Тендер - Приобретение комплектующих материалов для обеспечения проведения технического обслуживания технических средств охраны и надзора №290451367

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• КП.pdf

Проект_контракта_ИТСО

Контракт № ___

г. Каменск-Уральский «____» _____________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 47 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»
(далее – ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Хабибулина Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ _______________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик»,
в лице ________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракт

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется передать
в собственность Заказчика комплектующие материалы для обеспечения проведения технического обслуживания технических средств охран и надзора (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять
и оплатить Товар на условиях настоящего Контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего контракта
без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

2.1.3. В период гарантийного срока требовать безвозмездного устранения выявленных недостатков и дефектов товара, включая его ремонт и замену товара ненадлежащего качества.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2.2. В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.3. Взыскать неустойку (пени, штрафы) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Поставить Товар, соответствующий по качеству, комплектности и количеству требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего контракта,
не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.2. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки известить Заказчика о готовности товара к поставке и согласовать дату поставки товара.

2.3.3. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого Товара в течение гарантийного срока на Товар с момента его приемки.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременную оплату поставленного Товара надлежащего качества на условиях настоящего контракта.

2.4.2. Досрочно осуществить поставку товара по согласованию с Заказчиком.

2.5. Поставщик гарантирует:

2.5.1. Поставляемый по настоящему Контракту Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в соответствии с техническими требованиями, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2.5.2.Соответствие поставляемого Товара техническим условиям или иным требованиям при его использовании и хранении, несет все расходы по заменеили ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект
не зависит от условий хранения или неправильного использования.

2.5.3. Страной происхождения Товара является Российская Федерация.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Стоимость поставляемого по настоящему контракту Товара составляет
_________________ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % – _____________(_____________________) рублей ___ копеек, либо НДС не предусмотрен, включает в себя стоимость Товара, тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по Контракту, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Цена за единицу Товара указана в Спецификации (Приложение № 1к настоящему Контракту).

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных настоящим контрактом количества и качества поставляемого Товара
и иных условий исполнения настоящего контракта.

3.4 Оплата за поставленный Товар производится в рублях Российской Федерации,
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Покупателем
в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств Федерального бюджета в 2025 году, денежных средств на расчетный счет Поставщика
по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения
от Поставщика надлежащим образом оформленных сопроводительных документов, указанных в п. 5.2. настоящего контракта, по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44.

3.5. Обязательства по оплате Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение
1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Тара, упаковка и порядок приемки Товара

4.1. Товар должен быть затарен, упакован и замаркирован в соответствии
с действующими стандартами и условиями контракта таким образом, чтобы обеспечить
его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения
с учетом многочисленных перегрузок и хранения.

4.2. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения,
в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары
и (или) упаковки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.3. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену контракта.

4.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим
в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности и условиям контракта.

4.5. В целях проверки соответствия поставленного Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта Заказчиком проводится приемка товара. Срок приемки Товара – 1 (один) рабочий день.

4.6. Порядок приемки Товара Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6,
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

4.7. Товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта, приемке
не подлежит и считается не поставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Товара и подписания акта приема-передачи товара
с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего контракта. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

4.8. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной.

5. Условия и сроки поставки

5.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента заключения настоящего контракта, единовременной партией, автомобильным транспортом Поставщика и за его счет на склад Заказчика, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, 2 б.

5.2. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

– товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную
в 2-х экземплярах (по одному для Заказчика и Поставщика) с печатью Поставщика;

– счет-фактуру (счет);

– документ, подтверждающий качество поставляемого Товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), оформленный Поставщиком в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
на поставляемый Товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.4. В случае, если документы, указанные в пункте 5.2. настоящего контракта,
не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным
и приемке не подлежит.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство
по поставке товара в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего контракта.

5.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента выполнения обязательств по оплате товара в соответствии с пунктом 3.4. настоящего контракта.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), нарушения срока замены некачественного Товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (в том числе за недопоставку товара (не поставку предусмотренного Контрактом количества товара
к моменту окончания срока действия Контракта), за поставку некачественного Товара (поставку товара, не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта), Поставщик уплачивает Покупателю Заказчику штраф в размере 10 % цены Контракта, что составляет _________ (____________________) рублей _______копеек.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контракта, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

7.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию
в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

8. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания
и действия/бездействие органов государственной власти и управления, влияющие
на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть
от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после их наступления, известить
о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные
о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону
в письменной форме.

8.4. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.5. Сторона, у которой произошли форс-мажорные обстоятельства, должна
втечение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, решение, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.7. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контракта
и достижения соответствующей договоренности.

9. Порядок изменения и расторжения контракта,

срок действия и прочие условия

9.1. Все изменения к настоящему контракту действительны, если они оформлены
в виде дополнительного соглашения к контракту и подписаны уполномоченными
на то представителями Сторон.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует по «31» марта 2025 г. включительно, а в части осуществления оплаты
и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.5. В случае изменения юридических, почтовых адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня
в письменной форме.

9.6. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика
по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по контракту его права
и обязанности по такому контракту переходят к новому Заказчику
в том же объеме и на тех же условиях.

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Приложение к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

– Приложение № 1 – Спецификация.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту поставки от «___» ___________ 2024 г. № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик (Грузополучатель): ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области

Адрес поставки: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, 2 б.

Поставщик: ____________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта, единовременной партией, автомобильным транспортом Поставщика и за его счет
на склад Заказчика.

Порядок оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения
от Поставщика надлежащим образом оформленных сопроводительных документов

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП СМИРНЫХ С. А. (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть891)