Тендер - Приобретение моющих средств №272409654

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Описание_объекта_закупки_моющие_ПД_апрель_2024.docx
• проект_договора_для_ЭМ_товар.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть54 Просмотр сведений о закупке «Приобретение моющих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2991

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Приобретение моющих средств

Описание объекта закупки: Приобретение моющих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.70

Дата размещения закупки: 13.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок завершения подачи оферт: 14.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Сопроводительные документы: В соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛИЦА ТАЗАЕВА, 22/ЛИТ. А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛИЦА ТАЗАЕВА, 22/ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4253

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Григорьева

Имя Наталья

Отчество Вячеславовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на приобретение моющих и дезинфицирующих средств и средств гигиены

для ГБДОУ детский сад № 29 Колпинского района СПб в 2023 году.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Спецификация товара и адреса поставки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара,

позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

- Посмотреть таблицу с данными

Главный распорядитель средств бюджета: АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственный заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга

Договор № от

Предмет договора:

Сумма договора: руб.

Финансирование: Бюджет 202_ года

- Посмотреть таблицу с данными

Способ определения поставщика: у ед.поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

Гражданско-правовой договор №

Санкт-Петербург «» 202_ г.

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, в лице_____________________________, действующего на основании______________________, [1] с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке _________________ (далее – товар) в 202_ году для нужд___________________________, а Заказчик – принять и оплатить товар на условиях Договора.

Номенклатура, характеристики, свойства, ассортимент, количество поставляемого товара, а также другие его характеристики определяются Приложением № 1 к Договору, а также иными условиями Договора.

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красных Партизан, д. 12, лит. А.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору ___________ (___________________), в том числе НДС. [2]

В случае если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет заверенную копию Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения.

Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика по упаковке, хранению товара, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, а также все иные расходы, связанные с выполнением условий Договора.

2.2. Авансирование (предварительная оплата) Договора не предусмотрено.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств по Договору.

2.4. Изменение цены Договора возможно в случае:

2.4.1. Снижения цены Договора по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товара, качества товара и иных условий Договора.

2.4.2. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Договором количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Договором количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.5. Оплата поставки товара производится Заказчиком в безналичной форме, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств, по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет средств, предусмотренных Заказчику ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 202_ год в соответствии с Бюджетом Санкт-Петербурга на 202_ год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 202_ год и на плановый период 202_ и 202_ годов».

2.6. Заказчик производит оплату поставленного товара в соответствии с условиями Договора в течение десяти рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры. [3]

2.7. В случае, если исполнителем по Договору является юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Порядок поставки и сроки приемки товара

Поставка товара осуществляется одной партией в полном объеме в течение________________________.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, в том числе восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Поставка товара включает в себя доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы товара из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по рабочим дням с 9.00 до 16.00 час. по московскому времени.

Поставщик должен не позднее, чем за двадцать четыре часа до предполагаемого времени поставки товара согласовать с представителем Заказчика по телефону _________________ дату и время поставки.

• В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара Заказчик осуществляет приемку и проверку соответствия характеристик товара, указанных в Приложение № 2 к Договору, оформление и подписание товарной накладной.
• Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого просрочена или совершена с нарушениями условий настоящего Договора.
• Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, в соответствии со статьей 94 Закона.
• Для проверки поставки товара заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится заказчиком лично (в случае создания заказчиком приемочной комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек), либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. Эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.
• По результатам проведенной заказчиком экспертизы оформляется заключение, на основании которого заказчиком осуществляется приемка поставленного товара, подписание товарной накладной, либо Поставщику Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной, содержащий перечень несоответствий по поставке товара условиям Договора с указанием срока их устранения.
• В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Договора либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
• Днем окончания приемки товара считается день подписания заказчиком и Поставщиком товарной накладной.
• Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после ее подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.
• Право собственности на товар переходит к заказчику с момента получения товара на основании надлежаще оформленной товарной накладной.

Права и обязанности Сторон

Заказчик:

Обязан осуществить приемку товара, надлежащего качества, в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

Обязан оплатить принятый товар в случае надлежащего исполнения обязательств по Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Вправе требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств в соответствии с Договором.

Вправе осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Вправе отказаться от принятия и оплаты товара, несоответствующего условиям Договора.

Вправе требовать от Поставщика представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора.

Вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, не соответствующих требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также уплаты Поставщиком неустойки.

Поставщик:

Обязан поставить заказчику качественный товар в соответствии с условиями Договора, в ассортименте, в сроки и по адресу, определенному Договором.

При поставке товара обязан осуществить доставку по адресу, определенному Договором и погрузочно-разгрузочные работы, включающие в себя выгрузку из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном заказчиком.

По окончании погрузо-разгрузочных работ многооборотная тара и средства пакетирования возвращаются транспортом поставщика обратным рейсом.

Обязан осуществить сдачу-приемку товара в порядке, определенном Договором.

Обязан передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Договором.

Обязан предоставить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

Обязан поставить недопоставленный товар в течение 48 часов с момента уведомления заказчиком о недопоставке (в т.ч. нарушении комплектации).

Обязан за свой счет и своими силами заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение 48 часов с момента уведомления заказчиком.

Обязан незамедлительно представить эксперту (экспертной организации) материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Договора и (или) отдельным этапам исполнения Договора.

Обязан исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Договору указания заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном товаре.

Вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от заказчика.

Вправе требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

Вправе привлекать к исполнению обязанностей по Договору третьих лиц (субподрядчиков), неся ответственность за их действия по Договору в полном объеме, как за свои собственные.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: [4]

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно) и составляет 1000 руб. 00 коп.

• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора(отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
• Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:
• Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере утвержденных постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042

10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн.руб.

• • Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке: [5]

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей и составляет 1000 руб. 00 коп.

• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату по Договору в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Поставщику в соответствии с условиями ответственности последнего по Договору. В этом случае оплата по Договору осуществляется на основании товарной накладной, в которой заказчиком делается отметка о:

сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями Договора, размере неустойки, подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

Качество товара и гарантии качества

6.1 Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им товара, стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. При поставке Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованием действующего законодательства.

6.2. Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Договором или заказчиком.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с Договором и исчисляется со дня сдачи-приемки товара. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в течение остаточного срока годности не менее 12 мес.

7. Действия непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 3 (трех) дней.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Прочие условия

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, но не позднее 31.12.202_. По истечении указанного срока обязательства Сторон по Договору прекращаются полностью за исключением гарантийных обязательств, установленных Договором.

Обязанность заказчика по оплате надлежаще поставленного Поставщиком и принятого заказчиком товара наступает не ранее даты регистрации Договора.

• При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных заказчиком.
• Прекращение (окончание) срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.
• Стороны обязаны не позднее 2-х (двух) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских и других реквизитов, определенных Договором и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Договора.
• Все имущество, поступающее к Поставщику от заказчика либо создаваемое или приобретаемое в рамках выполнения Договора, является собственностью заказчика.
• Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
• Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны передают на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
• Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Поставщика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Договоре, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Договоре.

Уведомление считается полученным:

- в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщику под расписку;

- или в день вручения корреспонденции (уведомления) Поставщику, указанному в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанным в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

• По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в следующих случаях:

9.11.1. существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.11.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

9.11.3. в случае получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Договора, предоставленного в виде банковской гарантии, в том числе выразившейся в получении не подтверждения ее выдачи соответствующим банком.

• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
• До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора проводится экспертиза поставленного товара.
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
• Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
• Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
• При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения Договора Заказчик осуществляет закупку товара поставка, которого являлось предметом расторгнутого Договора, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
• К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация товара и расчет цены Договора.

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано ЭП Подписано ЭП

Приложение № 1

к Договору №

от

Спецификация товара и расчет цены Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано ЭП Подписано ЭП

Указывается полное наименование, должность уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии); название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя; для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность. ↑

В случае если поставка товара (товар) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения), то в данном пункте вместо слов «включая НДС (___%)» указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑

В случае, если участник аукциона, с которым заключается Договор, не является налогоплательщиком НДС, счет-фактура не оформляется. ↑

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленным постановлением Правительства Российской Федерации

от 30.08.2017 № 1042. ↑

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. ↑