Тендер - Приобретение товаров в МБОУ «ШСОШ №1», в дальнейшем «Товар», в количестве, ассортименте и в соответствии с показателями, параметрами и требованиями, установленными УПД и Спецификацией . №289488096

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Проект контракт на поставку товара № УТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьШ

г. Шлиссельбург

Ленинградская область « » января 2025 года

__________________________ в лице ________________________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании ______________________, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора школы Черненко С. И., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях обеспечения муниципальных нужд в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товаров в МБОУ «ШСОШ №1», в дальнейшем «Товар», в количестве, ассортименте и в соответствии с показателями, параметрами и требованиями, установленными УПД и Спецификацией (Приложение №1) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.Срок поставки товара

2.1. Поставщик обеспечивает поставку «Товара» Заказчику в соответствии с УПД и Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта по заявкам получателя в срок с начала заключения Контракта до 30 рабочих дней.

2.2. Поставка должна осуществляться специализированными транспортными средствами, предназначенными для перевозки непродовольственных товаров и имеющими санитарные паспорта. Транспортные средства для перевозки непродовольственных товаров должны содержаться в чистоте, не должны использоваться для перевозки людей и других товаров.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Уведомить Заказчика о готовности к доставке Товара с указанием даты и времени поставки посредством факсимильной, электронной или иной связи не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня доставки.

3.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также представить надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные Контрактом.

Поставляемый Товар должен соответствовать показателям, параметрам и требованиям, установленным Спецификацией (Приложение № 1).

3.1.3. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком за свой счет.

3.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.1.6. Поставить недостающее количество Товара, устранить недостатки, некомплектность Товара, заменить Товар ненадлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика без расходов со Стороны Заказчика.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

3.2.2. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Провести экспертизу поставленного Товара, принять Товар, отвечающий условиям Контракта, в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, комплектности, качества, наличия предусмотренной Конрактом документации и соответствия Товара условиям Контракта подписать УПД на Товар и передать один экземпляр Поставщику.

3.3.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для участия в приемке Товара.

3.4.2. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара не соответствующего условиям Контракта или поставка которого просрочена.

3.4.3. В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика доукомплектования Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заявления Заказчиком требований о доукомплектации.

3.4.4. Если Поставщик в указанный в п. 5.4.3 настоящего Контракта срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного Товара на комплектный в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока доукомплектования.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 46 коп. (Двести пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят девять) рублей 46 копеек, НДС не облагается или НДС (обоснование).

4.2. Цена Контракта является окончательной и включает в себя стоимость Товара, упаковки, а также все расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, все налоги и другие обязательные платежи Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

4.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4. Оплата по настоящему Контракту производится после подписания УПД и на основании выставленного «Поставщиком» счета в течении 10 (десяти) рабочих дней.

4.5. Источник финансирования: бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области, за счёт субвенции из областного бюджета Ленинградской области.

4.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

4.7. В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

5. Порядок сдачи-приемки

5.1. Днем передачи Заказчику Товара является день подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара, который оформляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5.2. При приеме Товара Заказчик обязан:

5.2.1. Создать условия для правильной и своевременной приемки Товара.

5.2.2. Принять Товар по качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7

от 25.04.1966.

5.2.3. Принять Товар по количеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству №П-6 от 15.06.1965.

5.2.4. Проверить наличие защитной маркировки и исправность тары.

5.2.5. Проверить соответствие наименования Товара, маркировки на нем и его количества данным, указанным в накладной.

5.2.6. Осмотреть при приемке поставляемый товар и заявить о его недостатках Поставщику в течение 14 дней в письменном виде.

5.2.7. Проверить Товар на предмет соответствия комплектности и заявить о его несоответствии Поставщику в течение 14 дней в письменном виде. Если скрытые недостатки Товара могут быть обнаружены только в процессе эксплуатации, акт о скрытых недостатках должен быть составлен в пределах установленного гарантийного срока. Скрытыми считаются недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной проверке, и выявлены лишь в процессе использования Товара.

5.2.8. В случае отсутствия сопроводительных документов (технический паспорт, сертификат соответствия, счет-фактура и т.д.) принять Товар с составлением Акта о фактическом качестве и комплектности Товара с указанием отсутствия конкретных документов.

5.2.9. Поставщик обязан предоставить Заказчику все недостающие документы в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта о фактическом качестве и комплектности Товара.

5.2.10. В случае, если Поставщик не предоставил Заказчику в указанный в п. 5.2.9 срок, недостающие документы, Товар не подлежит оплате и возвращается Поставщику за счет Поставщика.

5.2.11. В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком о характере выявленных недостатков по качеству, направить Товар на экспертизу по качеству.

5.3. Приемка Товара должна проводиться уполномоченными Заказчиком лицами. Уполномоченное лицо несет ответственность за соблюдение правил приема Товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы в соответствии с п. 6.7.1, п. 6.7.2 настоящего Контракта за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

6.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом штраф устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта (этапа) (в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей).

6.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в сумме 1000 рублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей)

6.8. Общая сумма начисленной неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Заказчик при оплате поставленного по настоящему Контракту Товара вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Заказчиком УПД, с суммы, предназначенной для оплаты поставленного Товара. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Поставщику стоимости поставленного Товара. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) возлагается на Заказчика.

6.10. Выплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Гарантии качества

7.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, соответствует техническим требованиям и условиям, установленным в настоящем Контракте.

7.2. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителей, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя.

7.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.

7.4. После получения такого уведомления Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет недостатки или проводит замену Товара ненадлежащего качества без расходов со Стороны Заказчика.

7.5. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения Товара в ремонте у Поставщика или на время замены Товара Поставщиком.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путём переговоров.

8.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такой претензии.

8.3. При невозможности урегулирования споров путём переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством по месту нахождения Заказчика (в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.

11. Срок действия Контракта и порядок его расторжения

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Стороны признают все условия Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной Стороной другая вправе требовать расторжения Контракта.

11.4. Срок действия Контракта с даты заключения до 31.12.2025 года.

12. Приложения к Контракту

12.Нижеперечисленные документы образуют приложение к Контракту и

являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1 – Спецификация.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 46 коп. (Двести пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят девять) рублей 46 копеек, НДС не облагается на основании ст 26.2 НК РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №296858174 Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров	Малая закупка #296858174	26 584	3 дня 20.04.2025 12.05.2025
Тендер №297804673 Поставка пенообразователя	Запрос предложений #297804673	1 436 369	3 дня 30.04.2025 12.05.2025
Тендер №297827001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРТОЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка кожного антисептика на основании изопропилового спирта.	Запрос котировок #297827001	34 600	4 дня 30.04.2025 13.05.2025
Тендер №297865698 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРТОЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка антисептических и дезинфицирующих средств.	Запрос котировок #297865698	69 230	4 дня 30.04.2025 13.05.2025
Тендер №298043107 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА СИНЯВИНСКАЯ ИМЕНИ 60-ЛЕТИЯ СОЮЗА ССР" объявляет тендер: Закупка СИЗов	Запрос предложений #298043107	См. док.	6 дней 05.05.2025 15.05.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289487883 Средство дезинфицирующее «Дезэкспресс» концентрат 1 литр	Малая закупка #289487883	36 000	срок истек - 27.01.2025
Тендер №289487809 ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Калининград" объявляет тендер: 01 поставка хозтоваров	Запрос котировок #289487809	265 290	срок истек - 29.01.2025
Тендер №289487689 Поставка моющих средств (с результатом)	Запрос котировок #289487689	471 476 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 24.01.2025 31.01.2025
Тендер №289487659 Закупка перекиси водорода 6%. (с результатом)	Электронный аукцион #289487659	9 800	срок истек 24.01.2025 03.02.2025
Тендер №289487618 Поставка моющих средств	Запрос котировок #289487618	471 476 Обеспечение контракта: 10%	срок истек - 31.01.2025

Тендеры из региона Шлиссельбург

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №289398678 Услуга на использование программ для ЭВМ	Малая закупка #289398678	15 600	срок истек - 23.01.2025
Тендер №289341290 Ассоциация арбитражных управляющих "Солидарность" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Права требования к 6 дебиторам в размере 1 357 812,09 руб. (Торговый дом Сигам ООО, Содис Строй ООО, Комитет образования администрации Муниципального образов...	Публичное предложение #289341290	1 357 812	срок истек 22.01.2025 25.04.2025
Тендер №289319534 Ассоциация арбитражных управляющих "Солидарность" объявляет тендер: Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)	Публичное предложение #289319534	1 357 812	срок истек 21.01.2025 25.04.2025
Тендер №289312773 Доставка груза по маршруту: Россия, Ленинградская область, Кировский район, Шлиссельбург, улица Красный Тракт, 7А — Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, городской посёлок имени Морозова, улица Чекалова, 3; Россия, Ленинградская область, Вс...	Электронный аукцион #289312773	64 000	срок истек - 21.01.2025
Тендер №289302436 Информационно-технологического сопровождения программных продуктов 1с на 2025г.	Малая закупка #289302436	15 600	срок истек - 24.01.2025