Тендер - Приобретение товарно-материальных ресурсов медицинского назначения №269169793

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 Извещение о проведении электронного аукциона от 19.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000170

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Аптечный склад ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Буденного, дом 48

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 35263.04 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК хим.реактивы

Проект контракта

1 Извещение

Описание объекта закупки

Документы не прикреплены

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 19.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000170

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Аптечный склад ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Буденного, дом 48

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 35263.04 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК хим.реактивы

Проект контракта

1 Извещение

Описание объекта закупки

Документы не прикреплены

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены НМЦК_хим.реактивы - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

для нужд федерального казённого учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы исполнения наказаний»

(ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России)

ПРИМЕЧАНИЕ:

* случае противоречия сведений, указанных в настоящем Извещении, сведениям, содержащимся в электронной форме извещения, сформированного в единой информационной системе для данной закупки, приоритет имеют сведения извещения в электронной форме.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 44-ФЗ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Для юридических лиц:

полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица код причины постановки на учет юридического лица обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

1.1.2Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона, копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

Для иностранных лиц:

полное и сокращенное (при наличии) иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), фамилия, имя, отчество (при наличии), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и наименования, фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица), за исключением наименования и идентификационного номера налогоплательщика публично-правового образования, адрес иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), идентификационный номер налогоплательщика аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, код причины постановки на учет юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В отношении объекта закупки участником предоставляются:

• согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
• наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира (ОКСМ);
• конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии)
• документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки);
• информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами);
  При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
• копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации –

Копию документа, действующего «Регистрационное удостоверение на медицинское изделие» в соответствии с требованиями, установленными частью 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Порядок государственной регистрации медицинских изделий, подлежащих обращению на территории Российской Федерации, установлен Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», а также на основании письма Федеральной антимонопольной службы от 23.10.2014 № АД/43043/14 «О разъяснении законодательства о контрактной системе» исполнением данного пункта будет наличие во второй части заявки информации о реквизитах такого «Регистрационного удостоверения на медицинское изделие».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Предоставляемые участником закупки характеристики Товара не должны сопровождаться такими словами как, например «не менее», «не более», знаками «±», «≥» и иными словами и словосочетаниями, в случае, если их указание не позволяет однозначно определить конкретные показатели (значения конкретных показателей), за исключением случаев если предлагаемый товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией по применению, информацией изготовителя и т.д. имеет неконкретные (в том числе диапазонные, многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в том же виде, в каком указано в соответствующем ГОСТе, ТУ, сертификате, паспорте, инструкции по применению, информации изготовителя и т.д. с пояснением, например, сопровождением словами «установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.).

Установленные Заказчиком характеристики товара в сопровождении слов «не менее», знаков «≥», указываются Участником закупки, как значение равное указанному или превышающее указанное.

Установленные Заказчиком характеристики товара со словами «не более» Участником закупки указываются, как значение равное или меньше указанного.

В случае использования в техническом задании диапазонного показателя (есть наличие слова «диапазон») и установлено его конкретное значение, его значение не должно изменяться участником в ту или иную сторону, и должен быть предложен именно диапазон, и именно с такими же предельными его значениями.

В случае, установления в техническом задании нескольких показателей (характеристик товара (материала)) через «И» или «,» или «;», то следует указывать все показатели (характеристики товара (материала)).

Установление в техническом задании нескольких показателей (характеристик товара(материала)) рядом помещенных в скобки и без них, не предусматривают необходимости выбора, в данном случае необходимо указывать все показатели (характеристики товара(материала)).

При установлении в характеристике товара значения показателя, который сопровождается словами «не менее __ но не более __», то значение такого показателя должно быть указано как конкретное значение (число), при этом крайние значения показателей входят в допустимые значения показателей.

Использование при описании показателей товара знака «/» не предполагает выбора между значениями, расположенными справа и слева от знака «/», указываются оба значения показателя.

В случае установления в техническом задании знака «:» (двоеточие) означает, что после данного знака следует указать все характеристики или показатели товара (материала).

Символ «/» используются для обозначения единицы измерения товара в соответствии с нормами действующих стандартов и не предусматривают необходимости выбора между разделяемыми указанными символами значениями.

В случае отсутствия в извещении об аукционе указания на единицы измерения показателей или технической описки, читать их в соответствии с нормами действующих стандартов.

В случае если в извещении указаны требования о соответствии товара стандартам (ГОСТ, ТР) или иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и документам, применяемым в национальной системе стандартизации, который утратил(и) силу (отменён в целом или в некоторой его части), то соответствие сведений о конкретных показателях товара таким документам (или его части) не требуется, при этом допускается предоставление участником закупки сведений о предлагаемом товаре (материалах), которые соответствуют изданному взамен утратившего силу или частично отмененного стандарта новому стандарту, предусмотренному требованиями законодательства о техническом регулировании и документов, применяемых в национальной системе стандартизации.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке. Повторное предоставление документов не требуется.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник закупки заполняет заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе участника закупки, не должны допускать разночтений и двусмысленное толкование.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИМЕЧАНИЕ:

*- допускается иная фасовка при условии, что общее количество единиц поставляемого товара будет не менее требуемого

*- Характеристики подходящие под конкретные торговые марки, следует читать «или эквивалент».

Все характеристики и наименования, указанные в данном описании объекта закупки, использованы исключительно в описательных целях. Поставщик вправе использовать любые эквиваленты, сопоставимые по качественным, техническим и эксплуатационным характеристикам.

Требования к товару:
Поставляемый товар соответствует стандартам качества, действующим на территории России.
Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
Продукция должна быть зарегистрирована для обращения на территории РФ, сертифицирована или декларирована, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, должны быть внесены в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Предлагаемые товары должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (фармакопейные статьи, стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т.п.) в условиях их серийного производства.

Поставщик должен гарантировать, что качество и безопасность продукции должна соответствовать требованиям и нормам, установленным:

• - ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Медицинские изделия для диагностики ин витро;
• ГОСТ ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьреагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы»;
• Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами

** Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае, если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Требования к упаковке и отгрузке товара:
Перевозка товара производится в специально оборудованном транспорте, обеспечивающий сохранение температурных режимов транспортировки. Упаковка должна соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта.
Каждая партия поставляемой продукции должна сопровождаться сертификатам соответствия (декларацией о соответствии).
Этикетка (маркировочный ярлык) должна быть с указанием наименования продукта, объема, даты выработки и упаковки, пищевой ценности, условий хранения, состав, остаточного срока годности, наименования и местонахождения изготовителя. Этикетка (маркировочный ярлык) должна быть на русском языке, четкой, легко читаемым, нанесённым несмываемой краской и содержащей информацию согласно требованиям.

Дополнительная информация:
Описание объекта закупки указывается в соответствии с позицией КТРУ и может быть дополнено характеристиками товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Дополнительные характеристики товара включаются в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее правил использования КТРУ), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Характеристики товара, подходящие под конкретные торговые марки, следует читать «или эквивалент». Все характеристики и наименования, указанные в данном описании объекта закупки, использованы исключительно в описательных целях. Поставщик вправе использовать любые эквиваленты, сопоставимые по качественным, техническим и эксплуатационным характеристикам.
В целях обеспечения соответствия закупаемого товара потребностям заказчика, а также ввиду отсутствия в КТРУ технического описания товара удовлетворяющего потребностям заказчика, в описании объекта закупки использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях КТРУ. Дополнительные характеристики обусловлены деятельностью заказчика, накопленным опытом использования товара с заданными параметрами для оказания медицинской помощи с обеспечением безопасности пациентов, медицинского персонала и достижения максимальной результативности проведённых процедур. - Посмотреть таблицу с данными
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №__________
на поставку товара
г. Кемерово «____» ____________ 2024 г.
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы исполнения наказаний», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, в лице начальника – врача Зеленина Михаила Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с ____________ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Поставщик обязуется поставить товарно-материальные ресурсы медицинского назначения для нужд филиалов ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России (далее - Товар), по наименованию, в количестве, ассортименту, характеристикам и сроку годности, определенным Ведомостью поставки (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Настоящий Контракт заключается на условиях, в соответствии с которыми был определен Поставщик по результатам проведения аукциона в электронной форме № ____________ от «__» ____________2024 года.
Идентификационный код закупки: __________________________________
Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Контракта является новым, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ).
ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Контракта составляет ________ (_______________________), в том числе НДС 1 ______________ (___________________) рублей. Цена единицы товара указана в Приложении № 1.
Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта, а именно: стоимость перевозки, погрузки-разгрузки, упаковки, маркировки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
В случае если настоящий Контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.2. Цена контракта определена посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии со статьей 22 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. Авансирование не предусмотрено.
2.3. В соответствии с ч. 2 ст. 34 ФЗ № 44 – ФЗ от 05.04.2013 г. цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения.
2.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика после подписания Поставщиком и Заказчиком структурированного документа о приемке, а также представления Поставщиком документов, предусмотренных Контрактом. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
При поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (далее – структурированный документ о приемке), к которому прилагаются:
товарная накладная, составленная по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;
копия документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями).
Прилагаемые к структурированному документу о приемке документы считаются его неотъемлемой частью.
На всех документах должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год, глава 320, раздел (подраздел) 0901, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, вид расхода 244 в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
2.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).
2.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий его исполнения.
2.8. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке товара, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Обеспечить приемку товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.3.Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.
3.1.4.В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Грузополучателем актов о приемке товаров.
3.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
3.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.2.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.
3.2.3. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
3.2.4. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.
3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3. Поставщик обязуется:
3.3.1. Поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки
3.3.2.С использованием любых средств связи известить государственного заказчика и грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки.
3.3.3. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
3.3.4. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.
3.3.5.Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с приказом Минздрава РФ от 13.11.1996 г. № 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения».
3.3.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.
3.3.7.Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии и сроки, предусмотренные Контрактом.
3.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем Государственного заказчика товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.
3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной документации на данный вид Товара: ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Медицинские изделия для диагностики ин витро; ГОСТ ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьреагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы». Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения. ГОСТ 4919.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеактивы и особо чистые вещества.
4.2. Качество Товара должно быть подтверждено следующими документами:
- копия сертификата\декларации соответствия системы ГОСТ Р (товары подлежащие сертификации) или иной документ подтверждающие соответствие товара по качеству;
- копия гигиенического заключения на соответствующую серию поставляемых товаров либо паспорт (протокол), выданный контрольной лабораторией отдела контроля качества предприятия-производителя (на серию товаров, подлежащих экспертизе);
- копия Регистрационного удостоверения на медицинское изделие или Сведений о серии (партии) медицинского изделия по форме, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 430 «Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия».
4.3. Остаточные сроки годности Товара на момент поставки должен составлять:
- не менее 12-ти месяцев, если общий срок годности, установленный производителем от 1 до 2 лет;
- не менее 18-ти месяцев, если общий срок годности, установленный производителем от 2 до 3 лет;
- не менее 23-х месяцев, если общий срок годности, установленный производителем от 3 лет и более.
4.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в контракте.
4.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ, КОЛИЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ, ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРА.

5.1. При поставке товара Поставщик предоставляет полный пакет документов на товар, в том числе:

- универсальный передаточный документ или товарная накладная, подтверждающий(ая) факт и срок передачи Товара от Поставщика к Заказчику, счет-фактура/счет (счет в случае работы Поставщика без НДС).

- документы, подтверждающие качество Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты соответствия/декларация о соответствии и т.п.), а также иная сопроводительная документация производителя (изготовителя) товара.

Все сопроводительные документы на товар должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик в течении двух рабочих дней со дня передачи товара Заказчику и предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона.

5.3. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке сформированном с использованием единой информационной системы.

5.4. Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.5. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Ведомости поставки (приложение № 1 к Контракту), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, а также другими условиями Контракта.

Товар не подлежит приемке в случае отсутствия или ненадлежащего оформления сопроводительных документов, документов, подтверждающих качество товара, в поврежденной упаковке или не соответствующий указанной информации в сопроводительных документах и Контракте.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке, сформированном в единой информационной системе.

5.6. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком Товара и документов, указанных в настоящем Контракте. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.7. В случае проведения экспертизы силами Заказчика, при отсутствии замечаний к представленным Поставщиком результатам, предусмотренным Контрактом, ее проведение подтверждается подписанием документа о приемке.

5.8. Результаты экспертизы, проводимой с привлечением экспертов, экспертных организаций, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.9. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.10. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления от Поставщика документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.11. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

- члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

- после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

5.13. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.14. Поставка недостающего или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 2-х дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа.

5.15. Приемка допоставленного или поставленного взамен некачественного Товара осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

5.16. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.17. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.18. Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

5.19. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе, что является надлежащим оформлением результатов приемки.

5.20. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе.

5.21. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков Товара или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена дополнительная экспертиза. Расходы на такую экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда по результатам такой экспертизы установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на такую экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обе Стороны поровну.

6.ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ, УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

6.2. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивать сохранность от повреждений при перевозке, нужный температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение груза вследствие ненадлежащей упаковки и/или транспортировки.

6.4. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка должна быть четкой. В случае отсутствия на момент получения Товара Заказчиком надлежаще оформленных документов о качестве Товара, а также маркировки и инструкции, Поставщик и Заказчик руководствуются ст. 456; 464; 481 и 482 ГК РФ.

7.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу и по ассортименту, количеству, сроки, указанные в Приложении № 1. Поставщик не менее чем за один рабочий день до момента осуществления поставки товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки товара в Место поставки путем использования электронных средств связи: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7.2. Доставка, разгрузка Товара по настоящему Контракту осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Досрочная (частичная) поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

7.3. Поставка осуществляется одной партией единовременно. Партией считается объем одной поставки товара, упакованного в тару одного вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве, и оформленное одним пакетом товарно-сопроводительных документов. На каждую партию товара оформляется отдельный пакет документов.

7.4. Транспортирование Товара осуществляется любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данный вид товара.

Поставщик несет полную ответственность за повреждение Товара и убытки, произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки, ненадлежащего размещения и крепления груза в транспортном средстве.

7.5. Заказчик (представитель Заказчика) обязуется обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ Поставщика к месту поставки Товара.

7.6. Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству производится по прибытии Товара по адресу (ам) поставки. Для проверки качества и количества товара представители сторон проводят его визуальный осмотр. В случае выявления недостатков и несоответствий товара, стороны составляют акт о выявленных нарушениях.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Поставщик производит оплату неустоек по Требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего Требования.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, установлен штраф в размере __________ рублей, определенном в порядке, установленном Правилами:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере, определенном в порядке, установленном Правилами:

а) 1000 рублей.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

8.12. Вред, причиненный третьим лицам по вине Исполнителя (поставщика, подрядчика) при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

8.13. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета размера неустойки (пени), рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При этом исполнение обязательства по перечислению штрафа, пени и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Государственного заказчика. Перечисление неустойки производится Государственным Заказчиком в доход бюджета за счет средств данного контракта, высвободившихся от уменьшения размера оплаты. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Кемерово Банка России// УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/С:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/С:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Штрафы, неустойки, пени уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом».

9. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от цены государственного контракта в размере _____________________ рублей.

Реквизиты счета заказчика (ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России) для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10)

Р/С:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/С:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Необходимо заполнять поле 22 «Код» НПА: 0002

В случае если участником закупки, с которым заключается настоящий контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер исполнения контракта, указанный в извещении о проведении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает уплату Поставщиком неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии Федеральным законом о контрактной системе.

9.6 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимой гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 7.6. настоящего Контракта.

9.7. В случае если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрано внесение денежных средств, возврат денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, производится в течение 30 (тридцати) (для участников СМП – 15) дней с даты исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением гарантийных обязательств). Поставщик направляет Заказчику соответствующее письменное требование с указанием банковских реквизитов, на которые возвращаются указанные денежные средства.

9.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту:

- если Исполнителем был выбран способ обеспечения контракта в виде перечисления в качестве обеспечения на счет заказчика денежных средств, то указанные средства Исполнителю не возвращаются;

- если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, то заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта.

9.9. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в следующих порядке и случаях:

- размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств поставленного товара и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с п. 8.7. настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

- уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком поставленного товара

9.10. Уменьшение в соответствии с частью 7 статьи 96 размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе.

9.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту.

10.4. Сторона, у которой произошли обстоятельства непреодолимой силы, должна в течение 10 дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне документ компетентного органа или организации о наличии и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности. Результаты переговоров оформляются двухсторонним актом в произвольной форме, подписанным Сторонами.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.4. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

12.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика

12.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.8 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.10. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

12.11. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнении таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

- Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

13.2. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют каких-либо действий (отказываются от бездействий), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме ( в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу и ли от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

13.3. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящей статьи ее аффилированными лицами или работниками, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт вступает в силу с момента размещения подписанного Государственным заказчиком Контракта в единой информационной сети и действует до 15 декабря 2024 г. включительно, а в части осуществления оплаты, гарантийных обязательств – до полного проведения взаиморасчетов.

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, заключен в форме электронного документа в порядке, установленном статьей 59 Закона № 44-ФЗ, подписан сторонами с применением усиленных квалифицированных электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта и имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон Контракта.

При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщиком, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Поставщиком в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.

15.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Неотъемлемой частью Контракта является

Приложение № 1 – Ведомость поставки

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара (форма)

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту №______ от «__» _______ 2024

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Условия, порядок и сроки и место поставки:

Место поставки товаров: Аптечный склад ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Буденного, дом 48

Сроки поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента подачи заявки от заказчика. Поставка товара Заказчику должна осуществляться в рабочее время: Пн-Пт, с 09.00-15.00

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту №______

от «__» _______ 2024

* заполняется ПОСТАВЩИКОМ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

и экспертизы товара по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

(форма)

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченный представитель Поставщика______________________________ (должность, Ф.И.О.,наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

с одной стороны, и уполномоченный представитель Заказчика________________________________________

(должность, Ф.И.О., наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с условиями Государственного контракта от «___» __________ 20__ г. № _______________ Поставщик поставил, а Заказчик принял товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствие со ст. 94 ФЗ № - 44 ФЗ от 05.04.2013, для проверки соответствия поставленного Товара требованиям Государственного контракта № _____ от ________________ Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчиком) в части их соответствия условиям Государственного контракта проведена экспертиза товара.

К настоящему акту Поставщиком представлены следующие документы, подтверждающие факт поставки Товара:

- универсальный передаточный документ или товарная накладная, подтверждающий(ая) факт и срок передачи Товара от Поставщика к Заказчику, счет-фактура/счет (счет в случае работы Поставщика без НДС).

- копия сертификата\декларации соответствия системы ГОСТ Р (товары подлежащие сертификации) или иной документ подтверждающие соответствие товара по качеству от ____________ № _______.

- копия Регистрационного удостоверения на медицинское изделие или Сведений о серии (партии) медицинского изделия по форме, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 430 «Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия» от _______ № ___.

Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, соответствуют / не соответствуют (подчеркнуть нужное) данным контракта (в т.ч. правильность наименований и реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения предусмотренных документами данных).

При проведении экспертизы выявлены/ не выявлены** факты ненадлежащего исполнения Государственного контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Примечание: **в строке указываются действия Заказчика в зависимости от случая нарушения – Товар (услуга) не соответствуют заявленным параметрам (по количеству, качеству), нарушены сроки поставки товара (оказания услуги).

ВЫВОДЫ по заключению: Принять/ не принять ** результаты, предусмотренные Государственным контрактом.

Примечание: **в строке указываются действия Заказчика в зависимости от случая нарушения - не принимать товар (работу, услугу); принять товар (работу, услугу) при условии исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определенных действий (допоставить товар, заменить товар); направить поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию, в т.ч. о пени, штрафах,; принять товар на хранение и возвратить поставщику представленные документы (в случае наличия в документах ошибок) и т.п.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком (уполномоченным представителем Поставщика) и Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика) в двух подлинных экземплярах:

1-й экземпляр – заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, либо если поставляемый Товар не подлежит обложению (освобождаются от обложения) НДС, указать «НДС не облагается»