Тендер - Приобретение строительно-отделочных материалов для ДОО №11 №272984274

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• реквизиты.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 Извещение Информация об организации Наименование организацииУчреждение Центр образования Первомайского района г.Бишкек Фактический адресул. Московская 121 Рабочий телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Осталось до закупки * Все объявления данной организации * Лоты - Посмотреть таблицу с даннымиЗагрузка .....
Квалификационные требования - Посмотреть таблицу с даннымиСпециальные требования Предзакупочное совещаниеНе предусмотрено - Посмотреть таблицу с даннымиКритерии оценки предложений - Посмотреть таблицу с даннымиОсобые условия контракта Гарантийное обеспечение исполнения контракта2.0% Упаковка 1стандартная, заводская Страхование товараНе предусмотрено Сопутствующие услугиразгрузка, доставка в склад Заказчика Банковское сопровождение контрактаНе предусмотрено Технический контроль и испытания - Посмотреть таблицу с даннымиЗапасные частиНе предусмотрено Гарантия Не предусмотрено Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара - Посмотреть таблицу с даннымиУрегулирование споровСпоры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Суд общей юрисдикции Кыргызской Республики Протокол Проект контракта Платеж - Посмотреть таблицу с даннымиНеустойкиЗа несвоевременную поставку - Посмотреть таблицу с даннымиЗа несвоевременную оплату - Посмотреть таблицу с даннымиFP NEРазъяснений на странице Rows Per Page

БИШ КЕК Ш ААРЫ Н Ы Н М ЭРИЯСЫ

БИЛИМ BF.PYY БАШ КАРМ АСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МЭРИИ г.БИШ КЕК

БИРИНЧИ МАЙ РАЙОНДУК

БИЛИМ BEPYY БОРБОРУ

(БРБББ)

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРВОМ АЙСКОГО РАЙОНА

(ПРЦО)

720040, Бишкек шаары, М осква кечесу,121

тел: ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-m ail:PRCO_l@ mail.ru

Борбордук казына Банкы

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10168 ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК (МФО)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

720040, г.Биш кек.ул.М осковская, 121

тел: ф .▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: PRCO_I @ mail.ru

Банк центрального казначейства

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10168 ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК (МФО)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№_

На №

Центр образования Первомайского района мэрии города Бишкек, настоящим

сообщает банковские

реквизиты.

Сведения могут быть

использованы

исключительно в целях начисления гарантийного обеспечения конкурсной заявки

(ГОКЗ) и гарантийного обеспечения исполнения договора (ГОИД), поставщиками

и подрядчиками, участвующими в электронных государственных торгах.

Все претенденты на участие в тендере должны предоставить свои

конкурсные заявки вместе с гарантийным обеспечением конкурсной заявки в

размере указанном в конкурсной документации, перечисленным на счет

закупающей организации по следующим реквизитам:____________________________

Наименования организации:

Центр образования Первомайского

района мэрии города Бишкек

Адрес:

г.Бишкек, ул. М осковская 121

Банк:

Центральное казначейство

БИК:

440001

Депозитны й счет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть265

Код платежа:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

ОКПО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывать «за ГОКЗ на тендер №

»,

опубликованного на официальном портале электронных государственных закупок.

Шш

И.о. директора РЦО

инструкция_для_поставщиков

ПРИГЛАШЕНИЕ №____

к участию в конкурсе

Дата: «___» ______________ 2024г.

Источник финансирования: Местный бюджет

Управление образования Первомайского района г.Бишкек (далее - Управление) приглашает правомочных участников представить свои предложение на закупку:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация для заинтересованных правомочных участников конкурса:

- Посмотреть таблицу с данными

Все предложение поставщика, предоставленные позже указанного срока, системой регистрации Портала госзакупок будут отклонены и не будут вскрываться.

Предложение поставщика должны быть действительны в течение срока установленного на Портале государственных закупках по проводимому конкурсу после даты вскрытия конкурсных заявок.

Описание предмета закупки, характер, перечень, количество, место, требования, сроки выполнения работ и оказания услуг, предъявляемые к поставщикам (подрядчикам) установлены в конкурсной документации, прилагаемой к настоящему Приглашению:

Инструкция участникам конкурса – Приложение №1;

Требования к закупке (общие, квалификационные, существенные требования)– приложение №2;

Форма конкурсной заявки – приложение №3;

Форма Референс-лист – приложение № 4;

Форма коммерческого предложения Участника – приложение №5;

Контракт (проект)– приложение №6.

Декларация, гарантирующая конкурсную предложение поставщика – приложение № 8

Форма доверенности – приложение №7

Директор УОПР Шербаева С.М.

Исп.: Сакыева Н.Ж.

Тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-07

Приложение № 1 к Приглашению

ИНСТРУКЦИЯ

участникам конкурса

Правомочные участники конкурса

Приглашение к участию в конкурсе распространяется на всех поставщиков (подрядчиков) из любых стран, за исключением тех, которые запрещены законодательством Кыргызской Республики или какими-либо международными соглашениями, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика.

Государственные и муниципальные предприятия могут принимать участие в конкурсе только в том случае, если они обладают юридической и финансовой самостоятельностью, и если они юридически правомочны заниматься предпринимательской деятельностью.

Участники конкурса не должны быть допущены к участию в торгах, если включены уполномоченным государственным органом по государственным закупкам в Базу ненадежных (недобросовестных) поставщиков.

Участники конкурса должны представить необходимые доказательства своей правомочности, которые затребованы Центром.

Приемлемость товаров

Все товары, которые должны быть обеспечены в рамках договора, должны иметь свое происхождение в правомочных для этого странах.

В рамках настоящего пункта "происхождение" означает место, где товары добываются, выращиваются или изготавливаются, либо место, откуда обеспечивается предоставление связанных с ними сопутствующих услуг.

Квалификация участника конкурса

Чтобы претендовать на присуждение договора, участники должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в Требованиях к закупке (приложение 2).

Одно предложение от каждого участника

Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку. В случае если участник конкурса подает более одной конкурсной заявки по данному лоту или участвует в нескольких заявках все заявки с его участием отклоняются.

Затраты на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а Центр ни в коем случае не отвечает и не несет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

Содержание конкурсной документации

Участник конкурса должен изучить все инструкции, формы, квалификационные требования и техническую спецификацию, содержащиеся в конкурсной документации. Неполное предоставление информации, предусмотренной конкурсной документацией, неполное заполнение требуемых форм или же подача конкурсной заявки, не отвечающей всем требованиям конкурсной документации, представляют собой риск для участника конкурса и могут привести к отклонению его заявки.

Разъяснение конкурсной документации

Участник конкурса, требующий каких-либо разъяснений в отношении конкурсной документации, не позднее пяти календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок может обратиться к закупающей организацией, посредством веб-портала государственных закупок, закупающая организация не позднее трех календарных дней ответит на любой запрос, связанный с разъяснением конкурсной документации и разместит информацию с разъяснением на веб-портале государственных закупок, без разглашения источника запроса.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Компания при изменении технических спецификаций или изменении основных требований может внести изменения в конкурсную документацию без изменения предмета закупок путем издания дополнений в срок, позволяющий поставщикам своевременно учесть изменения, внесенные в конкурсную документацию при подготовке своих конкурсных заявок, и своевременно направить свою конкурсную заявку, но в любом случае не позднее трех рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок.

Информация об изменении конкурсной документации публикуется на веб-портале государственных закупок.

В случаях, предусмотренных выше, когда Центр вносит изменения в конкурсную документацию, она должна продлить окончательный срок представления конкурсных заявок при осуществлении закупок одноэтапным методом на не менее 10 (десяти) календарных дней, а при упрощенном методе и методе на понижение цены на 3 (три) календарных дня, предоставляя поставщикам время для учета в своих конкурсных заявках внесенных изменений.

Язык конкурсной заявки

Предложение поставщика, коммерческое предложение, сведения о квалификации, декларация, гарантирующая конкурсную заявку должны быть составлены на языке, указанном в требованиях к закупке (Приложение 2).

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленные участником конкурса, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в Требованиях к Закупке (Приложении №2) и в этом случае, в целях интерпретации данной конкурсной заявки, преимущество будет иметь переведенный вариант.

Цена

При подаче конкурсных предложений, для заключения Контракта, цены подрядчиков не должны превышать цены, выделяемые закупающей организацией по каждой позиции Лота, указанные в Требованиях к закупке/Существенные требования (Приложение 2.1).

Цены, приведенные в конкурсной заявке, должны включать все расходы на транспортировку, налоги, пошлины, сборы, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или в соответствии с законодательством ЕАЭС (для участников, зарегистрированных на территории стран-участниц ЕАЭС), а также расходы, связанные с доставкой, и иные расходы по выполнению договорных обязательств.

Если участник является нерезидентом Кыргызской Республики, то он должен указать это в своей конкурсной заявке.

Цены, предлагаемые участником конкурса, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения договора и не меняться ни при каких обстоятельствах в сторону увеличения.

В случае если предмет закупки разделен на отдельные лоты, как указано Приглашении, Участники могут представлять свои конкурсные заявки на один или несколько лотов. В случае предоставления конкурсной заявки на несколько лотов, участники конкурса должны указывать цену отдельно на каждый лот.

Гарантийное обеспечение предложение поставщика

Закупающая организация имеет право вместо требования о предоставлении гарантийного обеспечения предложения поставщика установить требование предоставить в составе конкурсной заявке Декларацию, гарантирующую предложения поставщика по форме, указанной в Приложении №8. Участник конкурса должен представить, как часть своего предложения поставщика, Декларацию, гарантирующую предложения поставщика (Приложение 8). Срок действия ГОПП должен быть действителен в течение не менее 10 рабочих дней после истечения срока действия предложения

При нарушении участником конкурса гарантий, указанных в декларации, гарантирующей конкурсную заявку, закупающая организация инициирует включение участника в базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков). Поставщики (подрядчики), включенные в базу данных ненадежных, не допускаются к участию в государственных закупках.

Не предоставление участником подписанной декларации, гарантирующей заявку, является основанием для отклонения предложение поставщика.

Срок действия, оформление, подписание и окончательный срок подачи предложение поставщика

Предложения поставщика должны быть размещены на портале государственных закупок в сроки, указанные в Приглашении.

Управление может перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, внеся поправки в конкурсную документацию на вэб портале, в этом случае срок действия всех прав и обязанностей закупающей организации и участников конкурса продлеваются с учетом измененной окончательной даты.

Предложения поставщика должны оставаться в силе в течение срока, указанного в Требованиях к закупке (приложение 2) после даты вскрытия предложение поставщика.

Предложения поставщика должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписаны участником конкурса и заверена печатью, или лицом (лицами), имеющим(и) все полномочия на право подписывать конкурсную заявку и обязательства по контракту.

В предложении поставщика не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда участнику конкурса необходимо исправить ошибки, которые обязательно должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими предложения поставщика.

Представление (подача) предложение

Предложения поставщика должна быть представлена (подана) на веб-портал, в срок и в объеме, указанными в конкурсной документации. При этом участник конкурса должен обеспечить подлинность (все запрашиваемые документы должны быть подписаны, скреплены печатью, отсканированы и отправлены на веб-портал), целостность, полноту (представление документов не в полном объеме может привести к отклонению предложение поставщика) и конфиденциальность информации.

Изменения в конкурсных заявках и их отзыв

Не допускается внесение изменений в конкурсные предложения после истечения срока их подачи.

Предложения поставщика нельзя отзывать в промежутке между окончательной датой подачи предложение и датой истечения срока их действия, который указан участником конкурса в форме конкурсной заявки. Отзыв заявки в указанный промежуток может привести к лишению участника конкурса предоставленного им гарантийного обеспечения предложения поставщика или в случае предоставления ГОПП в виде декларации и ее нарушении данная заявка отклоняется, и Управление инициирует включение участника конкурса в базу данных ненадежных поставщиков.

Разъяснение конкурсных заявок

Во время оценки конкурсных заявок Управление вправе обратиться к участнику конкурса дать разъяснения по поводу его предложений. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменном виде, и при этом не должно поступать никаких просьб, заявок или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.

Процедура, используемая при рассмотрении предложений поставщиков

При оценке и сравнении предложения поставщика используются только процедуры и критерии в соответствии с настоящим Законом «О государственных закупках» и конкурсной документацией.

Управление оценивает квалификационные данные участников в соответствии с квалификационными требованиями, изложенными в конкурсной документации.

Управление оценивает технические параметры, предложенные в конкурсной заявке на соответствие технической спецификации конкурсной документации.

Управление может рассматривать Предложения поставщика как отвечающую требованиям, если в ней присутствуют незначительные несоответствия, которые существенно не изменяют или не являются существенным отклонением характеристик, условий и прочих требований, изложенных в конкурсной документации.

Управление оценивает заявки участников конкурса в соответствии с критериями, изложенными в запросе.

Национальный режим – режим, предусматривающий, что каждое государство-член для целей закупок обеспечивает товарам, работам и услугам, происходящим с территорий государств-членов, потенциальным поставщикам государств-членов и поставщикам государств-членов, предлагающим такие товары, выполняющим работы и оказывающим услуги, режим не менее благоприятный, чем предоставляемый товарам, работам и услугам, происходящим с территории своего государства, а также потенциальным поставщикам и поставщикам своего государства, предлагающим такие товары, выполняющим работы и оказывающим услуги. Страна происхождения товара определяется в соответствии с правилами определения страны происхождения товаров, действующими на таможенной территории Союза.

В случае если по итогам проведенной оценки поставщиками (подрядчиками) предоставлены конкурсные заявки с одинаковыми ценами и условиями, отвечающие требованиям конкурсной документации, то закупающая организация направляет поставщикам (подрядчикам), представившим одинаковые условия и цены, запрос на веб-портал государственных закупок о возможности снижения цены (предоставления скидки) от размера первоначально предложенной цены. Выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика (подрядчика), предоставившего наименьшую цену (наибольшую скидку) с обоснованием.

В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики (подрядчики) представили одинаковые предложения (цена, скидка), то победитель определяется посредством случайной выборки (жребия).

Конфиденциальность и контакты с Управление

Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сравнения предложений и рекомендации о присуждении договора, не подлежит разглашению участникам конкурса или любым другим лицам, заинтересованным в таком процессе, до тех пор, пока информация о присуждении договора не будет размещена на веб-портале.

Ни один участник конкурса не должен вступать в контакты с работником Центра по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия заявок и до момента присуждения договора, за исключением вопросов, связанных с разъяснением конкурсной заявки.

Любые попытки со стороны какого-либо участника конкурса повлиять на решения Управление, связанные с оценкой и сопоставлением конкурсных заявок или присуждением договора, могут привести к отклонению конкурсной заявки этого участника.

Право Управление отклонять конкурсные заявки и отменять конкурс

Управление отклоняет предложение поставщика в случаях, если:

1) участник, представивший предложение, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 2);

2) участник конкурса не подписал декларацию, гарантирующую заявку, либо не представил гарантийное обеспечение предложение поставщика (если требуется условием конкурсной документации);

3) участник конкурса имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

4) технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации.

5) предложение поставщика по существу не отвечает требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение

6) Управление определила, что цена конкурсной заявки чрезмерно занижена в отношении предмета закупок и вызывает сомнение в способности поставщика (подрядчика), представившего конкурсную заявку, исполнить договор о закупках при условии, что закупающая организация запросила (в письменной форме) у поставщика (подрядчика) детальную информацию относительно конкурсной заявки по тем позициям, которые вызывают сомнения в способности поставщика (подрядчика) исполнить договор.

7) в случаях выявления Центром фактов, указанных в ст. 6 Закона КР «О государственных закупках».

Управление может отменить конкурс в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении.

Управление признает торги несостоявшимися в случаях, когда:

были отклонены все заявки;

минимальная цена конкурсных заявок превышает сумму, выделяемую Центром на закупку.

Центр не несет никакой ответственности перед участниками в случае отклонения всех заявок.

срок конкурсной заявки истек,

были установлены нарушения закупок, выявленные независимой межведомственной комиссией и (или) уполномоченным отделом по мониторингу государственных закупок.

Уведомление о присуждении места и подписание контракта

Управление в течение одного календарного дня с момента определения победителя конкурса размещает на веб-портале государственных закупок информацию о произведенном выборе с указанием наименования участника, выигравшего конкурс, цены представленной им заявки.

Управление заключает договор с победителем конкурса в соответствии с условиями договора, представленной в конкурсной документации.

Подавая свое предложение поставщика, участник конкурса тем самым выражает свое согласие на все условия, указанные в проекте договора (Приложение 6 к Приглашению)

Гарантийное обеспечение исполнения контракта

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта, поставщик (подрядчик) (победитель конкурса) должен предоставить Компании гарантийное обеспечение исполнения контракта в размере и форме, указанных в Требованиях к закупке (приложение 2).

Если победивший участник не сможет предоставить гарантийное обеспечение исполнения контракта в установленный срок не вернет подписанный им оба экземпляр контракта для регистрации Контракта, то это будет достаточным основанием для отказа от присуждения контракта и удержания гарантийного обеспечения предложения поставщика. В этом случае Управление вправе присудить контракт участнику конкурса, имеющему следующую по величине оцененную стоимость и, чья конкурсная заявка является по существу отвечающей требованиям контракта.

21.Содержание и представление предложение на участие в электронных закупках

Поставщик (подрядчик), определенный победителем электронных государственных закупок, со дня опубликования протокола итогов на Веб-портале, представляет в закупающую организацию оригиналы официальных документов (доверенность, сертификаты, ГОИК), которые были приложены в виде электронных копий к заявке на участие в электронных государственных закупках на заключение договора о поставке товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Приложение №2 к Приглашению

Критерии конкурсной документации/ Требования к закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Данная таблица имеет рекомендательный характер для участников конкурса.

Приложение 3 к Приглашению

Предложение поставщика

КОМУ: Управление образования Первомайского района

ОТ: _______________________________________________________________________

(наименование Участника)

Изучив Конкурсную документацию Управление образования Первомайского района, в том числе Требования к закупке, получение которых настоящим подтверждается, мы предлагаем выполнить работы, оказать услуги или поставить товары по Лотам № __________________________________ [описание № Лотов, в которых планируется участие]

в соответствии с условиями Договора, прилагаемыми к данной конкурсной заявке на общую сумму ________________________________ [общая сумма предложение поставщика прописью и цифрами].

Подавая конкурсное предложение, мы выражаем свое согласие заключить договор (в случае признания нашей конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Требованиях к закупке.

Мы обязуемся, в случае принятия нашего Предложения, выполнить свои обязательства в соответствии с графиком работ, приведенном в Договоре.

В случае принятия нашей Конкурсной заявки, мы обязуемся предоставить гарантию исполнения Договора на сумму _____________, для надлежащего выполнения Договора и в сроки, указанные в Конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что данная конкурсная заявка действительна в течение ______________ дней (согласно условий указанных на портале www.zakupki.gov.kg ), начиная со времени установленного от даты вскрытия конкурсных заявок, и она будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного срока.

Настоящим также подтверждаем предоставление декларации гарантирующую конкурсную заявку, со сроком действия _____ дней (срок должен совпадать со сроком действия конкурсной заявки).

До подготовки и оформления официального Договора данная Конкурсная заявка равносильна Договору, обязательного для выполнения сторонами.

В свою очередь, гарантируем:

• что, включая всех субподрядчиков, в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией, не имеем конфликта интересов;
• что, включая всех субподрядчиков, не были объявлены Уполномоченным государственным органом по государственным закупкам не правомочными или не являемся неправомочными в соответствии законодательством Кыргызской Республики.
• что компания, а также её руководящие сотрудники в течение трех лет, предстоящих началу процедур закупок не были связаны с дачей ложных сведений или искажением фактов и введением в заблуждение относительно наших квалификационных данных;
• что наше имущество не находится под судебным контролем, нашими делами не распоряжается суд, наша коммерческая деятельность не приостановлена. Мы обладаем финансовыми ресурсами и достаточными оборотными средствами, необходимыми для исполнения договора о закупках в соответствии с требованиями конкурсной документации.
• отсутствие аффилированности с лицами, занимающими политические государственные, политические муниципальные должности, специальные государственные должности и их близкими родственниками;

что не совершали, а также не были замешаны в совершении преступлений, таких как коррупция, мошенничество, сговор и принуждение, предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызской Республики; Мы понимаем, что Вы не обязаны принять Предложение с наименьшей стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Датировано______________ числом _____________ месяца 20__ г.

Ф.И.О. _____________________________________________________________________

Подпись ______________________

Должность _________________________________________________________________

(руководитель участника или лицо по доверенности, указать № и дату выдачи)

Приложение 4 к Приглашению

Референс-лист (Для заполнения участниками конкурса)

Наименование участника конкурса _____________________________________

Юридический, почтовый, фактический (указать все): _________________________

Основной вид деятельности: ____________________________________

Общий объем аналогичных или общих поставок товаров, по характер услуг,: __________________ (указать сумму, наименование поставки, наименование контрагента и дату осуществленной поставки)

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик подтверждает, что он соответствует всем критериям квалификационных требований в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных закупках".

Достоверность всех вышеуказанных данных подтверждаю:

______________________ /_____________________/ ___________________

(ФИО) (должность) (подпись и печать)

«____» ___________ 2021 года

(дата заполнения)

Примечание: Данная таблица имеет рекомендательный характер для участников конкурса.

Приложение № 5 к Приглашению

Таблица цен участника по Лоту №_______

(прописать по каждой позиции Лота согласно существенных требований)

- Посмотреть таблицу с данными

В цену должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Датировано______________ числом _____________ месяца 20__ г.

Ф.И.О. _____________________________________________________________________

Подпись ______________________

Должность _________________________________________________________________

(руководитель участника или лицо по доверенности, указать № и дату выдачи)

Примечание: Данная таблица имеет рекомендательный характер для участников конкурса.

Контракт №

на услугу по организация горячего питания учащихся СОШ

г. Бишкек «___» ______________2023г

Управление образования Первомайского района мэрии города.Бишкек именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________действующего на основании Положения с одной стороны, и ________________ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Свидетельства, с другой стороны, на основании результатов проведенного конкурса №______________ от _______________ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего договора является организация горячего питания учащихся СОШ №______ по адресу: г.Бишкек, _____________

1.2. Наряду с основным питанием Исполнителем организовывается дополнительное питание обучающихся через буфет общеобразовательного учреждения, который предназначен для реализации горячего питания, мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в потребительской упаковке, в условиях свободного выбора.

1.3. Срок оказания услуг по настоящему договору с _______________ по _____________согласно учебного графика.

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Организация и обеспечение горячим питанием учащихся осуществляются по заявкам Заказчика в зависимости от количества детей, посещающих образовательное учреждение.

2.2. Услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного питания, пищевым продуктам и условиям обучения в общеобразовательных учреждениях: руководствоваться Законом КР «О профилактике йододефицитных заболеваний» от 18.02.2000г. №40 и «Об обогащении муки хлебопекарной» от 11.03.2009г. №78 и городской Программой по охране здоровья детей дошкольного и школьного возраста г.Бишкек на 2007 г. и последующие годы, утвержденной постановлением мэрии №167 от 09.03.07г., Законом КР «Об общественном здравоохранении» от 24.07.2009г. №248, ст.9 (безопасность пищевых продуктов и питания населения) и постановлением Главного государственного санитарного врача Министерства здравоохранения КР №35 от 23.11 06г.

2.3. Для оказания услуг по настоящему договору Заказчик предоставляет Исполнителю без взимания платы производственные и складские помещения, оснащенные технологическим и холодильным оборудованием.

2.4. Расходы за коммунальные услуги: силовая электроэнергия, отопление, освещение, горячая и холодная вода для организации и обеспечения горячим питанием учащихся несет Исполнитель, согласно показаниям приборов учета услуг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Обеспечить полноценное качественное горячее питание учащимся по согласованному с Заказчиком режиму (графику) работы школьной столовой, с соблюдением технологических режимов и санитарных норм, требований, предъявляемых к качеству приготовления пищи в общеобразовательных учреждениях, согласно утвержденному 20-и дневному перспективному меню.

3.1.2. В случае внесения изменений в перспективное меню, Заказчик и Исполнитель согласовывают его дополнительно. Новое меню после утверждения и подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.3. Обеспечивать своими силами и за свой счет своевременную поставку качественных и сертифицированных продуктов питания при наличии документов, подтверждающих качество продукции, ее безопасность и возможность использования в детском питании.

3.1.4. Обеспечить транспортировку сырья и продукции специализированным автотранспортом, имеющим санитарный паспорт самостоятельно или на основании договора со специализированным предприятием. По требованию Заказчика предоставить копию санитарного паспорта на транспорт или копию договора поставки продуктов в оборотной таре поставщика.

3.1.5. Обеспечить строгое соблюдение установленных правил приемки поступающих полуфабрикатов и сырья, условий их хранения и реализации, а также требований к кулинарной обработке пищевых продуктов.

3.1.6. Проводить ежедневно бракераж с участием медицинского работника образовательного учреждения, в соответствии с установленными нормами.

3.1.7. Обеспечить операционный контроль процесса технологической и кулинарной обработки продуктов.

3.1.8. Обеспечить контроль качества питания учащихся.

3.1.9. Укомплектовать столовую квалифицированными кадрами, в том числе прошедшими обучение поварами, повышать профессиональную квалификацию кадров, обеспечить своевременное прохождение ими медицинских и профилактических осмотров, осуществлять выдачу работникам чистой специализированной одежды. По требованию Заказчика предоставить санитарные книжки работников столовой или их копии.

3.1.10. Проводить все виды инструктажей работников столовой: по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, санитарному минимуму и др.

3.1.11. Обеспечить содержание предоставленных помещений в соответствии с установленными санитарными, техническими, противопожарными нормами и требованиями.

3.1.12. Обеспечить правильную и бережную эксплуатацию технологического и холодильного оборудования, содержать его в исправном состоянии. Производить текущий ремонт холодильного и технологического оборудования за свой счет.

3.1.13. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик оборудования и другого имущества, переданного ему Заказчиком.

3.1.14. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании оборудования и иного имущества.

3.1.15. Обеспечивать представителям Заказчика по первому их требованию доступ к имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего договора.

3.1.16. Не передавать без согласия Заказчика имущество третьим лицам.

3.1.17. Рационально и экономно расходовать энергоресурсы. Не допускать изготовление кулинарных изделий и полуфабрикатов по заявкам сторонних организаций и физических лиц.

3.1.18. Обеспечить столовую кухонной и столовой посудой, приборами, инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с нормами оснащения.

3.1.19. Обеспечивать за свой счет чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в столовой образовательного учреждения.

3.1.20. Не допускать выброс отходов от работы пищеблока в общешкольный мусорный контейнер, осуществлять его вывоз за свой счет.

3.1.21. Предоставлять Заказчику, а также органам государственного надзора и контроля полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, соблюдении требований нормативных документов при обороте пищевых продуктов.

3.1.22. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущество.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Пользоваться переданным ему имуществом в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Отказаться от выполнения услуг, не предусмотренных договором и не оформленных дополнительным соглашением к настоящему договору.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Создать все необходимые условия для оказания услуг по организации и обеспечению горячим питанием учащихся .

3.3.2. Безвозмездно предоставить помещение столовой, соответствующее противопожарным нормам и санитарным требованиям, освещением и отоплением, горячей и холодной водой, сантехническим оборудованием.

3.3.3. Осуществлять приемку оказываемых услуг по организации и обеспечению горячим питанием учащихся на соответствие требованиям объема и качества, установленным настоящим договором в соответствии с законодательством КР.

3.3.4. Оплатить оказанные услуги по организации и обеспечению горячим питанием учащихся в объеме фактически оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.5. Осуществлять организационную работу по вопросам питания учащихся, проведению учета и расчетов за питание с Исполнителем.

3.3.6. Представлять ежедневно Исполнителю заявку о количестве питающихся детей на следующий день и уточнять ее в день питания не позднее времени проведения первого урока, вести учет и расчет потребления питания.

3.3.7. Назначить ответственного сотрудника за организацию работы по вопросам питания учащихся в образовательном учреждении.

3.3.8. Осуществлять контроль выполнения условий договора, в том числе, качества питания, предоставляемого учащимся, рационального расходования энергоресурсов.

3.3.9. Согласовать с Исполнителем режим работы столовой в соответствии с режимом работы Заказчика.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Задерживать оплату оказанных услуг при отсутствии или недостаточности финансирования из бюджета.

3.4.2. Осуществлять проверку порядка использования Исполнителем имущества.

3.4.3. Заказчик вправе осуществлять ежедневный контроль качества оказываемых услуги питания по договору с привлечением специалистов, уполномоченных организаций с составлением соответствующих актов. В случае отказа, отсутствия или уклонения Исполнителя от подписания актов, акты оформляются Заказчиком в одностороннем порядке. Для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов

3.4.4. Распоряжаться переданным Исполнителю имуществом.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляе: __________ (_______________________________________ ) сом 00 тыйын. 1-4кл:- __________ сом 00 тн 5-7 кл – ____________ сом 00 тн

4.2. Цена договора включает в себя стоимость услуг по организации питания, расходы на приобретение и доставку продуктов питания, транспортные расходы, расходы на оплату труда обслуживающего персонала, издержки на предполагаемые налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также расходы прямо в договоре не названные, но необходимые для выполнения договора в полном объеме.

4.3. Цена договора является твердой и не может изменяться, в ходе его исполнения.

4.4. Заказчик производит оплату путем перечисления на расчетный счет Исполнителя стоимости фактически отпущенного питания, по мере финансирования из местного бюджета, после предъявления Исполнителем месячного отчета, Акта выполненных работ и оплаченных счетов по коммунальным услугам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Исполнитель» вносит на депозитный счет Управления образования Первомайского района города Бишкек гарантийное обеспечение исполнение договора в размере 2% от общей суммы договора: ___________ сом которое по окончании действия договора и при соблюдении всех условий со стороны «Исполнителя» возвращается. Гарантийное обеспечение исполнения настоящего договора не подлежит возврату «Исполнителю» при неисполнении им договорных обязательств в соответствии с Законом КР « О государственных закупках».

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством КР.

5.3. Исполнитель возмещает Заказчику в полном объеме убытки, если таковые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по договору, а также возмещает третьим лицам ущерб, причиненный здоровью или имуществу последних в результате ненадлежащего исполнения настоящего договора Исполнителем.

5.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество реализуемой продукции, качество предоставляемых услуг, соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность предприятия общественного питания.

5.5. В случае если Исполнитель отказывается исправлять выявленные в работе дефекты, Заказчик имеет право не оплачивать оказанные услуги.

5.6. Исполнитель является ответственным лицом за организацию горячего питания учащихся в школе

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, стороны в течение 10-и дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие _________ года и действует по __________ года, в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством КР.

7.3. При расторжении договора по совместному решению сторон Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг в объеме, определяемом сторонами совместно.

7.4. Заказчик вправе требовать расторжения договора в одностороннем порядке при нарушении Исполнителем следующих существенных условий настоящего договора:

- нарушения исполнителем условий договора, ведущего к существенному снижению качества оказываемых услуг;

- отказа Исполнителя исправлять выявленные Заказчиком некачественно оказанные услуги.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяется действующее законодательство КР.

7.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

7.9. Права и обязанности по данному договору не могут передаваться третьим лицам.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Управление уобразования ________________________

Первомайкого района мэрии г.Бишкек _________________________

г. Бишкек, ул. Московская 121 Адрес:___________________

Наименование банка: ИНН:____________________

Центральное казначейство МФ КР Банк:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10168 БИК:____________________

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр/с ______________________

Лен. ГНИ 004

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьбюджет СОШ

Код ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Начальник Руководитель

Шербаева С.К _______________ _______________ ____________

Директор СОШ № ________________

Главный бухгалтер

Керим к.А ______________________

Главный спец госзакупок

Сакыева Н.Ж . ______________________

проект

КОНТРАКТ № _______

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

г. Бишкек «___» ________ 2023 г.

Управление образования Первомайского района мэрии города.Бишкек, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Начальника Шербаевой С.М. действующей на основании Положения, с одной стороны, и __________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик", с другой стороны, именуемые также "Стороны", и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на основании результатов осуществления государственных закупок путем проведения конкурса № ___________________ от ___________г (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

1.2. Количество Товара, требования, предъявляемые к нему, и общая сумма Договора определяются в Технической спецификации на поставку Товара (Приложение №1), которые является неотъемлемой частью настоящего Контракт.

2. Срок, порядок поставки и приемки Товара

2.1. Товар поставляется в дошкольные образовательные организации Первомайского района г. Бишкек, согласно Приложению №2.

2.2 Товар поставляется отдельными партиями. В зависимости от потребности в Товаре дошкольными организациями Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара в письменной форме. Поставщик с момента получения заявки в течение 2х дней должен осуществить поставку Товара.

2.3 В случае отсутствия заявок на Товар со стороны Заказчика на время действия Договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (в связи с режимом чрезвычайной ситуации в Кыргызской Республике, введенным распоряжением Правительства КР от 22.03.2020 г. №93-р, и действующими карантинными мерами в ДОО) условия договора будут считаться исполненными без претензий Сторон друг к другу.

2.4. Товар передается на основании товарной накладной, подписанной полномочными представителями Сторон и заверенной печатями. Моментом поставки Товара по настоящему Договору является момент передачи Товара Заказчику и подписание товарной накладной уполномоченными представителями Сторон. Право собственности на Товар, риски его частичной или полной утраты переходят от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

2.5. Каждая партия Товара должна сопровождаться счетом-фактурой, накладной, сертификатом качества, Декларацией соответствия.

2.6. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПиН 2.4.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

2.7. Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные действующие сертификаты, декларации о соответствии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства КР, ветеринарные свидетельства (при необходимости).

Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче Товара или партии Товара.

2.8. Приемка Товара по фактическому количеству и визуальному качеству осуществляется путем его осмотра и подсчета, с проверкой товарного вида в момент получения Товара от Поставщика. Товар, который невозможно принять по качеству без вскрытия упаковки (скрытые дефекты), принимается по качеству в течение срока годности Товара. В случае обнаружения расхождений по количеству и качеству составляется акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей. В случае обнаружения недостатков Товара по качеству, Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара в течение одного дня с момента получения требования от Заказчика. В случае недопоставки Поставщик обязан до поставить Товар в течение одного дня с момента получения требования Заказчика о допоставке.

2.9. Заказчик при наличии оснований имеет право направить на экспертизу поставленный по настоящему Договору Товар для определения его соответствия установленным настоящим Договором требованиям и другим нормативным документам. Некачественный Товар подлежит возврату за счет средств Поставщика, к оплате не принимается.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена Товара соответствует цене, установленной по результатам закупки, и составляет: _________ (____________________________) сом, 00 тыйын.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с хранением, доставкой Товара до Заказчика, а также стоимость соответствующей упаковки, расходы на страхование, подтверждение качества Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Оплата производится Заказчиком по факту поставку партии Товара, перечислением на расчетный счет по факту выполнения услуг в полном объеме, по акту приема-сдачи и по мере поступления финансирования.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать товары Заказчику, в количестве, ассортименте, по качеству и в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору либо в письменных заявках.

4.1.2. Предоставить документы Заказчику, подтверждающие качество товара и осуществления проверки его качества.

4.1.3. Предоставить на транспортное средство, на котором будут перевозится пищевые продукты санитарный паспорт, на экспедитора санитарную книжку.

4.1.4. Поставить товары Заказчику транспортом в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4.1.5. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов (счетов-фактур) (не позднее 2 календарных дней, следующих за днем отгрузки товара), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.

4.1.6. Участвовать в приеме-передаче товаров в соответствии настоящим Договором.

4.1.7. Устранить недопоставку товара в течение 1 календарного дня с момента заявления о ней. Расходы, связанные с недопоставкой товара, несет Поставщик.

4.1.8. Заменить товар ненадлежащего качества на товар, соответствующий по качеству и условиям Договора, в полном объеме в течение 24 часов с момента получения соответствующего требования. При обнаружении недостатков товара, Поставщик обязуется осуществить вывоз некачественного товара и доставку требуемого по настоящему Договору товара за свой счет в день предъявления претензии со стороны покупателя.

4.1.9. На момент окончания срока действия сертификатов Поставщик обязан предоставить Заказчику новые сертификаты.

4.1.10. Товар, поставляемый Поставщиком заказчику должен иметь на дату поставки остаточный срок годности не менее 80% от полного срока годности. Наименование изготовителя и срок годности на товаре должен присутствовать в строго напечатанном виде на упаковке.

4.1.11. В случае изменения банковских реквизитов, в течение 5 рабочих дней, внести соответствующие изменения в настоящий Договор. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные счета Поставщика в Договоре, несет Поставщик.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. В соответствии с настоящим Договором, в установленном порядке, осуществить своевременную приемку Товара, поставленного Поставщиком

4.2.2. Произвести оплату Товара на условиях настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. Поставщик обязуется внести гарантийное обеспечение исполнения Договора на депозитный счет Заказчика в размере: ____% (______) процентов от общей суммы договора: __________ (_______________________________) сом, 00тыйын. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение трех рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

5.2. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору. Если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств, Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора.

5.3. Если качество Товара или его части не соответствует условиям настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от принятия этого Товара или его части и потребовать от Поставщика замены Товара в течение одного дня. Поставщик по требованию Заказчика за свой счёт и в согласованный с Заказчиком срок обязан заменить Товар с обнаруженными недостатками в течение одного дня.

5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством КР.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает неустойку (штраф, пеню), в размере согласно конкурсной документации. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается, согласно конкурсной документации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. Изменение и расторжение Договора в связи с существенным изменением обстоятельств

6.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено Договором или вытекает из его существа, если исполнение Договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее Договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2. При наступлении таких обстоятельств Стороны могут составить дополнительное соглашение о приведении Договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.

7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств.

7.4. По прекращении указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить другую сторону. В уведомлении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, то она должна возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8. Разрешение споров

8.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, Стороны регулируют путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия у Сторон претензий, разногласий друг к другу относительно исполнения обязательств по настоящему Договору, то Сторона, имеющая претензию, направляет в адрес другой Стороны соответствующую письменную претензию.

8.3. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

8.4 В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они передаются одной из Сторон в суд общей юрисдикции КР.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _________________.

9.2 В случае не полного исполнения условий Договора Поставщиком по истечении срока, по согласию Сторон возможно продление договора на определенный срок.

9.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением Сторон, Договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору №

от « ___» _____ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________ (_____________________________________) сом, 00 тыйын

Заказчик: Поставщик:

Начальник Шербаева С.К. (ФИО)

Завизировано:

Главный бухгалтер Керим кызы А.

Гл.специалист по гос.закупкам Сакыева Н.Ж

Приложение №2 к договору №

от « ___» _____ 2023г.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик:

_______________________

проект

Контракт на оказание Услуг №____

г.Бишкек "___" _______20 __ г.

Управление образования Первомайского района мэрии города.Бишкек, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальник Шербаева С.К. действующей на основании Положения, с одной стороны, _________________________________, в лице директора _____________ действующей на основании __________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые также "Стороны", и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на основании результатов осуществления государственных закупок № _______________ от ________г, (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство предоставления Услуги по _________________________________________________________

1.2. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в приложении №1 к настоящему Договору.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю для выполнения работ в течение 2-х дней с момента подписания настоящего Договора необходимую документацию для выполнения работ.

2.2. Заказчик обязуется по мере финансирования бюджета, оплачивать работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3 Исполнитель обязуется приступить к работе, не позднее 2х суток с момента подписания Договора.

2.4. Исполнитель обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.5. Исполнитель обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.6. Исполнитель обязуется ответственно, качественно и своевременно выполнять возложенные обязательства на него.

2.7. Исполнитель обязан лично выполнять услуги, без права передоверия выполнения услуги (работы) третьим лицам.

2.8.Заказчик вправе расторгнуть Договор, в случае, если исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или во время их оказания стало очевидным, что их исполнение не будет осуществлено качественно и в срок.

3. Порядок расчетов по Договору

3.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, согласно выполненных работ: - _______ сом (______________________) сом,00 тыйын.

3.2. Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту выполнения работ или отдельного этапа работ, после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, по мере финансирования с местного бюджета.

4. Ответственность сторон

4.1 Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному Договору. Если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств, Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора.

4.2. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ несет Исполнитель. Указанный риск переходит к Заказчику после заявления Исполнителя о завершении работ и подписания акта выполненных работ.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством КР.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, пандемия постановлений правительства КР и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия настоящего Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует …..

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством КР.

7.3. Настоящий Договор составлен в 3х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту

от « ___» _____ 2021 г.

Техническая спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

Заказчик: исполнитель:

Начальник

Шербаева С.К.

Завизированно:

Гл.бухгалтер Керим кызы А.

Главный специалист по ГЗ Сакыева Н.Ж.

Список школ Первомайского района города Бишкек

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик:

_______________________

проект

КОНТРАКТ

(РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

г.Бишкек "___" _________ 202__ г.

Управление образования Первомайского района мэрии города.Бишкек , именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Начальника Шербаевой С.К.. действующей на основании Положения, с одной стороны, в лице директора, ___________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с другой стороны, именуемые также "Стороны", и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на основании результатов осуществления государственных закупок № ________________ от____________года, (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Контракт

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство ремонтно - стоительных работ Первомайскогг района согласно смете (в дальнейшем именуется "Объект работ").

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяются в приложении №1 к настоящему Договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течение двух дней с момента подписания настоящего Договора необходимую документацию для выполнения работ.

2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 2-х дней с момента получения необходимой документации.

2.4. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.5. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.6. Подрядчик обязуется закончить работы в течение 30 дней, с момента подписания Договора.

2.7. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку согласно Договора, становится явно невозможным.

3. Порядок расчетов по Договору

3.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, согласно результату конкурса составляет: _________________________________________________________сом 00 тыйын.

3.2. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ, после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, по мере финансирования с местного бюджета.

4. Ответственность сторон

4.1 Подрядчик обязуется внести гарантийное обеспечение исполнения Договора на депозитный счет Заказчика в размере _______ процентов от общей суммы договора, что составляет_________сом. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение трех рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

Если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств, Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора.

4.2. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику после заявления Подрядчика о завершении работ и подписания акта выполненных работ. Если гибель Объекта работ произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством КР.

4.4. В соответствии с п.1ч.3.ст.5 Закона КР «О государственных закупках» Заказчик инициирует включение в базу данных ненадежных (недобросовестных) Исполнителей, если Договор расторгнут по вине Исполнителя в связи с неисполнением обязательств по Договору.

5. Гарантии и качество работ

5.1.Гарантийный срок устанавливается на 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

5.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то их устранение осуществляется подрядчиком за свой счет в течении 10 (десяти ) календарных дней, а гарантийный срок устанавливается вновь, в соответствии с договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по данному договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. Срок действия настоящего Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Респулики.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

проект

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА № _______

г. Бишкек «___» ________ 2021г

Управление образования Первомайского района г.Бишкек, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Шербаевой С.К.., действующей на основании Положения, с одной стороны, ___________________________, в лице руководителя ______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик", с другой стороны, именуемые также "Стороны", и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на основании результатов осуществления государственных закупок путем проведения конкурса № ___________________ от ______________г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить за поставленный Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество Товара, требования, предъявляемые к нему, и общая сумма Договора определяются в технической спецификации на поставку Товара (Приложение №1), которые является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Срок, порядок поставки и приемки товара

2.1. Товар поставляется в СОШ Первомайскогоо района г.Бишкек.

2.2 Товар поставляется отдельными партиями. В зависимости от потребности Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара в письменной форме. Поставщик с момента получение заявки на товар в течение 3 дней должен осуществить поставку Товара.

2.3. Товар передается на основании товарной накладной, подписанной полномочными представителями Сторон и заверенной печатями. Моментом поставки Товара по настоящему Договору является момент передачи Товара Заказчику и подписание товарной накладной уполномоченными представителями Сторон. Право собственности на Товар, риски его частичной или полной утраты переходят от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

2.4. Товар должен сопровождаться счетом-фактурой, накладной, сертификатом качества, Декларацией соответствия.

2.5. Приемка Товара по фактическому количеству и визуальному качеству осуществляется путем его осмотра и подсчета, с проверкой товарного вида в момент получения Товара от Поставщика. Товар, который невозможно принять по качеству без вскрытия упаковки (скрытые дефекты), принимается по качеству в течение срока годности Товара. В случае обнаружения расхождений по количеству и качеству составляется акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей. В случае обнаружения недостатков Товара по качеству, Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара в течение 2х дней с момента получения требования от Заказчика. В случае недопоставки Поставщик обязан допоставить Товар в течение одного дня с момента получения требования Заказчика о допоставке.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена Товара соответствует цене Договора, установленной по результатам закупки, и составляет: _________ (________________________) сом, 00 тыйын

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с хранением, доставкой Товара до Заказчика, а также стоимость соответствующей упаковки, расходы на страхование, подтверждение качества Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Оплата производится Заказчиком после поставки Товара, перечислением на расчетный счет по факту исполнения договора в полном объеме, по акту приема-сдачи и по мере поступления финансирования с местного бюджета.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать товары Заказчику, в количестве, ассортименте, по качеству и в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору либо в письменных заявках.

4.1.2. Предоставить документы Заказчику, подтверждающие качество товара и осуществления проверки его качества.

4.1.3. Предоставить на транспортное средство, на котором будут перевозится пищевые продукты санитарный паспорт, на экспедитора санитарную книжку.

4.1.4. Поставить товары Заказчику транспортом в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4.1.5. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов (счетов-фактур) (не позднее 2 календарных дней, следующих за днем отгрузки товара), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.

4.1.6. Участвовать в приеме-передаче товаров в соответствии настоящим Договором.

4.1.7. Устранить недопоставку товара в течение 1 календарного дня с момента заявления о ней. Расходы, связанные с недопоставкой товара, несет Поставщик.

4.1.8. Заменить товар ненадлежащего качества на товар, соответствующий по качеству и условиям Договора, в полном объеме в течение 48 часов с момента получения соответствующего требования. При обнаружении недостатков товара, Поставщик обязуется осуществить вывоз некачественного товара и доставку требуемого по настоящему Договору товара за свой счет в день предъявления претензии со стороны покупателя.

4.1.9. На момент окончания срока действия сертификатов Поставщик обязан предоставить Заказчику новые сертификаты.

4.1.10. В случае изменения банковских реквизитов, в течение 5 рабочих дней, внести соответствующие изменения в настоящий Договор. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные счета Поставщика в Договоре, несет Поставщик.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. В соответствии с настоящим Договором, в установленном порядке, осуществить своевременную приемку Товара, доставленного Поставщиком

4.2.2. Произвести оплату Товара на условиях настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. Поставщик обязуется внести гарантийное обеспечение исполнения Договора на депозитный счет Заказчика в размере: ______%_ (_______) процентов от общей суммы договора: _______ (________________________) сом, 00 тыйын. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение трех рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

5.2. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору. Если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств, Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора.

5.3. Если качество Товара или его части не соответствует условиям настоящего Договора (Товар с обнаруженными недостатками) Заказчик вправе отказаться от принятия этого Товара или его части и потребовать от Поставщика замены Товара в течение одного дня. Поставщик по требованию Заказчика за свой счёт и в согласованный с Заказчиком срок обязан заменить Товар с обнаруженными недостатками в течение одного дня.

5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством КР.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик уплачивает неустойку (штраф, пеню). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней), согласно Конкурсной документации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается, согласно Конкурсной документации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна без промедления известить о них другую сторону.

6.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.

6.4. По прекращении указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить другую сторону. В уведомлении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, то она должна возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7. Разрешение споров

7.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, Стороны урегулируют путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия у Поставщика претензий, разногласий относительно исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, Поставщик направляет в адрес Заказчика соответствующую письменную претензию.

В случае наличия у Заказчика претензий, разногласий относительно исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующую письменную претензию.

7.3. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

7.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.5. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они передаются одной из Сторон в Суд общей юрисдикции КР.

8. Прочие условия

8.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны представителями Сторон.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством КР.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских и отгрузочных реквизитов, сторона обязана сообщить об этом другой стороне в течение 5 дней в письменном виде.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания Сторонами и действует до исполнения договорных обязательств.

9.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по договору.

9.3. Уведомления, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, оформляются в письменной форме и направляются почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 3 календарных дней.

9.4. О всем ином, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Кыргызской Республики.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

от « ___» _____ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________ (______________________________) сом, 00 тыйын

Заказчик: Поставщик:

Начальник Шербаева С.К. Руководитель

Завизировано:

Главный бухгалтер Керим кызы А

Гл.специалист гос.закупок Сакыева Н.Ж

Приложение 3

ФОРМА

Утверждаю

Управление образование Первомайского района

мэрии города Бишкек

___________________(Ф.И.О. согласовать с ответственным лицом по конкурсу)

от «_____»__________________2023г.

АКТ

приема-передачи товара

К договору поставки №_____________ от___________________2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, Покупатель (Заказчик) Управление образование Первомайского района

мэрии города Бишкек, с одной стороны и Поставщик (Исполнитель) __________________, с другой стороны составили настоящий акт о том, что товар, который указан в Приложении №1 к Договору поставки № _____________ г. передан Покупателю (Заказчику) в следующем количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

Осуществленная Поставщиком поставка соответствует требованиям Покупателя (Заказчика) и условиям Договора №__________________________

___________________ Уполномоченный представитель

Директор от Покупателя (Заказчика)

_________________ ____________________________

ФОРМА

АКТ

приема-передачи образцов предлагаемых товаров согласно условий конкурса

Согласно конкурса №_____________ от___________________2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, Покупатель (Заказчик Управление образование Первомайского района

мэрии города Бишкек, с одной стороны и Поставщик (Исполнитель) __________________, с другой стороны составили настоящий акт о том, что образец согласно проведенного конкурса,передан Покупателю (Заказчик) в следующем количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________ Уполномоченный представитель

от Покупателя (Заказчик)

_________________ ____________________________

Форма № 7

На фирменном бланке

Доверенность

КОМУ: Управление образование Первомайского района мэрии города Бишкек

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что (наименование Поставщика), являющимся Поставщиком (название и/или описание товаров).

Настоящим доверяет (наименование и адрес представителя Поставщика) представить конкурсную заявку, и впоследствии провести с Вами переговоры и подписать Договор на основании Приглашения к участию в конкурсе по вышеуказанным товарам, которые мы поставляем.

____________________________________________________________

(ФИО, должность, подпись от имени и по поручению Поставщика)

"______"___________________ 20 _____ года

(дата)

(печать)

Примечание: Настоящая доверенность должна быть составлена на фирменном бланке Поставщика и подписана уполномоченным на подписание лицом, получившим полномочия от Поставщика. Участник конкурса включает настоящую доверенность в свою конкурсную заявку.