ст. 93 ФЗ-44, заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. «Поставщик» поставляет товар «Государственному заказчику», «Государственный заказчик» принимает, оплачивает в количестве, в сроки и по цене, согласованно Государственного контракта.

1.2. Предметом настоящего контракта является: прочая закупка товаров (приобретение запчастей) на автомобиль ГАЗ-3302.

- Посмотреть таблицу с данными

1.3. Товар поставляется Государственному заказчику по адресу: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.Тюленина, 34.

1.4. Срок поставки Товара, указанного в п.1.2. настоящего Контракта, осуществляется до 19.09.2025 г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара по адресу и в сроки, указанные в п 1.3.,1.4., в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта, по основаниям, предусмотренным п.10.3 контракта, оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.5. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с пунктами 9.1., 9.4-9.8., 9.10. Контракта.

2.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.

2.3.5. Передать Государственному заказчику товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.7. Контракта.

2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.7. Контракта.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Контракта.

2.3.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.9. Обеспечить осуществление Государственным заказчиком контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта составляет _____ рублей 00 копеек (______ 00 копеек) БЕЗ НДС. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы, связанные с погрузкой, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Контракта. Расчеты за поставленный товар производятся за счет средств федерального бюджета, в пределах выделенных лимитов на 2025 года, по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком Государственному заказчику Комплекта сопроводительной документации, указанной в п. 4.6. Контракта.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные разделом 1. Поставка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика.

4.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

4.3. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки, Поставщик в письменной форме либо посредством телефонной связи извещает Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара. Доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

4.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

счет – фактуру;

товарную накладную оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

оригинал сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации

4.5. В случае если документы, указанные в пункте 4.4 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.6. В течение 7 (семи) календарных дней после приемки товара без замечаний Поставщик представляет Государственному заказчику подлинники платежных и иных документов:

счет – фактуру;

товарную накладную, с печатью Поставщика;

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.6. Контракта.

4.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки товара.

5. Качество и безопасность товара, порядок приемки

5.1. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

5.2. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема – передачи товара, по факту приемки товара.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

5.5. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

6.2. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона обязана возместить другой строне причиненные в результате этого убытки.

7.2. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.2. Контракт может быть расторгнут в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исключительно по следующим основаниям:

9.2.1. по соглашению Сторон;

9.2.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации;

9.2.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

9.3. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

9.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

9.6. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту, но не позднее пяти рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком, стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 20 декабря 2025г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными КП_(запчасти_ГАЗ_3302)