Тендер - Столовые и кухонные принадлежности.: Приобретение товаров согласно спецификации (термометр, водонагреватель) №306669276

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_80702,54

ДОГОВОР №

на поставку товаров

с. Шаран «» ____________г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д.Акбарисово муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан»именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Габдрахмановой Гульнары Флюсовны действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору Поставщик, по поручению Заказчика, принимает на себя обязательство осуществить поставку и установку оборудования (далее – Товар), в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик получить и оплатить Товар на условиях, предусмотренных договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется поставщиком по адресу: РБ, Шаранский район, с.Акбарисово, ул.Центральная д.4.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ________________ рублей 00 копеек (______) согласно Спецификации (Приложение №1), без НДС.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.4. Цена товара, поставляемого по настоящему договору, включает в себя стоимость товара, стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, страхование груза, стоимость охраны груза при транспортировке, стоимость транспортировки груза на склад заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов, действующих в Российской Федерации, иных расходов поставщика, связанных с исполнением настоящего договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Источники финансирования: _______________________________.

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика. Оплата по договору осуществляется после исполнения обязательств поставщиком по поставке товара.

3.3. Оплата по договору осуществляется по факту поставки товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1), в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком первичного учетного документа на основании представленных поставщиком следующих документов:

а) счета;

б) Универсальный передаточный документ (УПД);

в) акта приема-передачи и установки товара;

На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в» обязательно должны быть указаны наименование заказчика, поставщика, номер и дата договора, даты оформления и подписания документов.

3.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

3.5. Обязанности заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном договором, со счета заказчика.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по договору осуществляется на основании акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по договору.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Поставка товара осуществляется поставщиком в место доставки, указанное в пункте 1.2 договора, в течении 1-х суток с момента заключения договора.

Поставщик не менее чем за пять календарных дней до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в Место доставки.

4.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара.

4.3. При поставке товара поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом;

б) копию декларации о соответствии (при необходимости ее наличия в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

г) счёт на оплату;

д) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке;

е) первичный учетный документ;

ж) акт приема-передачи товара в двух экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика);

з) гарантию производителя на товар, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев;

и) инструкцию по эксплуатации на русском языке;

к) технический паспорт на товар;

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

5.1.2. Представлять по требованию заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету договора для проверки исполнения поставщиком обязательств по договору;

5.1.3. Незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению договора;

5.1.4. Устранить обнаруженные недостатки товара в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заявления о них заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет поставщик, доставка до поставщика неисправного товара осуществляется заказчиком.

5.1.5. При обнаружении недостатков товара и невозможности их устранения, по требованию заказчика заменить товар.

5.1.6. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями договора;

5.1.7. Обеспечивать гарантии на товар в соответствии с разделом 8 договора.

5.1.8. Поставить товар заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать от заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по договору;

5.2.2. Требовать от заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Предоставлять поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету договора и необходимые для исполнения поставщиком обязательств по договору;

5.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный товар;

5.3.3. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору, денежные средства, внесенные поставщиком в обеспечение исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется поставщиком).

5.3.4. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями договора;

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;

5.4.2. Запрашивать у поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору;

5.4.3. Проверять в любое время ход исполнения поставщиком обязательств по договору;

5.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям договора;

5.4.5. Требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении договора;

5.4.6. Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

в)контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

г) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке;

д) проверку комплектности и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки товара поставщик и заказчик подписывают Акт приема-передачи товара.

7.2. Некачественный и (или) некомплектный товар (факт должен быть подтвержден в установленном порядке) должен быть заменен и (или) доукомплектован поставщиком за собственный счет поставщика в течение 30 рабочих дней после получения уведомления о необходимости замены или допоставки товара.

7.3. Со дня подписания Акта приема-передачи товара заказчиком, все риски утраты или повреждения товара переходят к заказчику.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с договором, является новым, неиспользованным (товаром, который не был в употреблении).

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании товара в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к договору).

8.2. Поставщик предоставляет заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

8.4. Неисправный или дефектный товар будет возвращен поставщику за его счет в сроки, согласованные заказчиком и поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

8.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:

а) в результате внесения заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений товара без письменного согласия поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

8.7. Техническое обслуживание и устранение недостатков по качеству в гарантийный период эксплуатации осуществляется за счет средств поставщика.

8.8. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.5.2.2 - 10.5.2.3 настоящего договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.5.2.3. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения явилась следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям договора не относятся.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

11.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.5. Если обстоятельства, указанные в п. 12.1 настоящего договора, будут длиться более 10 дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления наиболее приемлемых для Сторон альтернативных способов исполнения договора.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в договоре.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора, является для Сторон обязательным.

12.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

12.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего.

12.5. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения условий настоящего договора (срок действия договора включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки).

Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору.

13.2. Все изменения договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору.

13.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

13.4. Изменение существенных условия Договора не допускается за исключением в случаях, предусмотренных ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Любые изменения и дополнения к договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

14.3. Обязательства по договору считаются выполненными поставщиком после подписания Сторонами Актов приема-передачи товара.

14.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждых из Сторон.

14.5. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1_

к договору №

от «_____ »___________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Итого __________рублей

без НДС

Всего рублей

- Посмотреть таблицу с данными