Тендер - Приобретение серы газовой технической гранулированной №314998032

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение к Спецификации № 1. Техническое_задание_сера_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Приложение_к_Спецификации_№_1._Техническое_задание_сера_

Приложение № 1 к спецификации

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на приобретение серы газовой технической гранулированной

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Чита

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКПД-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических или иных документов при поставке товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица№2- Физико-химические показатели серы технической газовой гранулированной

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Отсутствуют

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировке подлежит каждая упаковочная единица (мягкий контейнер) и транспортное средство. Маркировка должна быть в соответствии с ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии со спецификацией

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Серу газовую техническую гранулированную принимают партиями. Партией считают продукт, однородный по своим показателям качества, сопровождаемый одним документом о качестве. Приемка каждой партии серы производится на складе Покупателя. Пробы отбираются покупателем согласно ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Анализ проб проводится в лаборатории УПСК АО «Хиагда». Партия считается принятой после проведения входного контроля в лаборатории заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1Поставщик предоставляет следующие технические документы:

5.2.1.1. Паспорт качества завода-изготовителя серы газовой технической гранулированной, который должен содержать:

-наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

-условное обозначение продукции;

-номер партии и дату изготовления;

-массу нетто партии;

-результаты проведенных испытаний;

-подпись и штамп отдела технического контроля (при наличии);

-обозначение технических условий.

5.2.1.2. Паспорт безопасности.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Упакованную серу газовую техническую гранулированную транспортируют повагонно в крытых железнодорожных вагонах, крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, установленными на соответствующем виде транспорта.

Груз в мягких специализированных контейнерах транспортируют на открытом подвижном составе без перегрузок в пути следования с погрузкой и выгрузкой из них на подъездных путях грузоотправителей (грузополучателей) в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов.

Не допускается погрузка серы газовой технической гранулированной в загрязненные транспортные средства.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Серу газовую техническую гранулированную хранят под навесом или на открытой площадке.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует соответствие качества серы газовой технической гранулированной требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 настоящего ТЗ, при соблюдении изложенных требований хранения и транспортирования. Гарантийный срок хранения - один год с даты поставки. Остаточный срок хранения серы технической газовой гранулированной на дату поставки должен быть не менее 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие серы газовой технической гранулированной (или эквивалента) на окружающую среду должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в Российской Федерации нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Сера газовая техническая гранулированная должна соответствовать своему назначению, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам заявляемых в данном ТЗ, а также иметь паспорт качества завода-изготовителя.

Относится к 4 классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Вызывает воспаление слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, раздражение кожных покровов, заболевание желудочно-кишечного тракта, кумулятивными свойствами не обладает.

Предельно допустимая концентрация серы в воздухе рабочей зоны - 6 мг/м 3 .

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленная им сера газовая техническая гранулированная отвечает требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 для высшего сорта. Поставщик удостоверяет качество поставляемой серы технической газовой гранулированной подлинным паспортом качества завода-изготовителя, оформленного в соответствии с техническими условиями производителя, заверенного синей печатью и с подписью Поставщика, который передается Покупателю одновременно с поставляемым Товаром.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии со спецификацией

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

1

ТЗ

Техническое задание

2

УПСК

Участок производства серной кислоты

Главный технолог Чумаков И.А.

Первый заместитель генерального

директора-главный инженер Коргун Е.В.

Проек договора/Договор поставки без аванса с обеспечением с ЕОС-качество.doc

ДОГОВОР поставки № 098/_________-Д

- Посмотреть таблицу с данными

______________________________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и

Акционерное общество «Хиагда» (АО «Хиагда»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Михайлова Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно далее именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить серу газовую техническую гранулированную (далее – «Товар») в соответствии с наименованием, технической характеристикой, качеством, количеством, в сроки и по цене, указанными в спецификации, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее – «Спецификация»).
1.2. Поставщик гарантирует, что Товар находится в его собственности и поставка Товара в соответствии с Договором не нарушает права и законные интересы третьих лиц, Товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, патентных прав, лицензионных прав, а также прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, прав на секреты производства (ноу-хау), связанных с использованием Товара или любой его части в стране Покупателя.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА

Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Поставка Товара осуществляется в адрес Покупателя (Грузополучателя), по реквизитам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при хранении и транспортировании в адрес Покупателя.

Доставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, под ответственность Поставщика и силами Поставщика или с привлечением третьих лиц любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки Товара до места поставки осуществляется Поставщиком.

В день фактической доставки Товара Покупателю (Грузополучателю) Стороны подписывают транспортную / товарно-транспортную накладную, что свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и/или веса брутто Товара для прохождения входного контроля.

Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной проводит входной контроль Товара и сопроводительной документации. При этом в указанный срок проведения входного контроля не включается период необходимый для проведения лабораторных тестов, исследований, экспертиз.

По результатам входного контроля Покупателем составляется и подписывается акт входного контроля.

При выявлении в процессе входного контроля несоответствия Товара по качеству дальнейшее взаимодействие Сторон по выявленным несоответствиям по качеству осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 4 Договора.

При выявлении в процессе входного контроля несоответствии количества и/или комплектности Товара, наличии иных нарушений условий Договора о Товаре, в том числе таре/упаковке, кроме несоответствий по качеству, обязательным является составление акта по форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25 декабря 1998 года.

Вызов представителя Поставщика для участия в приемке Товара и составлении акта по форме ТОРГ-2 является обязательным и направляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента выявления недостатков/несоответствий/дефектов в адрес Поставщика по факсу и/или электронной почте по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора.

Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова сообщить по факсимильной связи и/или электронной почте будет ли направлен представитель. Полномочия представителя Поставщика удостоверяются надлежащим образом оформленной доверенностью. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю продолжить приемку Товара до истечения установленного срока явки представителя Поставщика и составить акт по форме № ТОРГ-2 в одностороннем порядке.

Акт по форме № ТОРГ-2, в том числе составленный Покупателем в одностороннем порядке, является подтверждением факта несоответствия поступившего Товара условиям Договора и в этом случае все расходы Покупателя, включая, но, не ограничиваясь, связанные с принятием Товара на ответственное хранение, простоем вагонов и/или контейнеров с поступившим Товаром подлежат возмещению Поставщиком. При этом Поставщик обязан возместить расходы не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

С момента направления вызова представителю Поставщика срок проведения входного контроля прерывается, и время, истекшее до его перерыва, не засчитывается в новый срок.

Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающего Товара производятся Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами при составлении акта по форме № ТОРГ-2, а если такой акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика или отсутствия полномочий у представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Покупателем в таком акте.

После устранения Поставщиком недостатков/несоответствий/дефектов, выявленных по результатам входного контроля Товара, Товар подлежит повторному входному контролю. Повторный входной контроль проводится в порядке и срок, установленный Договором для проведения входного контроля, который исчисляется с момента устранения Поставщиком недостатков/несоответствий/дефектов.

Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

Несоблюдение порядка приемки Товара не может являться основанием для отказа Поставщика от удовлетворения претензий Покупателя.

Датой поставки является дата приемки Товара, указанная в товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / УПД.

Право собственности и риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

Произвести поставку Товара в адрес Покупателя в сроки в соответствии с наименованием, технической характеристикой, качеством, количеством и по цене согласно Спецификации к Договору.

Направить Покупателю следующие сопроводительные документы:
оригинал накладной (товарно-транспортной, железнодорожной) следует вместе с Товаром;
уведомление об отгрузке Товара – по факсу или электронной почте в течение двух календарных дней с момента отправки Товара;
счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и товарную накладную по форме № ТОРГ-12, утверждённой Постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25 декабря 1998 года (копии направляются по факсу или электронной почте не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки Товара, оригиналы – по почте в тот же срок) или универсальный передаточный документ (УПД) (при выставлении в бумажном носителе копия направляется по факсу или электронной почте в течение пяти календарных дней с момента отправки Товара, оригинал – по почте в по почте в тот же срок);
копию паспорта (сертификата, декларации) качества Товара и (или) других документов, удостоверяющих качество Товара.

При поставке железнодорожным транспортом ежедневно не позднее 18.00 МСК предоставлять Покупателю по электронной почте информацию о дислокации каждого вагона, контейнера, цистерны, полувагона или платформы.

Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

Обеспечить наличие у всего поставляемого Товара соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих его качество, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Безвозмездно устранить выявленные недостатки/несоответствия/дефекты Товара или осуществить его замену.

Нести ответственность за соответствие поставляемого Товара условиям Договора, согласовать с Покупателем любые изменения, касающиеся номенклатуры и требований к качеству поставляемого Товара.

Поставщик вправе:

Требовать от Покупателя своевременной оплаты Товара, при условии надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Договором, в полном объеме.

Доставить Товар досрочно по согласованию с Покупателем.

Покупатель обязуется:

Принять Товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Оплатить Товар в размере и в сроки, предусмотренные Договором.

При получении Товара от перевозчика проверить фактическое соответствие поставляемого Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

При поставке железнодорожным транспортом осуществить разгрузку поступивших вагонов (цистерн) в срок, не превышающий 3 (Трех) суток с момента подачи вагонов (цистерн) на подъездной путь Покупателя. В случае нарушения данного условия, при наличии вины Покупателя Покупатель обязан возместить Поставщику понесенные расходы на основании предоставленных Поставщиком подтверждающих документов.

Возврат порожних вагонов (цистерн) Поставщика или арендованных Поставщиком производится по электронным перевозочным документам (заготовкам) в системе АС ЭТРАН.

Покупатель вправе:

Требовать от Поставщика поставки Товара в установленный срок, соответствующего по качеству, ассортименту, комплектности, объемам и срокам его поставки, а также иным требованиям, установленным Договором.

Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, имеющего недостатки/несоответствия/дефекты, некомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата денежных средств, оплаченных за такой Товар, в соответствии с действующим законодательством РФ, до устранения недостатков, доукомплектования Товара, либо его замены.

Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены документов, предусмотренных Договором.

В случае если у Покупателя возникают претензии по качеству поставленного Товара (обнаружение недостатков/несоответствий/дефектов), ему предоставляется право заявить о них в течение гарантийного срока на Товар.

3.5. Стороны обязуются ежеквартально производить сверку по имеющимся задолженностям, взаимным расчётам и обязательствам, возникшим из Договора. В случае отсутствия задолженностей, взаимных расчётов и обязательств в данном периоде сверка не производится.

Покупатель обязуется представлять подписанные акты сверки расчётов (далее – «акт сверки»), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 8 к Договору в 2-х экземплярах.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

Обмен электронными документами (данный пункт применяется при наличии у сторон технической возможности и только для указанных в пункте электронных документов).

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@), а также приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

При отсутствии расхождений по результатам сверки по имеющимся задолженностям, взаимным расчётам и обязательствам, возникшим из Договора, осуществляемой Сторонами в соответствии с пунктом 3.5 Договора, сверка производится путем обмена электронными документами.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации. Оператором Покупателя является АО «ПФ «СКБ Контур», оператором Поставщика любой оператор, взаимодействующий с оператором Покупателя.

Условия настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения указанных документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

4. Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»

Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управления несоответствиями, планирования и осуществления контроля в области качества, а также другие процессы после ввода соответствующего функционала ЕОС-Качество в постоянную эксплуатацию, о реализации которых Покупатель уведомляет Поставщика путем направления официального письма осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 22.12.2021 N 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее - Методические указания по применению ЕОС-Качество).

Стороны обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договора указанных в пункте 4.1 Договора процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с момента заключения Договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства.

Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые являются приложением № 2 к Договору.

В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые являются приложением № 3 к Договору.

Поставщик обязан включать в договоры с поставщиками, привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору, условия, указанные в пунктах 4.1 – 4.5 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество поставщиками, являющимися изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.

Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество поставщиками, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 4.1 – 4.6 настоящего раздела.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик обязан передать Покупателю Товар, качество и упаковка которого соответствует техническим требованиям, установленным Спецификацией, действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами (условиями). Качество Товара подтверждается технической документацией (сертификатом, паспортом с отметкой ОТК, разрешением на применение технического устройства и т.п.), предоставляемой Поставщиком при поставке Товара.

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязуется передать Покупателю относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в частности, сертификаты соответствия, паспорт качества и другие необходимые документы).

Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Спецификации – приложение № 1 к Договору).

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязуется за свой счёт устранить все выявленные недостатки и (или) дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, либо заменить Товар и (или) его части ненадлежащего качества на Товар и (или) его части надлежащего качества. В противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и (или) дефекты собственными и (или) привлеченными силами с отнесением всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные Договором.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядится им в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня совершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества.

Если Поставщик в это срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе по своему усмотрению реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику.

При этом вырученное от реализации неисправного ли дефектного Товара (части Товара) или утилизации Товара передается Поставщику за вычетом необходимых расходов Покупателя.

6. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Предельная стоимость Товара (максимальная общая стоимость Товара, цена Договора) не может превышать_______________ (________) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по действующей на момент заключения Договора налоговой ставке 20 процентов (далее – «НДС») в сумме (_______________) рублей ___ копеек.

Максимальная цена Договора не может быть превышена по Договору вообще и по единице Товара, в частности.

6.2. Стоимость отдельной единицы Товара определена Спецификацией. Покупатель проводит ежегодный мониторинг расценок на единицу Товара. В случае поступления предложений о цене Товара ниже стоимости, установленной Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), Покупатель направляет Поставщику предложение о снижении стоимости единицы Товара до стоимости поступившего предложения. В случае отказа Поставщика снизить стоимость единицы Товара до цены, указанной в предложении Покупателя, Покупатель оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и без возмещения убытков Поставщику путём направления Поставщику письменного уведомления.

6.3. Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар на основании выставленного Поставщиком счёта путём перечисления денежных средств в порядке, определённом Спецификацией. В счёте указываются номер, дата Договора.

В случае выявления при входном контроле несоответствий поступившего Товара условиям Договора оплата Товара производится Покупателем только после проведения повторного входного контроля и принятия соответствующего Товара по товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / УПД.

Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика, указанный в Договоре.

Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до места поставки, расходы страхование на условиях, определенных Договором, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 168 и статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137 Поставщик обязуется своевременно выставлять Покупателю надлежащим образом оформленные счета-фактуры. Если счёт-фактура подписывается от имени Поставщика не руководителем и главным бухгалтером Поставщика, а иными уполномоченными лицами, то Поставщик обязан передать Покупателю вместе со счётом-фактурой оригиналы или заверенные Поставщиком копии действующих на дату выставления счёта-фактуры приказа (иного распорядительного документа) или доверенности Поставщика с прямым указанием на полномочие данных лиц подписывать счета-фактуры от имени Поставщика, а также документы, удостоверяющие образцы подписей уполномоченных лиц.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется предоставить Покупателю обеспечение исполнения своих обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора).

В обеспечение Договора Поставщик предоставляет:

безотзывную банковскую гарантию на бланке Банка-гаранта, подписанную уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта;

договор поручительства или независимую гарантию (за исключением банковской гарантии) с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя;

обеспечительный платеж, который производится путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

АО «Хиагда»

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделении № 8600 Сбербанка России, г. Чита

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения Договора, заключаемого в соответствии с процедурой закупки № _________________. НДС не облагается»;

Требования к юридическому лицу (в том числе к гаранту и/или поручителю), предоставляющему финансовое обеспечение в форме независимой гарантии (в том числе банковской гарантии) и/или поручительства указаны в приложении 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors.
Контрагент обязан предоставить финансовое обеспечение, выданное юридическим лицом, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на момент выдачи финансового обеспечения.
Финансовое обеспечение, выданное Поставщику, предоставленные юридическими лицами, не соответствующими критериям, указанным в настоящем пункте, в качестве меры обеспечения исполнения обязательств по Договору, не принимаются и не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Поставщика и подлежат возврату.
В случае несогласия Покупателя с банковской гарантией/договором поручительства/независимой гарантией по указанным причинам Поставщик обязан заменить ее на надлежащую в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя.

Банковская гарантия/независимая гарантия/договор поручительства должны быть оформлены по типовым формам Приложений № 4, 5, 6 к Договору. Поставщик обязан предварительно письменно согласовать с Покупателем форму банковской гарантии/независимой гарантии/договора поручительства.

Обеспечение исполнения Договора представляется в размере 5 (Пяти) % от цены Договора, что составляет _________________рублей ___копеек.

Срок действия обеспечения обязательств должен составлять срок исполнения обязательств по Договору плюс 60 (Шестьдесят) дней.

К банковской гарантии/договору поручительства/независимой гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:
заверенные уполномоченным лицом юридического лица, предоставившего финансовое обеспечение или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов юридического лица;
заверенная уполномоченным лицом юридического лица копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа;
подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени юридического лица, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества;
подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в пункте 7.2 Договора способов определяется Поставщиком.

Обеспечение исполнения Договора предоставляется Поставщиком до заключения Договора, но не ранее 10 (Десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается Договор, или не позднее 20 (Двадцати) дней с момента заключения Договора.

Поставщик вправе осуществить замену предоставленного им по Договору обеспечения исполнения Договора с одной формы обеспечения на другую из перечня, предусмотренного пунктом 7.2 Договора, при условии, что новое обеспечение соответствует требованиям Договора. При этом ранее предоставленное обеспечение не может быть возвращено Поставщику до предоставления им нового обеспечения исполнения Договора.
В случае замены обеспечения исполнения Договора, предоставленного в форме обеспечительного платежа, на другую форму обеспечения, денежные средства возвращаются Поставщику по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном запросе Поставщика, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса, но не ранее предоставления нового обеспечения исполнения Договора.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента наступления любого из указанных в настоящем пункте событий, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

Возврат Покупателем обеспечения в виде денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты поступления соответствующего запроса Поставщика. Данный запрос Поставщиком может быть направлен только после исполнения им обязательств по Договору, в обеспечение которых данное обеспечение предоставлено, плюс 60 календарных дней. Денежные средства возвращаются Поставщику за вычетом суммы неустойки, убытков, исчисленных Покупателем в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств.

Банковская гарантия/договор поручительства/независимая гарантия направляется Поставщику в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем письменного запроса Поставщика о возврате банковской гарантии/договора поручительства/независимой гарантии. Письменный запрос о возврате банковской гарантии/договора поручительства/независимой гарантии может быть направлен Поставщиком в адрес Покупателя после истечения срока действия банковской гарантии/договора поручительства/независимой гарантии. Если в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии/договора поручительства/независимой гарантии Поставщик не потребует от Покупателя возврата банковской гарантии/договора поручительства/независимой гарантии в письменной форме, то возврат Поставщику банковской гарантии/договора поручительства/независимой гарантии с истекшим сроком действия не производится.

В случае непредставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в сроки, предусмотренные пунктами 7.9 и 7.10 Договора, Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления и/или потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (Десяти) процентов от общей стоимости Товара по Договору. На данном основании контрагент может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Условия по использованию ЕОС-Договор

Взаимодействие Сторон по обмену документами в части исполнения обязательств по Договору, указанных в пунктах 2.1, 6.3, 7.9 Договора, осуществляется Сторонами посредством функционала ЕОС-Договор.
Под ЕОС-Договором в рамках Договора понимается Единая отраслевая информационная система взаимоотношений с поставщиками в части исполнения договоров.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, Покупатель и Поставщик обмениваются контактными данными назначенных работников по использованию ЕОС-Договор. Поставщик при направлении данной информации должен указать адрес электронной почты, на который ему будет направлено Покупателем электронное сообщение о необходимости подключения к ЕОС-Договор, содержащее уникальный сгенерированный код для получения доступа и инструкцию по подключению.

Поставщик обязан получить доступ к ЕОС-Договор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Покупателя электронного сообщения с уникальным кодом для подключения и получения доступа для применения ЕОС-Договор в ходе исполнения обязательств, указанных в пункте 8.1 условий по использованию ЕОС-Договор, до исполнения Договора.

Доступ к ЕОС-Договор предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению Поставщика к ЕОС-Договор, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» http://www.zakupki.rosatom.ru/new/?link=instructions.

Использование системы ЕОС-Договор не требует для Поставщика установки специального программного обеспечения, для использования ЕОС-Договор Поставщику необходим доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», который Поставщик должен самостоятельно обеспечить. Поставщик не несет затрат на обслуживание и техническую поддержку ЕОС-Договор.

При наличии технических проблем по доступу к ЕОС-Договор либо неработоспособности ЕОС-Договор Поставщик не освобождается от исполнения обязательств, определенных Договором, и обмен документами осуществляется по контактным данным, указанным в пункте 16 Договора, до устранения проблемы доступа/работоспособности ЕОС-Договор.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и гражданским законодательством Российской Федерации.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной документально подтвержденных убытков.

За нарушение сроков поставки Товара/партии Товара свыше 5 (Пяти) рабочих дней Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара/партии Товара за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательства. При этом Товар, помимо прочего, считается непоставленным (недопоставленным) до момента, когда он передан в полном комплекте и комплектации, с документами, предусмотренными Договором. Неустойка начисляется с первого дня просрочки исполнения обязательства.

За поставку некачественного или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика дополнительно к иным видам санкций уплаты штрафа в размере 10 % от цены некачественного, некомплектного Товара.

За просрочку оплаты поставленного Товара/партии Товара свыше 5 (Пяти) рабочих дней Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы денежных средств за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательства. Неустойка начисляется с первого дня просрочки исполнения обязательства.

Поставщик обязан возместить Покупателю:

Все расходы Покупателя по хранению, погрузо-разгрузочным работам, а также по возврату некачественного Товара.

Все расходы Покупателя по хранению, погрузо-разгрузочным работам, а также возврату Товара, поставленного Поставщиком сверх количества, указанного в Спецификации.

При поставке Товара железнодорожным транспортом все расходы, понесенные Покупателем, включая штраф за задержку вагонов (контейнеров) свыше нормативного времени оборота вагонов (контейнеров), в случае, если задержка вагонов (контейнеров), принадлежащих перевозчику либо собственнику вагонов, под грузовыми операциями на железнодорожных путях необщего пользования Покупателя сверх нормативного времени произошла по вине Поставщика, в том числе вследствие поставки Товара в ненадлежащем количестве и/или ненадлежащего качества.

При поставке Товара железнодорожным транспортом в случае если при возврате Покупателем порожних вагонов в системе АС ЭТРАН, на момент сдачи вагона ответственному сотруднику ОАО «РЖД» (приемосдатчику), отсутствуют надлежащим образом оформленные электронные перевозочные документы (заготовки) на соответствующий вагон – Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Две тысячи четыреста) рублей за каждые сутки простоя одного вагона.

Покупатель при согласии Поставщика может удержать из суммы, причитающейся Поставщику за поставленный по Договору Товар, сумму фактических расходов, понесенных Покупателем в соответствии с пунктом 8.6 Договора. Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное обоснование суммы понесенных Покупателем расходов.

Поставщик несёт ответственность за качество поставляемого Товара вне зависимости от того, кто является его производителем.

В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения обязательств.

Взыскание неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.

Стороны вправе не взыскивать неустойку, а также причиненные убытки, предусмотренные условиями Договора. Учёт указанных сумм производится любой из Сторон со дня получения другой Стороной соответствующего требования.

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по Договору, нарушающего права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.
9.13. Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешать в претензионном порядке.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

В случае неудовлетворения Поставщиком обоснованных претензионных требований Покупателя либо не предоставления Поставщиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Покупатель вправе удержать сумму претензионных требований из суммы, причитающейся Поставщику за поставленный по Договору Товар.

Вариант для предприятий Госкорпорации «Росатом»

11.5. При невозможности урегулирования споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в претензионном порядке они подлежат разрешению путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщика: [адрес электронной почты]

Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Вариант для договоров между предприятием и внешним контрагентом – резидентом Российской Федерации, а также для договоров, в рамках, исполнения которых осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну:

11.5. При невозможности урегулирования споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в претензионном порядке они могут быть переданы заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края.

Вариант для договоров между предприятием и внешним контрагентом – нерезидентом Российской Федерации:

11.5. При невозможности урегулирования споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в претензионном порядке они подлежат разрешению по выбору истца:

путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщика: [адрес электронной почты]

Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

11.6. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением Договора, если иное не предусмотрено Договором, считается конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, указанные в приложении № 7 к Договору, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 3 (Трёх) календарных дней с момента совершения таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, а также информацию (с учетом произошедших изменений) в виде подписанного уполномоченным представителем Поставщика документа по форме приложения № 7 к Договору.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).

Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьёй 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения, определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор заключён сроком до « »______________ 20____ года 1 включительно. Срок окончания действия Договора наступает либо после приобретение Товара в объеме равном предельному по стоимости или количеству, либо по истечению срока, указанного в настоящем пункте, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Возникшие из условий Договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

Календарные даты, приведённые на титульной странице Договора при его составлении или нанесённые собственноручно представителями Сторон при подписании Договора, означают, соответственно, день составления Договора, день подписания Договора представителем соответствующей Стороны, и могут считаться моментом заключения Договора, если это не противоречит условию, предусмотренному пунктом 15.1 Договора.
Календарная дата на титульной странице Договора, приведённая при его составлении или нанесённая по согласованию Сторон после заключения Договора, используется как учётная дата при составлении Сторонами документов, предусмотренных Договором, и при ведении Сторонами переписки со ссылкой на Договор.

Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Соглашение Сторон об изменении Договора совершается в письменной форме путём составления документа, выражающего содержание соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон. Несоблюдение данного требования в соответствии с пунктом 2 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации влечёт недействительность указанного соглашения.

Покупатель вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления без обращения в суд и без возмещения убытков Поставщику в случае:

неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (два и более раза) или нарушения сроков поставки Товара на срок более 30 календарных дней;

при поставке Товара с существенными нарушениями требований к качеству;

при просрочке Поставщиком установленного срока устранения недостатков/ несоответствий/дефектов, а равно, если замененный Товар повторно не соответствует условиям Договора, нормативной документации;

если Поставщик не соответствует установленным документацией размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником размещения заказа;

в случае, если Покупателю в течение срока действия Договора стало известно о том, что сведения о Поставщике были включены в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли.

Покупатель вправе также в этом случае потребовать от Поставщика возмещения убытков.

В случае, расторжения Договора по решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

Поставщик дает свое согласие Покупателю на передачу информации и документации (в том числе первичных учетных документов), полученной Покупателем в связи с исполнением Договора, а также копии Договора, в Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) АО «Гринатом», который на профессиональной и долгосрочной основе оказывает Покупателю услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.
Стороны согласовали условие о том, что оформления дополнительных письменных согласований и разрешений для передачи Покупателем информации и документации (в том числе, первичных учетных документов) в АО «Гринатом» не требуется.

Стороны обязаны информировать друг друга в течение не более чем пяти рабочих дней со дня, когда Сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях:

Об изменениях любых реквизитов, указанных в соответствующем разделе Договора.

Об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени Стороны документы в целях исполнения Договора.

О решениях, принятых органами управления Сторон о реорганизации или ликвидации.

Все изменения/дополнения банковских реквизитов Сторон оформляются путём заключения дополнительного соглашения к Договору.

Договор, подписанный полномочными представителями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи или электронной почте до обмена оригиналами. При этом Сторона, от которой исходит оферта, обязана подписать и выслать оригинал Договора другой Стороне для подписания, а другая Сторона в течение десяти дней с момента получения оригинала Договора обязана его подписать и направить соответствующие экземпляры Договора в адрес Стороны, от которой исходит оферта.

Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подписан уполномоченными представителями Сторон. Последняя из подписавших Договор Сторон обязана передать другой Стороне 1 (Один) экземпляр Договора.

Все документы к Договору, передаваемые посредством электронной и/или факсимильной связи, имеют юридическую силу. Обмен оригиналами документов обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, передаваемые посредством электронной и/или факсимильной связи, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного текста. Риск искажения информации несёт Сторона, направившая информацию.

. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в соответствующем разделе Договора.
Уведомление считается полученным адресатом в день направления факсимильного сообщения, письма по электронной почте, или на десятый день после отправления заказного письма.

Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленному в письменной форме.

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Условия по использованию электронной подписи в информационной системе ЕОС-Качество.

Приложение № 3 - Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями.

Приложение № 4 –Форма банковской гарантии.

Приложение № 5 – Форма независимой гарантии.

Приложение № 6 - Форма договора поручительства.

Приложение № 7 - Форма представления информации.

Приложение № 8 – Форма акта сверки взаиморасчётов.

РЕКВИЗИТЫ и подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

^ Календарная дата определяется при заключении договора и рассчитывается исходя из следующего: срок выполнения обязательств Поставщиком по Договору + срок приемки по Договору+ срок оплаты Покупателем.

Проек договора/Приложение № 1. Спецификация.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПроек договора/Приложение № 2 к спецификации_Форма заявки.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПроек договора/Приложение № 2. Условия об использовании ЕП в ЕОС-Качество

Приложение № 2 к Договору

Условия

по использованию электронной подписи в информационной системе

«Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

1. Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее - УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее - ПДС).

2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

5. Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

6. Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

7. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

8. При отсутствии электронной подписи у работников Сторон, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется Сторонами по Договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

9. Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (Сторонам по Договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-centers.

10. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки "- электронного документа. УКЭП - отсоединенная".

При использовании УКЭП Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с пунктом 4.6 Методических указаний.

11. Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (Сторонам по Договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

12. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

13. Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по Договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиПроек договора/Приложение № 3. Условия об ответственности ЕОС-Качество

Приложение № 3 к Договору

Условия об ответственности за нарушение требований

по использованию ЕОС-Качество, установленных

Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество

1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (в актуальной редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству, далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо в случае если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

Вариант для договоров, цена которых не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (Десяти миллионов) рублей

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

Поставщик освобождается от ответственности за нарушение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, если просрочка подписания Плана коррекции и временных сдерживающих действий и/или подписания Акта об устранении несоответствиями вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор с Поставщиком; конечным заказчиком ОИАЭ; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

Вариант для договоров между предприятием и внешним контрагентом

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

2) (1)) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество либо отклонение Покупателем указанных документов без обоснования;

Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

Вариант для договоров, цена которых не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (Десяти миллионов) рублей

Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

Вариант для договоров между предприятием и внешним контрагентом

3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных).

4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика _________ на электронную почту Покупателя ________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения Договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний).

Вариант для предприятий ГК «Росатом»

3. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя _________ соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения).

4 (5). Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Поставщиком для нарушения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1.1 настоящих условий, будет являться отсутствие в ЕОС-Качество, подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в пункте 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий и/или подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в п. 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Акта об устранении несоответствия, в сроки, указанные в подпункте 2) пункта 1.1 настоящих условий.

5 (6). Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

6 (7). Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в Договоре, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в Договоре, и является основанием для претензии Покупателя в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроек договора/Приложение № 4. Форма банковской гарантии

Приложение № 4 к Договору

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ № ___

_______________________ «__» ________ 20___ года

1. ___ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ___, действующего(й) на основании ___, по просьбе ___ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ___ (наименование Бенефициара, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах ___ (___) рублей в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) № _______ от _______________ на (указывается предмет договора) ________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор)

либо

по договору (наименование договора) на (указывается предмет договора) ________, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/основание для заключения договора с единственным поставщиком со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Договор).

2. Редакция данного пункта выбирается в зависимости от того, какие обязательства обеспечиваются по Договору.

Вариант 1. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его обязательств (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) перед Бенефициаром, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь:

обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

иные обязательства, если предусмотрено Договором.

Вариант 2. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса.

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

Вариант 3. В случае предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его гарантийных обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором.

3. Настоящая Гарантия вступает в силу с «___» ____ 20__ г. и выдана на срок до «___» ____ 20__ г. включительно (если Гарантия выдается после начала действия обеспечиваемого обязательства, необходимо указать в Гарантии, что она распространяет свое действие на обязательства сторон, возникшие с начала действия обеспечиваемого обязательства).

4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее - Требование по Гарантии) должно быть предоставлено в письменной форме на бумажном носителе и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в электронном виде в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС (могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений).

Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

При направлении Требования по Гарантии в письменной форме на бумажном носителе, Бенефициар одновременно направляет Гаранту следующие документы:

платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (доверенность) (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту до окончания срока действия Гарантии:

курьерской службой/нарочным по адресу: ___________,

либо

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: __________________.

Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС (могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений) через банк Бенефициара на адрес Гаранта ________________ (указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии. Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара. В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии и приложенных к нему документов не требуется

5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Требования по Гарантии, осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения требования об уплате по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в Требовании по Гарантии.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом своих обязательств по Гарантии.

7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом Забайкальского края. Применимым правом является право Российской Федерации.

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

10. По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

11. Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях".

С уважением,

________________________

(подпись и печать банка)

Проек договора/Приложение № 5. Форма независимой гарантии

Приложение № 5 к Договору

Форма независимой гарантии

Дата выдачи

г. ______________ «__» _______ 20_г.

______________________ (указывается наименование коммерческой организации, реквизиты, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП и пр.) [1] (далее – Гарант) в лице ____________________ (указывается должность, ФИО), действующего на основании __________________ (указывается документ, предоставляющий полномочия на подписание, например, устав, доверенность), по просьбе _________________ (указывается наименование организации, чьи обязательства обеспечиваются Гарантом, реквизиты, место нахождения) (далее – Принципал) дает в пользу ________________ (указывается наименование организации – кредитора, которой предоставляется гарантия) (далее – Бенефициар) обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара определенную настоящей независимой гарантией денежную сумму (далее – Сумма гарантии) по договору ________ (указывается наименование договора), заключаемому на основании ______ (указываются реквизиты протокола закупочной комиссии либо основание для заключения договора по результатам неконкурентной закупки со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом») (далее – Основное обязательство), на следующих условиях:

1. Настоящая независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом ___________ (указываются обязательства, которые требуется обеспечить в соответствии с закупочной документацией либо с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», если договор заключается по результатам неконкурентной закупки) перед Бенефициаром, предусмотренн__ Основным обязательством.

2. Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство уплатить Бенефициару Сумму гарантии независимо от действительности Основного обязательства.

3. Настоящая Гарантия вступает в силу с «___» ____ 20__ г. и выдана на срок до «___» ____ 20__ г. включительно (если Гарантия выдается после начала действия обеспечиваемого обязательства, необходимо указать в Гарантии, что она распространяет свое действие на обязательства сторон, возникшие с начала действия обеспечиваемого обязательства).

4. Сумма Гарантии составляет ____________________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей.

5. Сумма Гарантии должна быть выплачена __________ (указываются обстоятельства, при наступлении которых Бенефициару выплачивается сумма Гарантии).

6. Передача Бенефициаром прав по Гарантии другому лицу допускается при одновременной уступке тому же лицу прав по Основному обязательству без согласия Гаранта.

7. Гарантия не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке.

8. Требование Бенефициара об уплате Суммы гарантии (далее - Требование) должно быть представлено Гаранту в письменной форме с приложением документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

9. Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В Требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

10. Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ____________________ до окончания срока действия настоящей Гарантии.

11. Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара.

12. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его Требования, если это Требование не соответствует условиям Гарантии либо представлено Гаранту по окончании срока действия Гарантии.

Гарант должен уведомить об этом Бенефициара и Принципала в срок, предусмотренный п. 11 Гарантии, указав причину отказа.

13. Гарант несет ответственность перед Бенефициаром и Принципалом за необоснованное приостановление платежа.

14. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено уплатой Суммы гарантии.

15. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, необоснованного приостановления платежа Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Бенефициара, установленного п. 10 Гарантии.

16. Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара, указанный в его Требовании.

17. Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей Гарантии, несет Гарант.

18. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

а) уплатой Бенефициару суммы гарантии;

б) окончанием срока, на который выдана Гарантия;

в) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;

г) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

19. Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

20. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом Забайкальского края. Применимым правом является право Российской Федерации.

21. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

__________________________

Текст, указанный курсивом, исключается при формировании итоговой версии гарантии ↑

Проек договора/Приложение № 6. Форма договора поручительства.doc

Приложение № 3 к Договору

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____________

(используется в случае, если Поручителем выступает не организация Госкорпорации «Росатом», Кредитором является организация Госкорпорации «Росатом»)

Город Чита Забайкальского края «___» _________ 20__ г.

(Не Госкорпорация «Росатом» / не организация Госкорпорации «Росатом»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ______________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Хиагда» (АО «Хиагда»), именуемое в дальнейшем «Кредитор» в лице, ______________________, действующ__ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поручительства (далее – «Поручительство») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение ______________________ (далее - Должник) его обязательств по Основному договору.

Основной договор – _____________________________ (указываются реквизиты договора), заключенный между Должником и Кредитором:

на _______________________________________ (указывается предмет договора),

с общей ценой договора ____________________) рублей ___ копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать).

Поручительство действует с момента подписания до «___» ___________ 20__ г.

1.3. Поручитель согласен с тем, что в случае изменения Основного договора Поручитель продолжает отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств на измененных условиях.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору, Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.3. Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – «Требование»).

Поручитель обязан по первому письменному обоснованному требованию Кредитора безоговорочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору в полной мере требуемую сумму.

2.2. Датой оплаты Поручителем суммы обеспечения по Поручительству считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.3. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

2.4. Для предъявления Кредитором требования к Поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обеспеченных обязательств по Основному договору, независимо от того, знал Поручитель о таком неисполнении или ненадлежащем исполнении или не знал. Право Кредитора на предъявление требования к Поручителю не обусловлено наступлением иных обстоятельств. Кредитор по письменному запросу Поручителя предоставляет Поручителю информацию о размере задолженности Должника по Основному договору, а также о порядке исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.

2.5. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.3 Поручительства;

если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

После исполнения Поручителем всех обязательств должника по Основному договору, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя.

2.7. Поручительство остается действительным в случае признания основного договора недействительным в части возврата всего полученного Должником по недействительной сделке.

2.8. В случае признания Основного договора незаключенной/недействительной сделкой по любым основаниям, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по возврату всего полученного по Основному договору.

2.9. В случае неисполнения требования об уплате по настоящему Поручительству в установленный в п. 2.1. срок Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Кредитора, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Кредитора.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
3.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;
заключение и (или) исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,
Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В течении дней с даты заключения договора Поручитель должен предоставить Кредитору заверенные копии следующих документов:

бухгалтерская отчетность за два последних отчетных года, с подтверждением представления в налоговый орган в установленном порядке;

учредительные документы Поручителя.

По письменному, с указанием обоснования, требованию Кредитора Поручитель обязан предоставить иные отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования или направить в адрес Кредитора мотивированный отказ.

Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью Поручителя и подписаны уполномоченным лицом Поручителя.

4.2. Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

4.3. (выбирается требуемый вариант условия, текст курсивом и иные варианты удаляются)

Вариант условия для случая, если в рамках договора не предполагается обмен информацией ограниченного доступа и договор заключается между организациями отрасли:

В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами в соответствии с условиями договора 131 о присоединении к Единой отраслевой политике защиты информации, составляющей коммерческую тайну в Госкорпорации "Росатом" и ее организациях от 02.09.2016 N 1/10804-Д (далее - Договор о присоединении), который Стороны акцептовали в порядке, установленном Договором о присоединении. Если Сторонами Договор о присоединении не заключался, то обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, будет осуществляться только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну.

В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться Сторонами в соответствии с условиями, установленными приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.10.2018 N 1/1230-П, с которым Стороны ознакомлены на дату заключения Договора.

Вариант условия для случая, если в рамках договора не предполагается обмен информацией ограниченного доступа и договор заключается с внешним контрагентом:

В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну.

В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться только после заключения Сторонами соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования").

Вариант условия для случая, если в рамках договора будет осуществляться обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, и договор заключается с организацией отрасли, которая акцептовала Договор о присоединении:

В рамках настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей коммерческую тайну Сторон. Условия, связанные с обеспечением охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, регулируются договором о присоединении к Единой отраслевой политике защиты информации, составляющей коммерческую тайну в Госкорпорации "Росатом" и ее организациях от 02.09.2016 N 1/10804-Д (далее - Договор о присоединении), который Стороны акцептовали в порядке, установленном Договором о присоединении.

Вариант условия для случая, если в рамках договора будет осуществляться обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, и договор заключается с организацией отрасли, которая не акцептовала Договор о присоединении, или с внешним контрагентом:

В рамках настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей коммерческую тайну Сторон. Условия, связанные с обеспечением охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, регулируются договором о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну.

Вариант условия для случая, если по договору предполагается передача служебной информации ограниченного распространения и договор заключается с внешним контрагентом:

В рамках настоящего Договора осуществляется обмен служебной информацией ограниченного распространения. Условия передачи служебной информации ограниченного распространения регулируются Соглашением о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования").

Вариант для случая, если по договору предполагается передача служебной информации ограниченного распространения и договор заключается с организацией отрасли:

Условия обмена Сторонами служебной информации ограниченного распространения регулируется приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.10.2018 N 1/1230-П. Стороны ознакомлены с указанным приказом на дату заключения Договора.

Вариант для случая, если информация, связанная с исполнением договора, являются конфиденциальной информацией (не коммерческая тайна и не служебная информация ограниченного распространения):

Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

4.4. Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поручителя, направленные с адреса электронной почты Поручителя _________________ на адрес электронной почты Кредитора______________________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.5. Поручитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события письменно уведомить Кредитора с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

- об изменении своего юридического статуса, организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, других реквизитов;

- о смене руководства, внесении изменений в учредительные документы и/или изменений в составе коллегиальных органов управления Поручителя;

- о принятии Поручителем или иным лицом решения о предстоящей реорганизации или ликвидации Поручителя, о возбуждении в отношении поручителя дела о несостоятельности (банкротстве);

- о наступлении каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Поручительства, и о мерах, принимаемых Поручителем для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего поручительства.

4.6. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и направляться любыми из способов, перечисленных в п. 4.6 Поручительства. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если их направление будет иметь соответствующее подтверждение.

4.7. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства считаются доставленными:

- при направлении сообщений/уведомлений в письменном виде по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений (в частности, DHL, EMS, FedEx) или с вручением под расписку:

1) в дату, указанную организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке в уведомлении о вручении сообщения/уведомления;

2) в дату, указанную Стороной-получателем на копии сообщения/уведомления при его вручении под расписку;

3) в дату отказа Стороны-получателя от получения сообщения/уведомления;

4) в дату, на которую сообщение/уведомление, направленное по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Стороны-получателя, указанному в настоящем Поручительстве, дополнительных соглашениях или в письменном уведомлении Стороны-получателя об изменении адреса для направления ей сообщения/уведомления, не вручено в связи с отсутствием адресата;

- при направлении посредством системы СВИФТ – с момента присвоения сообщению/уведомлению системой статуса «получено»;

4.8. Поручительство будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Поручительство подписано в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора.

4.10. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поручитель: [адрес электронной почты]

Кредитор: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

4.11. Поручитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Кредитором и принятые Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

3) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поручителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поручитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Кредитором при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним".

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ ________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН ________________, ОГРН _____________, КПП ____________, ОКПО ___________

Расчетный счет ____________________, в ___________________

кор. счет № ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

КРЕДИТОР________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН _________________, ОГРН _______________, КПП ____________, ОКПО ________

Расчетный счет ____________________, в ___________________

кор. счет № ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиПроек договора/Приложение № 7. Форма представления информации.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПроек договора/Приложение № 8. Форма акта сверки взаиморасчетов

Приложение № 5 к Договору

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроек договора/

Приложение № 1 к спецификации

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на приобретение серы газовой технической гранулированной

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Чита

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКПД-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических или иных документов при поставке товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица№2- Физико-химические показатели серы технической газовой гранулированной

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Отсутствуют

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировке подлежит каждая упаковочная единица (мягкий контейнер) и транспортное средство. Маркировка должна быть в соответствии с ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии со спецификацией

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Серу газовую техническую гранулированную принимают партиями. Партией считают продукт, однородный по своим показателям качества, сопровождаемый одним документом о качестве. Приемка каждой партии серы производится на складе Покупателя. Пробы отбираются покупателем согласно ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Анализ проб проводится в лаборатории УПСК АО «Хиагда». Партия считается принятой после проведения входного контроля в лаборатории заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1Поставщик предоставляет следующие технические документы:

5.2.1.1. Паспорт качества завода-изготовителя серы газовой технической гранулированной, который должен содержать:

-наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

-условное обозначение продукции;

-номер партии и дату изготовления;

-массу нетто партии;

-результаты проведенных испытаний;

-подпись и штамп отдела технического контроля (при наличии);

-обозначение технических условий.

5.2.1.2. Паспорт безопасности.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Упакованную серу газовую техническую гранулированную транспортируют повагонно в крытых железнодорожных вагонах, крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, установленными на соответствующем виде транспорта.

Груз в мягких специализированных контейнерах транспортируют на открытом подвижном составе без перегрузок в пути следования с погрузкой и выгрузкой из них на подъездных путях грузоотправителей (грузополучателей) в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов.

Не допускается погрузка серы газовой технической гранулированной в загрязненные транспортные средства.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Серу газовую техническую гранулированную хранят под навесом или на открытой площадке.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует соответствие качества серы газовой технической гранулированной требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 настоящего ТЗ, при соблюдении изложенных требований хранения и транспортирования. Гарантийный срок хранения - один год с даты поставки. Остаточный срок хранения серы технической газовой гранулированной на дату поставки должен быть не менее 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие серы газовой технической гранулированной (или эквивалента) на окружающую среду должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в Российской Федерации нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Сера газовая техническая гранулированная должна соответствовать своему назначению, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам заявляемых в данном ТЗ, а также иметь паспорт качества завода-изготовителя.

Относится к 4 классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Вызывает воспаление слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, раздражение кожных покровов, заболевание желудочно-кишечного тракта, кумулятивными свойствами не обладает.

Предельно допустимая концентрация серы в воздухе рабочей зоны - 6 мг/м 3 .

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленная им сера газовая техническая гранулированная отвечает требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 для высшего сорта. Поставщик удостоверяет качество поставляемой серы технической газовой гранулированной подлинным паспортом качества завода-изготовителя, оформленного в соответствии с техническими условиями производителя, заверенного синей печатью и с подписью Поставщика, который передается Покупателю одновременно с поставляемым Товаром.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии со спецификацией

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

1

ТЗ

Техническое задание

2

УПСК

Участок производства серной кислоты

Главный технолог Чумаков И.А.

Первый заместитель генерального

директора-главный инженер Коргун Е.В.