Тендер - Приобретение лакокрасочных материалов №270017163

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

1 Описание объекта закупки (Техническое задание).docx

Утверждаю:

Глава Романовского муниципального района Саратовской области

________________/А.И.Щербаков/

М.п.

Техническое задание

на приобретение лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Все поставляемые товары должны быть новыми, не использованными, иметь сертификаты качества и соответствия.

В случае нарушения срока поставки, несоответствия наименования, характеристики, количества поставляемых изделий, комплектности, гарантийного обслуживания, отсутствия хотя бы одного сертификата, а также отказ от разгрузочных работ (которые осуществляются силами Поставщика) товар не принимается. Заказчик составляет акт несоответствия товара объявленным требованиям и направляет товар в адрес Поставщика.

2. Гарантии качества товара:

Поставщик гарантирует, что качество и безопасность поставляемого Товара соответствуют ГОСТу или ТУ, действующим стандартам, утвержденным на данный вид Товара, имеются сертификаты, необходимые для данного вида Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать гарантийному сроку производителя, указанному в техническом паспорте.

Место поставки товара:

РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСаратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Народная, д.10

Срок поставки товара: не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем заключения контракта.

Составил: _____________________ Т.Ю. Сапрыкина

Проверил________________________ В.П. Исупов

2 Проект контракта.docx

Утверждаю

Глава Романовского

муниципального района

Саратовской области

_______________ А.И. Щербаков

м.п.

ПРОЕКТ

Контракт № ______

на приобретение лакокрасочных материалов

р.п. Романовка « »___________2024 г.

Администрация Романовского муниципального района Саратовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального района Щербакова Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, поставить Заказчику лакокрасочные материалы (далее по тексту – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

Наименование, количество поставляемого товара, цена Товара за единицу измерения и иные характеристики поставляемого Товара определены в Приложении №1 «Спецификация» к настоящему контракту, являющемуся его неотъемлемой частью.

Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим контрактом товар свободен от прав третьих лиц.

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

Товар соответствует стандартам экологической безопасности, действующим на данном товарном рынке.

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ,

СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Право собственности на Товар, а также все риски случайной порчи и/или утраты переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной и акта приемки поставленного товара.

Срок поставки товара: Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем заключения контракта.

Место поставки товара: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСаратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Народная, д.10.

ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР

Цена контракта составляет __________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС/ НДС не облагается. В цену включены все расходы на погрузку, перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов, информационных услуг и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта.

*Участник размещения заказа, освобожденный от уплаты НДС согласно действующему законодательству РФ, представляет цену без НДС.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракте сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу), в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Источник финансирования - Бюджет Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.
• Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
• На основании ч. 3 ст. 94 Федерального Закона экспертиза поставленного товара осуществляется Заказчиком своими силами.
• Приемка товара, предусмотренного настоящим контрактом, для проведения экспертизы осуществляется представителями Заказчика в присутствии представителей Поставщика в день поставки товара.
• Общий срок проведения экспертизы составляет не более 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара.
• В случае, если:
• Поставленный товар соответствует требованиям настоящего контракта – уполномоченными лицами Заказчика, Заказчиком и Поставщиком подписывается акт приемки поставленного товара (Приложение № 2 «Акт приемки поставленного товара») в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается Поставщику.
• Поставленный товар не соответствует требованиям настоящего контракта - Заказчиком, в срок, указанный в п. 3.7 контракта, направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приемки поставленного товара, а также требование об устранении выявленных несоответствий поставленного товара и сроки их устранения.
• Расчеты между сторонами контракта производятся в рублях РФ, в безналичном порядке, на основании выставленного Поставщиком счета и/или счета-фактуры, путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами товарной накладной и акта приемки поставленного товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Поставщика:

Обеспечить выполнение заявки на товар в объеме, оплачиваемом Заказчиком.

Обеспечить поставку товара по ценам за единицу продукции, предусмотренным в настоящем контракте.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе поставки товара Поставщик допустил отступление от условий контракта, ухудшивших качество поставляемой продукции.

Нести ответственность за поставленный товар.

В случае изменения почтовых и иных реквизитов уведомлять Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней.

Поставщик вправе:

• • Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар на основании представленных счета или счета-фактуры, товарной накладной, а также подписанного Заказчиком документа о приемке товара.
  • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и расторгнуть контракт.
  • Требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
• Обязанности Заказчика:
• Выполнять условия настоящего контракта. Оплачивать товар по цене, предусмотренной настоящим контрактом.
• В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального Закона провести экспертизу поставленного товара.
• В случае изменения почтовых и иных реквизитов уведомлять Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней.
• Требовать от Поставщика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
• Заказчик вправе:
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
• В случае поставки Товара Поставщиком, не предусмотренного настоящим контрактом, заказчик вправе отказаться от его оплаты и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств в качестве аванса (в случае если предусмотрена выплата аванса) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и расторгнуть контракт.
• Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.
• Стороны вправе требовать от противоположной Стороны контракта надлежащего исполнения законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим контрактом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае расторжения настоящего контракта по решению суда, а также в случае принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями Поставщиком своих обязательств, сведения о Поставщике будут включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта, другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

Ответственность заказчика:

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Уплата Поставщиком неустойки не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

В случае неисполнения своих обязательств по настоящему контракту Поставщик возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.

Расчеты размеров штрафов:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017 года, устанавливается в размере 10 процентов цены контракта, что составляет _________.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017 года.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017 года.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Условия освобождения Сторон от ответственности:

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону об ее наступлении, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, а по окончании указанного события о восстановлении нормальных условий.

Если, по мнению Сторон, исполнение контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензий не может превышать 20 (двадцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2024 года или до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств.

Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Закона. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к контракту. Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью контракта.

Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон, в следующих случаях:

- При снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом количества, качества, поставляемого товара и иных условий контракта;

- Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

- В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

• Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в случае принятия Стороной контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном Законом, в том числе в случае:

- отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

6.5 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Качество и безопасность товара должно соответствовать государственным (ГОСТ) или европейским стандартам, техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту без письменного согласия на то другой Стороны.

Приложения к контракту является неотъемлемой частью настоящего контракта.

Приложения к контракту:

Приложение 1 – Спецификация.

Приложение 2 – Акт приемки поставленного товара.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту

№____ от «__» ___________ 2024 г.

Спецификация

на приобретение лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к контракту

№____ от «__» ___________ 2024 г.

АКТ

приемки поставленного товара

р.п. Романовка «_____» ___________ 2024 г.

Администрация Романовского муниципального района Саратовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального района Щербакова Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Контрактом №_____ от «____» __________________ 2024 г. Поставщик поставил, а Заказчик принимает ____________________________ (далее Товар) следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара, поставленного в соответствии с условиями Контракта, составляет

______________ (___________________________________________) рублей ____копеек, включая НДС/ НДС не облагается.

2. Товар, соответствует/не соответствует условиям Контракта.

3. Товар поставлен в установленные/неустановленные в Контракте сроки.

Заказчик не имеет/имеет претензий(и) к поставленному Товару.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными3 Обоснование НМЦК.docx

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по формуле:

- Посмотреть таблицу с данными

Реквизиты полученных ответов на запрос ценовой информации, представивших соответствующую информацию, адреса соответствующих страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», реестровые номера соответствующих контрактов и иные указания на источники используемой в расчетах информации

Предложение № 1*

Предложение № 2*

Предложение № 3*

Среднее квадратичное отклонение

Коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%)

1

Водно-дисперсионная акриловая краска

шт.

14

2 215,00

2 215,00

2 265,00

2 231,67

28,87

1,29

31 243,38

2

Эмаль ПФ, белая

шт.

15

740,00

740,00

738,00

739,33

1,15

0,16

11 089,95

3

Эмаль ПФ, голубая

шт.

6

255,00

255,00

256,00

255,33

0,58

0,23

1 531,98

4

Эмаль ПФ , желтая

шт.

5

660,00

720,00

738,00

706,00

40,84

5,78

3 530,00

5

Эмаль ПФ, зеленый

шт.

15

660,00

720,00

738,00

706,00

40,84

5,78

10 590,00

6

Эмаль ПФ , салатный

шт.

6

490,00

490,00

475,00

485,00

8,66

1,79

2 910,00

7

Эмаль ПФ , серый

шт.

4

490,00

490,00

475,00

485,00

8,66

1,79

1 940,00

8

Эмаль ПФ , красно-коричневый

шт.

5

265,00

265,00

276,00

268,67

6,35

2,36

1 343,35

9

Эмаль ПФ , черный

шт.

2

475,00

475,00

255,00

401,67

127,02

31,62

803,34

10

Краска БТ, серебрянка

шт.

3

195,00

195,00

370,00

253,33

101,04

39,88

759,99

Итого товары:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ИТОГО товары:

65741,99

Коэффициент вариации соответствует п.3.20.2 Приказа Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

НМЦК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,99 (шестьдесят пять тысяч семьсот сорок один) рубль 99 копеек

Заместитель главы администрации

муниципального района

по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству В.П. Исупов

04.04.2024г.

Извещение.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Закупка осуществляется в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Заказчик: Администрация Романовского муниципального района Саратовской области

Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты:

412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Народная, д. 10, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное лицо: Исупов Владимир Павлович

контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть231, 40253,

Наименование объекта закупки: Приобретение лакокрасочных материалов

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Народная, д. 10.

Срок поставки товара: не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 65741,99 (шестьдесят пять тысяч семьсот сорок один) рубль 99 копеек

Срочная закупка

Дата и время окончания подачи предложений на участие в закупке:

4 апреля 2024 года 15.00 (по местному времени Саратовской области)

Техническое задание: Приложение № 1

Проект контракт: Приложение № 2

Глава Романовского

муниципального района А.И. Щербаков

Форма для участника.docx

Предложение на участие в закупке (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными