Тендер - Приобретение клея для реставрационных работ №314411986
Описание тендера:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" объявляет тендер: Приобретение клея для реставрационных работ (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Центральный федеральный округ, Москва
Место поставки (адрес):
местонахождение Заказчика
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
с
15.10.2025
по
15.10.2025
Место предоставления документации:
Настоящее извещение и документация носят уведомительный характер во исполнение ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и не предполагают рассмотрения предложения участников закупки и подведения итогов закупки
Порядок предоставления документации:
Настоящее извещение и документация носят уведомительный характер во исполнение ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и не предполагают рассмотрения предложения участников закупки и подведения итогов закупки
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация:
www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Обоснование_цены_договора
Обоснование невозможности/нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта
Сотрудник контрактной службы: Начальник ОМТО
Ю.С. Литвиненко
*См.спецификацию
Проверил:
Расчет цены произведен верно
ПЭО
М.А. Казакова
Коэффициент вариации рассчитывается по каждой позиции. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах ↑
Извещение_и_документация
Извещение и документация
о закупке у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный исторический музей»
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № __________/2025/223МСП
г. Москва
«___»__________2025 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей» (Исторический музей), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Левыкина Алексея Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), иного законодательства Российской Федерации, п.1.1 ч.1 ст.28 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Исторического музея, утвержденного приказом Минкультуры России, заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку клея для реставрационных работ (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Описанием объекта закупки (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1) и Описании объекта закупки (Приложение №2). 1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2). Поставщик, подписанием настоящего Контракта, согласился, что надлежащим образом, в полном объеме ознакомился со всеми условиями, которые влияют или могут повлиять на стоимость и сроки поставки Товара, и признает их достаточными для выполнения всех своих обязательств по Контракту в полном объеме. Поставщик принял во внимание общие и местные условия, эпидемиологическую обстановку, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на поставку Товара.
Цена Контракта и порядок расчетов
Цена Контракта составляет ________________ (прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС __% (если НДС не облагается, указать основание).
Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой до места хранения Заказчиком, разгрузкой – погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенных платежей (пошлин), налогов, сборов и иных расходов, связанных с исполнением Контракта.
Оплата по Контракту осуществляется за фактически поставленный Товар по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (Семи) рабочих дней 1 с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) 2 (далее – Акт приемки товаров, работ, услуг) при условии своевременно представленных Поставщиком документов, указанных в п. 3.1. Контракта.
Документы, не оформленные в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, к оплате не принимаются.
Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в Федеральном казначействе.
Оплата за не принятый Заказчиком Товар, Товар ненадлежащего качества и некомплектный 3 Товар не производится.
3. Порядок, сроки, условия поставки и приемки поставленного Товара
Поставщик передает Заказчику: - товарную накладную (УПД) в день поставки Товара; - счет на оплату; - счет-фактура.
Поставщик за свой счет доставляет Товар Заказчику по адресу, указанному в Описании объекта закупки (Приложение №2), в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. в соответствии с режимом работы Заказчика.
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату доставки, а также не менее чем за сутки до осуществления поставки сообщить Заказчику сведения о транспортном средстве, используемом для осуществления доставки (в случае, если используется) и о лицах, осуществляющих доставку (фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, паспортные данные, в том числе водителя). Товар принимается машинами грузоподъёмностью до 3,5 тонн. В связи с особенностями местоположения, возможностью перекрытия доступа к Историческому музею, преждевременным закрытием музея (в праздничные, предпраздничные дни, дни проведения и подготовки массовых мероприятий), Поставщик несет ответственность и самостоятельно принимает необходимые меры для обеспечения своевременной поставки Товара на склад Заказчика. В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 №57-ФЗ службы, осуществляющие государственную охрану, в рамках проводимых мероприятий могут: •
устанавливать пропускной режим - комплекс мер, осуществляемых органами государственной охраны самостоятельно или совместно с владельцем (пользователем) охраняемого объекта и связанных с организацией доступа на охраняемый объект; •
передвижением физических лиц, транспортных средств на охраняемом объекте, проносом и провозом вещей (грузов) на охраняемый объект или выносом и вывозом вещей (грузов) с охраняемого объекта; •
проводить охранные мероприятия - совокупность действий, направленных на обеспечение безопасности объекта государственной охраны и осуществляемых органами государственной охраны самостоятельно или с привлечением сил и средств других государственных органов обеспечения безопасности; •
осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность, а также документов на транспортные средства и перевозимые грузы; производить при проходе (проезде) лиц на охраняемые объекты и при их выходе (выезде) с охраняемых объектов личный досмотр (осмотр), досмотр (осмотр) находящихся при них вещей, досмотр (осмотр) транспортных средств и перевозимых грузов, в том числе с применением технических средств и служебных животных.
Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения, если Описанием объекта закупки (Приложение №2) не предусмотрено иное.
Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Описании объекта закупки (Приложение №2) и нормативных правовых актах для данного вида Товара.
В случае отсутствия претензий по количеству и ассортименту Товара, указанным в транспортных и сопроводительных документах, Заказчик подписывает товарную накладную (УПД). Товарная накладная (УПД), подписанная Заказчиком, является подтверждением факта поставки Товара Заказчику. Фактом приемки Товара служит оформленный Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг.
Уборка и вывоз упаковки (при необходимости) производятся силами Поставщика или за его счет в день поставки Товара.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Сторонами, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней, с момента получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.1 Контракта, осуществляет приемку поставленного Товара на предмет соответствия качества, количества, комплектности и объема требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1) и Описании объекта закупки (Приложение №2), а также другим условиям Контракта.
Формирование Акта приемки товаров, работ, услуг осуществляется ответственным исполнителем Заказчика, уполномоченным на его формирование, или иным лицом, уполномоченным на обеспечение (организацию) приемки.
Результаты приемки Товара оформляются и подписываются Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней. При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной Заказчиком без участия Поставщика, уполномоченный представитель Заказчика направляет на электронный адрес Поставщика и (или) по фактическому адресу Поставщика, указанных в Контракте уведомление о результатах приемки путем направления скан копии и (или) копии Акта приемки товаров, работ, услуг, оформленного Заказчиком на бумажном носителе.
Товар не соответствующий по качеству, ассортименту, количеству, комплектации и пр. условиям Контракта считается непоставленным и оплате не подлежит.
В случае отказа от принятия Товара (части Товара), наличия количественного и качественных расхождения при приемке Товаров, Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг, в соответствии с п. 3.11. Контракта, с указанием сведений о таких расхождениях, на основании которого направляет Поставщику запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненной поставки, либо мотивированный отказ от принятия поставленного Товара с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения 4 :
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного Товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения, если иной срок не установлен в таком запросе;
3.13.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия Товара, Поставщик обязуется в срок, установленный в таком отказе, устранить указанные недостатки за свой счет.
В случае получения отказа Поставщика от устранения обнаруженных дефектов и недостатков, либо если в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения недостатков (дефектов) Поставщик не приступил к их устранению, либо не устранил их в срок, указанный Заказчиком, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) другую организацию с возмещением своих расходов за счет Поставщика.
После рассмотрения документов, разъяснений и информации, представленных Поставщиком в соответствии с п. 3.13 Контракта, Заказчик: - принимает решение об устранении Поставщиком недостатков и принимает Товар в соответствии с п. 3.10, 3.11, 3.12 Контракта; - направляет повторный запрос или мотивированный отказ в соответствии с п. 3.13. Контракта.
В случае, если Товар был принят Заказчиком без проверки он не лишается права ссылаться на недостатки поставленного Товара.
У Заказчика отсутствует обязанность приемки Товара, в том числе в случае: - поставленного с изменением или отклонением от требований Контракта; - непредставление Поставщиком какого-либо из документов, указанных в п. 3.1. Контракта или их совокупности.
Право собственности на Товар переходит Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг. В результате поставки отдельных партий Товара к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до осуществления полной поставки Товара Поставщиком и приемки Товара Заказчиком.
Подписание Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг является надлежащим исполнением требований п. 4.2.4. Контракта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
своевременно и надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства;
поставить Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Описанием объекта закупки (Приложение №2) в сроки, определенные Контрактом, и представить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;
в соответствии с условиями Контракта обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке Товара;
уплатить Заказчику убытки, неустойку (пени и (или) штрафы) в срок, указанный в таком требовании;
предоставлять по запросам Заказчика в сроки, указанные в таких запросах, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;
незамедлительно предоставлять Заказчику сведения об изменении данных и информации, указанных в разделе 13 настоящего Контракта;
нести все расходы необходимые для осуществления поставки Товара;
по требованию Заказчика, направлять своего представителя для получения документов;
по требованию Заказчика своевременно и за свой счет вывезти со склада Товар (часть Товара) не соответствующий по качеству, ассортименту, количеству, комплектации условиям Контракта;
выделять по требованию (запросу) Заказчика своих представителей для оперативного решения вопросов, для участия в плановых и внеплановых проверках контроля качества Товара;
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами, Описанием объекта закупки (Приложение №2) и настоящим Контрактом;
для оперативного решения вопросов и предоставления необходимой информации, выделить уполномоченного представителя:
_______________________________ (ФИО, телефон), в случае замены уполномоченного лица Поставщика, сообщать об этом уполномоченному лицу Заказчика немедленно.
4.2. Заказчик обязан:
произвести оплату принятого Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Контракта;
принимать Товар, проверяя на соответствие Спецификации (Приложение №1) и Описанию объекта закупки (Приложение №2) его ассортимент, количество и качество;
подписывать оформленные надлежащим образом документы в сроки, установленные разделом 3 Контракта, либо направлять Поставщику мотивированный отказ от принятия Товара;
провести экспертизу, для проверки предоставленных Поставщиком, результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации;
выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и (или) Контрактом;
для оперативного решения вопросов и предоставления необходимой информации, выделить уполномоченного представителя:
_______________________________ (ФИО, телефон)
4.3. Поставщик вправе:
требовать от Заказчика произвести приемку Товара, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в настоящем Контракте, и соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и Описанием объекта закупки (Приложение №2);
требовать своевременной оплаты за Товар, принятый Заказчиком;
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;
запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта;
досрочно осуществить поставку Товара, если иное не установлено Описанием объекта закупки (Приложение №2);
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и (или) Контрактом.
4.4. Заказчик вправе:
требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом;
требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, в соответствии с Контрактом и Описанием объекта закупки (Приложение №2), в том числе, отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;
запрашивать у Поставщика дополнительную информацию о Товаре;
осуществлять контроль за объемом и сроками исполнения обязательств по Контракту;
ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этого Товара;
требовать оплаты убытков, неустойки в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и (или) Контрактом;
отказать в приемке и (или) оплате Товара, до уплаты Поставщиком убытков, неустойки, указанной в разделе 6 Контракта;
в случае начисления Поставщику неустойки, Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику;
в случаях, предусмотренных законодательством и (или) Контрактом, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта;
требовать от Поставщика за свой счет устранить недостатки Товара в течение срока, установленного Заказчиком;
расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) Контрактом;
отказаться от Товара, поставка которого просрочена, если исполнение Контракта утратило интерес для Заказчика;
отказаться от Товара, у которого нарушена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка;
отказать Поставщику в поставке Товара отдельными частями (партиями);
возвратить Поставщику весь Товар, в случае, если при поставке сотрудниками Заказчика будут установлены факты ненадлежащего качества, ассортимента, комплектности Товара (части Товара);
осуществлять выборочную проверку качества Товара;
отказаться от поставки и приемки Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены;
потребовать присутствия представителей Поставщика для составления, подписания и вручения Акта (уведомления) о недостатках;
требовать замены дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение 1 (одного) месяца с даты поставки Товара за счет средств Поставщика, за исключением случаев, когда дефект вызван неправильным хранением и (или) эксплуатацией его Заказчиком;
осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и (или) Контрактом.
5. Качество Товара
Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар новый, надлежащего качества и полностью соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является:
- контрафактным;
- фальсификатным;
- контрабандным;
- изготовленным с нарушением авторских и иных прав третьих лиц.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар приобретен (изготовлен) с соблюдением норм действующего законодательства, находится в собственности Поставщика и в отношении Товара не имеется правопритязаний третьих лиц.
6. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек:
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) руб. 00 коп.;
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одного процента от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств устанавливается в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов: 10 процентов цены контракта (этапа);
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере:
1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.;
Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Применение неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
В случае нарушения обязательств Поставщик кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту возмещает Заказчику все возникшие у Заказчика убытки, включая упущенную выгоду. Убытки могут быть взысканы Заказчиком в полной сумме сверх неустойки.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы и их последствия для целей настоящего Контракта определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
К обстоятельствам непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых) не относятся, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов уполномоченных органов и организаций, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы могут быть документы, выданные соответствующей торгово-промышленной палатой.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
Обстоятельствами непреодолимой силы не являются обстоятельства, вытекающие из изменения правоотношений Поставщика с третьими лицами и (или) наступления иных событий, связанных с предпринимательской деятельностью Поставщика.
Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
8. Рассмотрение и разрешение споров
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
Достигнутые договоренности могут быть оформлены Сторонами в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия Стороны должна быть направлена в письменном виде. Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты ее получения.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9. Срок действия и порядок расторжения Контракта
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 2026 г. включительно.
Обязательства Сторон не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
Истечение предусмотренного Контрактом срока поставки не влечет прекращение обязательств Поставщика по Контракту и не освобождает от ответственности за неисполнение принятых обязательств.
В случае предъявления Заказчиком в Арбитражный суд города Москвы искового заявления в отношении Контракта его действие приостанавливается до вступления в законную силу судебного акта, разрешающего указанный спор.
Настоящий Контракт может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке; - в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: - поставки Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в срок, указанный Заказчиком или являются неустранимыми; - нарушения сроков поставки, предусмотренных Контрактом; - установления факта проведения ликвидации Поставщика или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства; - установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - неоднократного мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара; - отступления от условий Контракта; - иные недостатки Товара, которые не были устранены Поставщиком либо являются существенными и неустранимыми; - иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от исполнения Контракта сроком не ограничена.
Приемка Заказчиком Товара, поставленного с просрочкой, не может рассматриваться как продление сроков поставки Товара.
Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от Контракта сроком не ограничена.
Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта.
В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, за исключением случая, когда оплата по Контракту не производилась, аванс не выплачивался.
Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.
Конфиденциальность
Любая информация, предоставляемая Поставщику Заказчиком, а также информация, к которой Поставщик получает доступ, либо которая становится известной Поставщику в связи с выполнением настоящего Контракта, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту - Информация) является конфиденциальной. Информация не будет считаться конфиденциальной, если Поставщик докажет, что она была им получена из публичных источников.
Поставщик обязуется хранить указанную в пункте 10.1 настоящего Контракта Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения настоящего Контракта.
За действия (бездействия) своих сотрудников Поставщик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
Обязательство о соблюдении конфиденциальности указанной в пункте 10.1 настоящего Контракта Информации наступает с момента фактического получения Поставщиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Поставщика и Заказчика по выполнению настоящего Контракта.
Заключительные положения
Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
В случае изменения у одной из Сторон информации, указанной в разделе 13 настоящего Контракта, такая Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону. В случае непредставления такого уведомления Сторона не вправе будет ссылаться на неполучение корреспонденции, денежных средств и информации, направленной по указанным в Контракте данным.
Изменение условий Контракта при его исполнении регулируется гражданским законодательством.
Контракт составлен и подписан Сторонами в 2-х (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, один экземпляр для Поставщика, один для Заказчика.
Все письма, акты, извещения, запросы, уведомления, требования, претензии, обращения Сторон и иные документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, , направляются по адресу электронной почты и (или) по фактическому адресу Стороны и (или) посредством факсимильной связи, указанных в разделе 13 настоящего Контракта.
12. Перечень приложений
Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 - Описание объекта закупки.
13. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Место, условия и сроки поставки Товара:
1.1. Товар поставляется в ассортименте и количестве согласно настоящему Описанию объекта закупки по адресу Заказчика – г. Москва, Красная площадь, д.1
1.2. Поставка Товара, погрузо-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика без дополнительной оплаты в течение 120 рабочих дней с даты заключения Контракта.
2. Требования к качеству и безопасности Товара:
2.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в разделе 4 Описания объекта закупки, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны Заказчика.
2.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Требования к упаковке Товара:
3.1. Товар должен быть упакован обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.
^ Акт приемки товаров, работ, услуг - документ, составленный по форме Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 г. № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».
^ комплект - совокупность деталей, узлов, агрегатов, отдельных составляющих частей техники (комплектующих изделий), образующих единое целое, используемое по общему назначению.
^ могут отражаться Заказчиком в товарной накладной (УПД)
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.