Тендер - Приобретение строительных материалов для капитального ремонта в помещениях №268221463

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара: по месту нахождения Заказчика, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, 2Б.

Сроки поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара

Сроки и условия оплаты: по факту поставки всей партии товара, после подписания сторонами документов, подтверждающих поставку товара.

Оплата поставленного товара производится путем безналичного перечисления денежных средств со счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, по факту поставки всей партии в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарных накладных, на основании счета, выставленного Поставщиком.

Условия поставки товара: доставка до указанного адреса, отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (время местное).

Перечень и комплектность результатов поставки товара, подлежащих приемке заказчиком:

- поставить качественный товар в полном объеме

- передать Заказчику надлежаще оформленные документы: счет, (счет-фактуру – при наличии), товарные накладные и иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Требования к качеству товара:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), без механических повреждений. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТов, действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, а также требованиям, установленным к данному виду товара и законодательством Российской Федерации.

Требования к упаковке товара:

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и при осуществлении хранения в складских условиях на протяжении гарантийного срока. Упаковка должна содержать дату изготовления товара и прочее. На коробке, в которую упакован товар, должны отсутствовать следы деформации. Поставляемый товар должен быть невскрытой упаковке. Поставщик несет ответственность за все потери и или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой товара.

Требования по объему гарантий качества товаров:Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого товара.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 12.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000008

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, ул. Озерная. 2Б

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

12405.05 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

ст.96 Закона 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Описание НМЦК

Проект контракта

1 контракт на шпатлевку, эмали

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТребование к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 2024_Требование_к_содержанию,_составу_заявки

Требования к содержанию, составу заявки на участие

в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

а) предложение участника закупки в отношении объекта закупки - функциональные, технические и качественные характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

В случае, если Заказчиком проводится процедуру закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, содержащая проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, или типовую проектную документацию, или смету на капитальный ремонт объекта капитального строительства, то заявка участника закупки может не содержать характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением об электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать иную информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается государственный контракт.

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором,используемым для идентификации стран мира (ч.2 ст. 43 Закона № 44-ФЗ).

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов.

д) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

е) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

- декларацию о непроведении ликвидации участника электронного аукциона – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- декларацию о неприостановлении деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- декларацию об отсутствии у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

- декларацию об отсутствии у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- декларацию, что участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;

- декларацию об отсутствии между участником электронного аукциона
и государственным заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель государственного заказчика, член комиссии
по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы государственного заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица – участника электронного аукциона, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- декларацию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (при наличии);

- декларацию о том, что участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- декларацию о том, что у участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

з) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Заявка участника закупки может содержать наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона.

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным извещением о таком аукционе, в случае:

1) непредставления участником закупки оператору электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Закона № 44-ФЗ), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ);

5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае установления в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;

7) предусмотренных частью 6 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.

Приложение к извещению содержит описание объекта закупки, в том числе наименование показателей (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки), установленных извещением об электронном аукционе и значения таких показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям.

При заполнении заявки участник закупки указывает наименования показателей (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки) и единицы измерения, в соответствии с извещением в электронном аукционе и Техническим заданием.

Сведения и информация, которые содержатся в заявке участника (в том числе об участнике закупки) должны соответствовать информации и электронным документам, направленным Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона № 44-ФЗ. Наличие двусмысленных толкований и противоречий, может быть расценено комиссией по осуществлению закупки Заказчика, как представление недостоверных сведений.

При этом конкретные показатели, предлагаемого для поставки товара указываемые участником закупки в заявке на участие в аукционе, не должны противоречить выраженному согласию на поставку товара, не могут иметь двух и более значений
(за исключением случаев, установленных извещением об аукционе и Техническим заданием), не должны быть противоречивыми, не должны взаимоисключать друг друга.

В случае, если информация, содержащаяся в заявке участника не соответствует информации, размещенной в единой информационных системах в сфере закупок, приоритет имеет информация, размещенная в единой информационной системе.

Сведения, которые будут представлены в составе заявки, но не относящиеся
к конкретным показателям товара, к сведениям и информации обязательной
к представлению в соответствии с требованиями извещения об аукционе, комиссией по осуществлению закупки Заказчика, учитываться не будут.

Конкретные показатели товара, предлагаемого к поставке, должны быть предоставлены участником закупки в заявки в объеме, установленном извещением об электронном аукционе (то есть по каждому показателю). Участнику закупки рекомендуется соблюдать последовательность указания показателей, установленных извещением об электронном аукционе.

Предоставляемые участником закупки сведения (за исключением случаев, предусмотренных настоящей инструкцией) должны быть конкретными и не должны сопровождаться словами (с учетом всех форм) «эквивалент», «аналог», «типа»,
«в пределах», «превышает», «не более», «не менее», «более», «менее», «ниже», «не ниже», «выше», «не выше», «позднее», «не позднее», «ранее», «не ранее», «шире», «уже», «не должен», «должен быть», «должен иметь», «должен соответствовать», «или», «и/или», «либо», «от», «до», а также производными от этих слов и подобными по смыслу словами, в сочетании с которыми представленные участником закупки сведения (наименование показателей и их значения) могут пониматься как неоднозначные (неконкретные), и приводить к разночтениям или двусмысленному толкованию.

При указании значений показателей не могут быть использованы знаки «+», «-», «±», « », «/» (за исключением случаев, когда знак «/» стоит в единице измерения
и в числе, выраженном в виде простой несократимой дроби; допускается при описании показателей (характеристик) товара использование символа «-» исключительно как разделительного, который к значениям показателей (характеристик) не относится) и т.п., за исключением случаев, если это предусматривается нормативными документами и/или технической документацией, информацией производителя товара.

В том случае если участник закупки не имеет возможности указать конкретное значение показателя, так как согласно данным производителя характеристика товара
не имеет точного (конкретного) значения, то участником закупки в составе заявки в отношении значения такого показателя указывается: «согласно данным производителя» или иная формулировка, из которой комиссия по осуществлению закупок может сделать соответствующий вывод об отсутствии у производителя конкретного значения данного показателя.

В случае отсутствия в заявке участника закупки такого указания, комиссия по осуществлению закупок рассматривает данное значение по общим правилам, предусмотренным данным извещения об электронном аукционе.

Не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусмотрено Техническим заданием (приложение № 1 к извещению об электронном аукционе). Не допускается вместо конкретных показателей указывать диапазон значений из технических регламентов, стандартов и т.п. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (наименования показателей, единицы измерения) в соответствии с обозначениями, установленными в извещении об электронном аукционе и Техническом задании.

Ответственность за достоверность вышеуказанной информации несет участник электронного аукциона, ее предоставивший.

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31Закона № 44-ФЗ, документы (или их копии), в том числе подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемого им товара условиям, запретам и ограничениям, установленным Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ.

Рекомендуется:

Использовать следующие форматы электронных документов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip. Размер каждого размещаемого в единой информационной системе файла не должен превышать 50 Мб.

В целях обеспечения быстроты и корректности открытия (сохранения) электронных документов, поданных в составе заявки на участие в электронном аукционе, рекомендуется не сканировать документы, содержащие сведения о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, оформленные в формате .doc, , .xls, .xlsx, а направлять их оператору электронной площадки в этих же форматах.

Заявку на участие в электронном аукционе и все документы, представляемые участником закупки в составе заявки, оформлять с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ (должны быть удобочитаемы), в соответствии с требованиями, предусмотренными регламентом функционирования электронной площадки, адрес которой в сети «Интернет» указан в Извещении о проведении аукциона в электронной форме.Любые вспомогательные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский язык.

Все документы, входящие в состав заявки, выполнять в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования. Текст заявки на участие в электронном аукционе и всех документов, представляемых в составе заявки, писать в строчку
в направлении слева направо, строчки — в порядке сверху вниз. Деление текста на строки производить по словам, и в некоторых случаях внутри слов, согласно правилам переноса. При переносе слов использовать знак переноса, графически идентичный дефису.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста
и т.п. рекомендуется не допускать. Файлы заявки и всех документов, представляемых
в составе заявки, не блокировать и не кодировать (должен осуществляться поиск
и копирование по тексту, файлы должны открываться общедоступными средствами).

В случае, если участнику аукциона необходимо при формировании заявки на участие в аукционе оформить документ в формате MSExcel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником аукциона оформляется новый документ формата MS Excel. Комиссией по осуществлению закупок будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).

контракт_на_шпатлевку,_эмали

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

№________________

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

г. Каменск-Уральский «____»_____________2024 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 47 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»
(ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области) от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________ ____________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и руководствуясь протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме от «___» _______________ 2024 г., заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику либо по его указанию иному лицу (Грузополучателю) Товар, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Предметом поставки по настоящему Контракту являются строительные материалы для капитального ремонта в помещениях (далее – Товар), Российского производства, количество и качественные характеристики которых определяются в Ведомости поставки (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов о приемке товаров, составленных по форме № ТОРГ-1, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132.

2.1.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать Товар, по показателям качества и безопасности, соответствующим требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить безвозмездную замену Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ.

2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ________(_____________________)рубля___ копеек,в том числе НДС _________ (______________) руб. ______ копейки и включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по Контракту, определяемые действующим законодательством Российской Федерации. Цена единицы товара указана в Ведомости поставки (Приложение № 1).

3.2. В Ведомости поставки (Приложение № 1) указываются цены, объявленные в результате проведения электронного аукциона и утвержденные протоколом о проведении электронного аукциона.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4. Универсальный передаточный документ выставляется Поставщиком на каждую партию поставленного Товара, который формируется и подписывается обеими сторонами в электронной форме в Единой информационной системе. Универсальный передаточный документ из ЕИС на бумажном носителе предоставляется Заказчику одновременно с поставкой товара.

3.5. Оплата Товара, поставленного по Контракту, осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета по
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Контракта.

3.6. Оплата поставленного Товара осуществляется Государственным заказчиком по факту поставки Товара Государственному заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней после отгрузки партии Товара надлежащего качества, начиная с даты отгрузки партии товара на склад Государственного заказчика (грузополучателя), указанного в товарной накладной, с учетом пунктов 5.2, 5.6, 5.8 Контракта.

3.7. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными
в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.8. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всей предусмотренной Контрактом Продукции при изменении потребности в Продукции, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества такой Продукции, Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству такой Продукции, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке такой Продукции, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемой Продукции и цена единицы Продукции при сокращении потребности в поставке части такой Продукции должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такой Продукции.

4. Упаковка (тара)

4.1. Поставляемый Товар должен быть упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, предусмотренными действующим законодательством РФ к данному виду Товара.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировкедо места назначения и разгрузки на складе Государственного заказчика (Грузополучателя).

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается, и данные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость Товара.

5. Сроки и порядок поставки (приемки) товара

5.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику (Грузополучателю) Товар, в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (Приложение № 1).

Поставщик производит поставку Товара в адрес Государственного заказчика (Грузополучателя) в соответствии с Ведомостью поставки (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.2. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюсяк товару документацию:

универсальный передаточный документ из ЕИС, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственному заказчику) с печатью Поставщика;

документ, подтверждающий качество поставляемого Товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

5.3. Приемка Товара по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам (универсальный передаточный документ из ЕИС) Поставщика.

5.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ/ТУи подтверждаться документами о качестве (сертификат, декларация и т.д.), предусмотренными законодательством Российской Федерации к данному виду Товара.

5.5. В случае выявления несоответствия качества Товара заявленным требованиям Государственный заказчик (грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт за подписями лиц, производивших прием-передачу Товара, в котором указывает, какие из документов, подтверждающих качество Товара, отсутствуют либо характер выявленных при его приемке недостатков. Данный акт в течение 3 (три) дней направляется в адрес Поставщика. Поступивший Товар считается не поставленным и помещается на ответственное хранение на склад Государственного заказчика (грузополучателя) до предоставления Поставщиком недостающих документов, удостоверяющих качество товара, либо замены некачественного Товара.

5.6. В случае, если документы, указанные в пункте 5.2 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику (Грузополучателю) одновременно с Товаром, Товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.7. Срок предоставления Поставщиком недостающих документов или замены не соответствующей установленным требованиям по качеству Товара – 10 (десять) календарных дней с момента получения акта поставщиком.

5.8. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) Товара считается исполненным с момента подписания Грузополучателем без замечаний товарной накладной.

5.9. Государственный заказчик (грузополучатель) имеет право направить Товар, поставленный по Контракту, на экспертизу для определения соответствия его требованиям, установленным к качеству данному Товару. До направления проб (образцов) Товара на экспертизу Государственный заказчик уведомляет Поставщика об организации, проводящей экспертизу. В случае установления ненадлежащего качества Товара все расходы возлагаются на Поставщика.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходитна Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.8. Контракта.

5.11. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки товара надлежащего качества с учетом пунктов 5.2., 5.6., 5.8. Контракта.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям законодательства РФ, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

6.2. Срок годности на товар определяется в документах производителя товара, передаваемых Государственному заказчику одновременно с товаром.

6.3. В течение срока годности (12мес.) на Товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям условий Контракта.

6.4. Срок замены некачественного Товара составляет не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика (Грузополучателя) о замене Товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку Товара.

6.5. При замене Товара срок годности, указанный в п. 6.2. исчисляется заново со дня приемки Товара Грузополучателем.

6.6. Все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества в период срока годности товара, оплачиваются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате Товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательства), Поставщик вправе потребовать уплату штрафа в фиксированном размере, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара, указанного в ведомости поставки (приложение № 1), нарушения срока замены некачественного Товара, Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком,

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (в том числе за недопоставку товара (не поставку предусмотренного Контрактом количества товара к моменту окончания срока действия Контракта), за поставку некачественного Товара (поставку товара, не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта), за не возврат суммы авансового платежа) Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 1 % цены Контракта, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

8. Порядок проведения экспертизы

8.1. В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком Товара условиям Контракта и предусмотренной на Товар нормативной и технической документации проводится экспертиза товара. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами, либо экспертами, экспертными организациями, привлеченными Государственным заказчиком (Грузополучателем) на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств при наличии на лицевом счете Государственного заказчика предельных объемов финансирования (ПОФ) в 2024 году.

8.2. До направления проб (образцов) Товара на экспертизу Государственный заказчик уведомляет Поставщика об организации, проводящей экспертизу.

8.3. В случае установления ненадлежащего качества Товара все расходы возлагаются на Поставщика

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Исполнение контракта обеспечивается путем внесения денежных средств

(предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику). Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае невыполнения Поставщиком предусмотренных настоящим Контрактом обязательств.

9.3. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ________ (___________) рубля

_ копеек.

9.4. Реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Свердловской области (ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области,

л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Уральское ГУ банка России// УФК по Свердловской области
г. Екатеринбурга БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЕдиный казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа по обеспечению исполнения контракта обязательно указать:

«обеспечение исполнения контракта по аукциону»

При отправке заявки прописать УИН (УИП) 0002

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику после поставки Товара по контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней после истечения срока действия контракта и получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

11.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

11.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен на основании положений аукционной документации и протокола подведения итогов аукциона в электронной форме. Контракт заключается в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей «Государственного заказчика» и «Поставщика», и размещается на электронной торговой площадке РТС-тендер https://www.rts-tender.ru/)

13.2. В случае изменения юридических адресов, отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Ведомость поставки.

14. Срок действия Контракта

14.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Оператору связи Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «20» декабря 2024 г., а в части осуществления оплатыи гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

15. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту
№ ______________________

«___» __________2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки Товара

Одной партией в течение 14 (рабочих) дней с момента заключения Государственного контракта.

Грузополучатель товара

ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области – Свердловская область
г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, 2 б

Место поставки товара

ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, 2 б, склад

- Посмотреть таблицу с данными