Тендер - Приобретение средств моющих и чистящих №298107004

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• илим2.pdf

НМЦК_моющие_и_чистящие_2025 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен

Проект_34_моющ ДОГОВОР №

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Абакан « » _________ 2025 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (далее – Главное управление МЧС России по Республике Хакасия), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице _______________________________________,действующего на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать товар (далее -«Товар») в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в ассортименте и количестве, определенном в спецификации (Приложение № 1) и техническом задании (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что качество передаваемого Товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.

1.3. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеспублика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 10.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик передает Товар Заказчику на основании счета, товарной накладной либо универсального передаточного документа (далее – товарная накладная).

2.2. Передача Заказчику Товара по настоящему Договору осуществляется путем поставки данного Товара Заказчику в месте нахождения Заказчика.

2.3. Поставка Заказчику приобретаемого им Товара осуществляется с момента заключения Договора в течении 20 (Двадцати) рабочих дней в полном объеме одной партией.

Одновременно вместе с товаром Поставщик передает Заказчику документы: счет, товарную накладную либо универсальный передаточный акт, счет-фактуру (при необходимости).

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой поставке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение должно быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи.

Все сообщения, уведомления о ходе исполнения Договора, приемки товара осуществляются по средствам электронной почты, а также должны сопровождаться телефонным звонком ответственным лицам, указанным в пункте 10.6 настоящего Договора.

Должностные лица, указанные в пункте 10.6 настоящего Договора являются персональными ответственными за организацию исполнения Договора и приемку товара.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику в момент передачи Товара от Поставщика.

2.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.

2.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

2.7. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.8. По итогам приемки поставленных товаров Заказчик оформляетАкт приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Приказ Минфина России от 15.06.2021 № 61н).

Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоформляется в присутствии и с участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации (по доверенности от Поставщика).

2.9. Оформление и обмен документами о приемке поставленных товаров осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв электронной форме, Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьформируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Поставщика собственноручно.

Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьформируется и направляется Поставщику на основании документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку товаров в течении 10 рабочих дней с момента передачи товаров Заказчику.

Поставщик в свою очередь утверждает данный акт и направляет в адрес Заказчика в течении 3 рабочих дней с момента получения.

Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н и в учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.

Время и дата приемки товара определяется Заказчиком.

Отказ представителя Поставщика от участия в приемке Товаров и подписания Акта приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне является препятствием приемки Товаров по настоящему Договору и оформлению ее результатов.

2.10. В случае формирования Акта приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна бумажном носителе, данный акт составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2.11. Общий срок приемки Товаров должен составлять не более 20 (Двадцати) рабочих дней c момента предоставления всех необходимых документов, указанных в настоящем разделе.

2.12. Если иное не оговорено Сторонами в Акте о возврате Товара, то подписанием Документа о приемке Заказчик признает, что Товар, указанный в товарной накладной, тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент поставки данного Товара Заказчику и, что наименование, ассортимент и количество этого Товара соответствовали сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной.

2.13. Претензии о выявлении скрытых недостатков Товара должны быть предъявлены в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента приемки Товара Заказчиком, при соблюдении Заказчиком условий, предусмотренных настоящим Договором и сроков приемки Товара.

2.14. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные Заказчиком, устранять любые дефекты товара, выявленные в течении гарантийного срока.

2.15. В случае необходимости замены неисправного товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену неисправного товара на исправный аналогичный товар.

2.16. Все расходы, связанные с устранением недостатков поставленного товара или его заменой, в том числе расходы на его перевозку, несет Поставщик.

2.17. Обязанности Поставщика по срокам передачи Товара (дата поставки) считаются выполненными с момента передачи Товара Заказчику и подписания Сторонами Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна данный Товар.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет: _______ (Сумма прописью) руб. ___ коп., с учетом НДС % (НДС не облагается на основании________).

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

3.2. Ассортимент, количество, цена каждой единицы Товара и общая сумма Договора устанавливается в валюте РФ и указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Форма, сроки и порядок оплаты:

оплата за товар (при условии отсутствий претензий к Поставщику со стороны Заказчика) производится Заказчиком за счет средств федерального бюджета, предусмотренного на 2025 год в российских рублях, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 (Семи)рабочих дней с даты подписания Заказчикомдокумента о приемки в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, а именно:

- акт приемки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н;

-счета;

-товарной накладной (либо универсального передаточного акта);

-счета-фактуры (принеобходимости)).

3.4.КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44.

КОСГУ 346.

ОКПД 2: 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20.41.32.119.

3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан передать Товар надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

4.2. В случае если Заказчику будет передан Товар ненадлежащего качества, Поставщик возмещает стоимость Товара на момент (дату) возврата с учетом износа Товара, при этом Товар ненадлежащего качества должен быть возвращен Поставщику вместе с документами, подтверждающими его недоброкачественность.

4.3. Заказчик обязан принять и оплатить Товар, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров.

5.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

5.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Республики Хакасия.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается размер штрафа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа устанавливается в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

Штраф устанавливается в размере 10 процентов от цены договора, а именно: _______ (Сумма прописью) руб. ___ коп.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается размер штрафа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

Размер штрафа устанавливается в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) своих обязательств, оплата по Договору осуществляется на основании документа о приемке, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) по Договору за вычетом штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором. В таком случае, исполнение обязательства Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) по Договору по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы РФ возлагается на Заказчика.

7.13. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных Поставщику (Подрядчику, Исполнителю), но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательством, предусмотренный договором.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: прямые запретные действия властей, не позволяющие Сторонам исполнить условия настоящего Договора, гражданские волнения, землетрясения, наводнения, пожары.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) календарных дней уведомить другую Сторону в письменной форме о возникновении и возможном количестве дней действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них, если только само обстоятельство непреодолимой силы не препятствовало направлению уведомления.

8.3. В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств, вследствие действия непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит 1 (один) месяц или более, Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору, но не позднее 31.12.2025 года (в части расчетов до полного исполнения обязательств). Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический или почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна устно и письменно сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения указанных адресов и реквизитов.

10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95, частью 65.1 статьи 112 Федерального Закона от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему необходимые дополнения либо изменения (не противоречащие действующему законодательству), которые будут действительны, если оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Со стороны Заказчика персональным ответственным лицом назначен:

______________(должность, ФИО), тел. __________________.

Со стороны Поставщика персональным ответственным назначен:

___________ (должность, ФИО), тел.___________.

Адресами электронной почты для получения сообщений, уведомлений являются:

- со стороны Заказчика ______________.

- со стороны Поставщика ______________.

10.7. К Договору прилагаются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – Форма Акта приемки товаров, работ, услуг.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на приобретение средств моющих и чистящих

1. Объект закупки –средства моющие и чистящие (далее - Товар).

2. Описание объекта закупки (Товара)представлено в Техническом задании.

3. Место поставки товара:Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеспублика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 10.

4. Сроки (периоды) поставки товара:в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

5. Условия формирования цены: Все расходы, в том числе расходы на упаковку, транспортировку, доставку, погрузку, разгрузку товара, а также другие виды расходов, связанные с выполнением данного вида государственного заказа, все уплачиваемые поставщиком налоги, сборы и пошлины и иные обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть включены в цену государственного контракта.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмки товара.

7. Качество поставляемого товара:поставляемый товар должен быть новым и иметь гарантию, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении заказчиком правил хранения и/или эксплуатации поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть безопасен и разрешен для применения на территории Российской Федерации.

8. Гарантийный срок:Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в течение 10 рабочих дней. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

9. Требование к упаковке(таре), маркировке товара: тара(упаковка) Товара должна быть оригинальной заводской упаковкой, в том числе транспортная, должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаем шрифтом, на русском языке.

10. Перечень товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

1. 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство моющее для туалетов и ванных комнат. - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

(в ред. Приказа Минфина Росси от 30.10.2023 г. №174н)

ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

на сумму УТВЕРЖДАЮ

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сведения о транспортировке и приемке груза

- Посмотреть таблицу с данными

3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель поставщика

(подрядчика)(должность)(подпись)(расшифровкаподписи)

"______"_____________________________20__________г.

Товары, работы, услуги приняты

(должность) (подпись)(расшифровкаподписи)

"______"_____________________________20__________г.

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

(должность)(подпись)(расшифровкаподписи)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными