Тендер - Приобретение горюче-смазочных материалов для КСПГ Кашира №268240242

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1__Инструкция_Претенденту.docx
• 2__Форма_5а_форма_КП.xlsx
• 3__Технические_требования.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 1 (спецификация)

Приложение № 1

к договору поставки

от __.__.____ 2022 г.

№ 2022-____/СПГТ

Спецификация

г. __________ «___» _____ 202_ г.

В целях реализации условий договора от «____»________2022 года № 2022-___/СПГТ (далее «Договор») ____________(Поставщик) принимает на себя обязательства поставить следующий Товар на следующих условиях:

1. Предмет поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

Течение срока поставки Товара определяется с даты подписания Сторонами настоящей Спецификации.

Адрес поставки Товара: __________________________________________________.

Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Спецификацией Стороны руководствуются условиями договора поставки от __.__.____ №2022-___/СПГТ.

Настоящая Спецификация составлена в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью договора поставки от __.__.____ №2022-___/СПГТ.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА, ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 - Требования к БГ. Форма БГ

Приложение № 2

к Договору № 2022-_________/СПГТ

от __________________20____г.

Требования, предъявляемые к банковским гарантиям

Любая банковская гарантия (далее – Гарантия), выдаваемая в счет обеспечения выполнения обязательств ПОСТАВЩИКА по ДОГОВОРУ, должна отвечать следующим требованиям:

a) была выдана согласованным с ПОКУПАТЕЛЕМ банком;

содержала дату выдачи Гарантии;

Бенефициаром в Гарантии должен быть указан ПОКУПАТЕЛЬ, принципалом – ПОСТАВЩИК, Гарантом – Банк-гарант, выдавший Гарантию;

содержала указание на ДОГОВОР, по которому обеспечиваются обязательства;

содержала описание обязательств ПОСТАВЩИКА, которые обеспечиваются Гарантией (выбрать в зависимости от вида обеспечиваемого обязательства):

- надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату любых авансовых платежей (их части) в случаях, предусмотренных ДОГОВОРОМ, в том числе при его расторжении;

- надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по ДОГОВОРУ перед Бенефициаром, включая, но не ограничиваясь: обязательств по оплате договорных неустоек, убытков, потерь, ущерба, расходов и затрат Бенефициара, уплате иных платежей, причитающихся Бенефициару по ДОГОВОРУ (за исключением возврата авансовых платежей и обязательств Принципала в гарантийный период – добавить исключение только в случае, если обязательства по возврату авансов и обязательства в гарантийный период обеспечиваются отдельными гарантиями);

- надлежащее исполнение Принципалом его обязательств по ДОГОВОРУ перед Бенефициаром в период гарантийного срока, включая, но не ограничиваясь: обязательств по оплате договорных неустоек, убытков, возмещению убытков, потерь, ущерба, расходов и затрат Бенефициара, уплате иных платежей, причитающихся Бенефициару по ДОГОВОРУ.

содержала условие, что Гарантия является безотзывной;

содержала денежную сумму, на которую выдана Гарантия;

содержала условие о возможности предъявления Бенефициаром одного или нескольких требований в пределах общей суммы Гарантии;

устанавливала безусловное обязательство Гаранта уплатить требуемую сумму в пределах суммы Гарантии, по первому письменному требованию Бенефициара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Гарантом требования Бенефициара;

содержала четкое описание требования к содержанию требования платежа по Гарантии;

содержала исчерпывающий перечень документов, прилагаемых Бенефициаром к требованию платежа по Гарантии;

не содержала обязательств Бенефициара предоставлять доказательства нарушения обязательства Принципалом по ДОГОВОРУ, которое является основанием для требования платежа, а также обязанности Бенефициара до обращения к Гаранту направлять требование платежа Принципалу и предоставлять Гаранту доказательства такого обращения Бенефициара;

содержала возможность направления требования платежа по выбору Бенефициара либо по системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), либо SWIFT, либо TELEX или же на бумажном носителе ;

содержала адрес Гаранта и (код СПФС/SWIFT/TELEX) для направления требований платежа Бенефициаром;

содержала срок действия Гарантии, равный сроку исполнения обеспечиваемых обязательств плюс 60 (шестьдесят) календарных дней;

не содержала условий об ограничении ответственности Гаранта;

предусматривала возможность изменения Гарантии, а также описание процедуры оформления такого продления и случаев получения согласия Бенефициара;

не содержала условий или требований, противоречащих условиям ДОГОВОРА, и (или) приводящих к невозможности их исполнения;

содержала условие о передаче Бенефициаром прав по Гарантии без согласия Гаранта и порядок уведомления Гаранта;

содержала согласие Гаранта на неизменность его обязательств по Гарантии, независимо от внесения изменений и дополнений в ДОГОВОР;

содержала условие, что правоотношения сторон в рамках Гарантии регулируются правом Российской Федерации.

содержала условие, что споры и разногласия, возникающие из Гарантии или в связи с ней по вопросу исполнения Гарантом обязательств перед Бенефициаром, подлежат урегулированию путем направления соответствующей претензии. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней со дня получения;

содержала условие, что любой спор, возникающий из Гарантии, который не может быть разрешен путем переговоров, передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Бенефициара;

содержала условие о том, что Гарант обеспечивает предоставление Бенефициару подтверждения факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта либо по системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), либо SWIFT, либо TELEX в банк Бенефициара или предоставление Бенефициару официального письма в подтверждение факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта. Подтверждение должно быть направлено в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выдачи Гарантии без каких-либо запросов со стороны Бенефициара;

содержала условие о том, что Гарант заверяет, что подписание, выдача и исполнение настоящей Гарантии утверждены соответствующими корпоративными решениями, а также, что ни одно из указанных в Гарантии действий не противоречит каким-либо положениям учредительных документов Гаранта и/или законам и ограничениям, являющимся юридически обязательными для Гаранта:

была подписана от имени Гарантом надлежаще уполномоченным им лицом.

Банк, выпускающий банковскую гарантию, и текст банковской гарантии, а также изменения, вносимые в Гарантию (за исключением изменений об увеличении суммы или срока действия Гарантии), должны быть согласованы ПОСТАВЩИКОМ с ПОКУПАТЕЛЕМ до предоставления соответствующей Гарантии (изменений к Гарантии). Рекомендуемая форма банковской гарантии согласована СТОРОНАМИ в Приложении к настоящим требованиям.

В случае несоответствия Гарантии, представленной ПОСТАВЩИКОМ, установленным требованиям настоящего Приложения, считается, что она ПОСТАВЩИКОМ не предоставлена.

ПОСТАВЩИК гарантирует, что Гарантия возврата аванса будут оставаться в силе и действовать до ДАТЫ ПОСТАВКИ ТОВАРА плюс не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

В случае задержки подписания товарной накладной или УПД ПОСТАВЩИК обязуется продлить срок действия Гарантии возврата авансовых платежей на срок такой задержки. Также ПОСТАВЩИК обязуется продлить срок действия Гарантии в случае, если станет очевидным, что он не исполнит свои обязательства в установленные Договором сроки, на срок такой задержки либо предоставить новую аналогичную Гарантию на согласованных с ПОКУПАТЕЛЕМ условиях. Продление срока действия Гарантии или предоставление новой такой Гарантии должно быть осуществлено Генеральным ПОСТАВЩИКОМ в срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока действия имеющейся соответствующей Гарантии.

Выплата авансового платежа осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ при условии предоставления подлинника соответствующей требованиям Договора Гарантии, а также предоставления банком-гарантом ПОКУПАТЕЛЮ подтверждения факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта по СПФС/SWIFT/TELEX или предоставление ПОКУПАТЕЛЮ официального письма Гаранта в подтверждение факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта.

Сумма аванса/ов не может превышать сумму, на которую выдана Гарантия.

Денежная сумма, подлежащая выплате по Гарантии, может быть уменьшена пропорционально сумме поставленного товара/предоставленной услуги/выполненных работ по Договору, только при получении предварительного письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ на изменение суммы Гарантии. Изменение денежной суммы, подлежащей выплате по Гарантии, производится путем оформления Гарантом письменного документа об изменении Гарантии и предоставления его Бенефициару.

В случае наличия у ПОКУПАТЕЛЯ обоснованных сомнений в подлинности представленной Гарантии, ПОКУПАТЕЛЬ имеет право приостановить выплату авансового платежа до момента получения письменного ответа от Гаранта с подтверждением подлинности Гарантии и полномочий подписанта.

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить требования (претензии), удовлетворяемые за счет Гарантии в следующих случаях:

ненадлежащего исполнения (неисполнения) ПОСТАВЩИКОМ обязательств по Договору;

расторжения (прекращения) Договора в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации;

нарушения ПОСТАВЩИКОМ предусмотренного Договором обязательства по продлению срока действия Гарантии (не предоставления новой Гарантии на согласованных с ПОКУПАТЕЛЕМ условиях).

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить требование по Гарантии в пределах суммарного размера авансовых платежей, уплаченных ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ по Договору и не погашенных в соответствии с условиями Договора о порядке погашения авансовых платежей фактически выполненными ПОСТАВЩИКОМ и принятыми ПОКУПАТЕЛЕМ Работами.

Требование ПОКУПАТЕЛЯ к Гаранту о выплате суммы по Гарантии должно содержать следующие сведения:

- размер истребуемой ПОКУПАТЕЛЕМ суммы по Гарантии;

- основания предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ требования в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации.

Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до реализации права на предъявление требования об уплате суммы по Гарантии ПОКУПАТЕЛЬ направляет письменное уведомление ПОСТАВЩИКУ об этом с указанием причин, послуживших основанием для предъявления такого требования.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Требованиям,

предъявляемым к банковским гарантиям

ФОРМА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

(возврата аванса, исполнения всех обязательств или обязательств в гарантийный период)

г. ______________ «____» _____________ 20__ г.

_________________, место нахождения: ____________, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № ____, в дальнейшем именуемое «Гарант», в лице ____________, действующего на основании __________,

по просьбе ______________________ (место нахождения ___________ ОГРН________ ИНН _________), именуемое в дальнейшем «Принципал», дает в пользу

______________________ (место нахождения ____________ ОГРН________ ИНН ___________), име­нуемое в дальнейшем «Бенефициар», следующие обязательства:

Выбрать одну из формулировок «i», «ii» или «iii» в зависимости от обязательства, обеспечиваемое банковской гарантией

В соответствии с условиями Договора _____________ № _______ от «___»_______ 20__ г. (далее – «Договор»), заключенного между Принципалом и Бенефициаром, авансовый платеж в сумме _________________ (сумма прописью: _________________), составляющей ____% (____ процентов) от общей стоимости Договора, должен быть осуществлен против гарантии возврата авансовых платежей на аналогичную сумму.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату любых авансовых платежей (их части) по Договору, в том числе при его расторжении, Гарант уплачивает Бенефициару по его первому требованию денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей банковской гарантией (далее – Гарантия).

В соответствии с условиями Договора _______________ № _______ от «___»_______ 20__г. (далее – «Договор»), заключенного между Принципалом и Бенефициаром, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Принципала по Договору, должна быть выдана банковская гарантия _______________на сумму _________________ (сумма прописью: _________________), составляющую ____% (____ процентов) от общей стоимости Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любого обязательства по Договору, включая, но не ограничиваясь: обязательств по оплате договорных неустоек, возмещению убытков, потерь, ущерба, расходов и затрат Бенефициара, уплате иных платежей, причитающихся Бенефициару по Договору (за исключением возврата авансовых платежей и обязательств Принципала в гарантийный период – добавить исключение только в случае, если обязательства по возврату авансов/в гарантийный период обеспечиваются отдельной банковской гарантией), Гарант уплачивает Бенефициару по его первому требованию денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей банковской гарантией (далее – Гарантия).

iii) В соответствии с условиями Договора _______________ № _______ от «___»_______ 20__г. (далее – «Договор»), заключенного между Принципалом и Бенефициаром, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Принципала по Договору в гарантийный период, должна быть выдана банковская гарантия на сумму _________________ (сумма прописью: _________________), составляющую ____% (____ процентов) от общей стоимости Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом в гарантийный период любых обязательств, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь: обязательств по оплате договорных неустоек, возмещению убытков, потерь, ущерба, расходов и затрат Бенефициара, уплате иных платежей, причитающихся Бенефициару по Договору, Гарант уплачивает Бенефициару по его первому требованию денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей банковской Гарантией (далее – Гарантия).

Гарантия является безотзывной.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии ограничивается предельной суммой _______________ (_________________) российских рублей, на которую выдана Гарантия (далее – Общая сумма Гарантии).

Обязательства Гаранта по Гарантии автоматически уменьшаются на суммы платежей, произведенных Гарантом Бенефициару по Гарантии, и это не требует оформление изменений в Гарантию в виде отдельного документа.

По настоящей Гарантии Бенефициар может предъявить одно или несколько требований в пределах Общей суммы Гарантии.

Для получения Общей суммы Гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес Гаранта требование платежа (далее – Требование), подписанное уполномоченным на то лицом Бенефициара и содержащее следующую информацию:

5.1. что Принципал нарушил свое(-и) обязательство(-а) по Договору (с кратким описанием того, какие именно обязательства по Договору не исполнены);

5.2. сумму, истребуемую Бенефициаром по Гарантии, и реквизиты Бенефициара для осуществления платежа Гарантом по Гарантии.

Требования Бенефициара по настоящей Гарантии должны быть выражены в рублях. Если Требование по Гарантии выражено в иностранной валюте, то платежи по Гарантии осуществляются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день выплаты.

6. Требование по выбору Бенефициара должно быть подано:

(i) в письменном виде на бумажном носителе и доставлено нарочным (лично под роспись); или признанной международной службой экспресс доставки (UPS, DHL, FedEx или аналогичные); или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, по следующему адресу:_____________________, вниманию ______________, или

(ii) посредством направления СПФС Банка России/SWIFT/TELEX сообщения Гаранту через банк, обслуживающий Бенефициара. Код СПФС Банка России/SWIFT/TELEX для направления Требования посредством СПФС Банка России/SWIFT/TELEX: ____________ (указывается код).

Гарант имеет право изменить адрес для направления Требований на бумажном носителе, отправив Бенефициару соответствующее письменное уведомление по следующему адресу: ____________,, вниманию: _____________.

В случае если от имени Бенефициара Требование подписано лицом, действующим на основании доверенности или иного документа, к Требованию на бумажном носителе должен быть приложен оригинал указанной доверенности/документа или ее/его копия, заверенная нотариально. Для подтверждения полномочий законного представителя Бенефициара, подписавшего Требование и сведения о котором указаны в едином государственном реестре юридических лиц, предоставление Гаранту каких-либо документов не требуется.

Предъявление Гарантом Бенефициару требований о предоставлении дополнительного обоснования Требования платежа, о предоставлении доказательств нарушения обязательства Принципалом по Договору, которое является основанием для Требования, или доказательств обращения Бенефициара к Принципалу с требованием платежа в претензионном или судебном порядке, исключается.

Банк безусловно обязуется осуществить платеж Бенефициару в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям Гарантии и полученного Гарантом до окончания срока действия Гарантии, по указанным Бенефициаром реквизитам. Обязательства Гаранта по выплате суммы по Гарантии считается исполненным надлежащим образом на дату зачисления указанной в Требовании денежной суммы на расчетный счет Бенефициара.

Обязательство Гаранта осуществить выплату по Гарантии после получения Требования, соответствующего положениям Гарантии, не зависит от действительности Договора, или любой его части, изменения и дополнения Договора. Недействительность какого-либо из обязательств по Договору не затрагивает действительность Гарантии.

9. Гарантия вступает в силу с «__» _____ 20__ года и действует по «__» _____ 20__ года включительно.

Во избежание сомнений, Требования Бенефициара, отвечающие условиям Гарантии, подлежат удовлетворению Гарантом, если они получены Гарантом не позднее даты окончания действия Гарантии включительно.

10. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Гарантии не ограничены суммой, на которую она выдана.

11. Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом (кроме случаев увеличения суммы Гарантии или пролонгации срока ее действия, а также уменьшения суммы Гарантии согласно пункту 3 настоящей Гарантии) только с предварительного письменного согласия Бенефициара по просьбе Принципала с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия и подписи лиц, подписавших вышеуказанное согласие от имени Бенефициара. На увеличение суммы Гарантии или пролонгацию срока ее действия, а также на уменьшение суммы Гарантии согласно пункту 3 настоящей Гарантии, предварительное согласие Бенефициара не требуется.

Изменения Гарантии, за исключение случая согласно пункту 3 настоящей Гарантии, оформляются как изменение условий Гарантии в виде письменного документа. Такие изменения вступают в силу на дату их получения Бенефициаром.

12. Бенефициар вправе передать право требования по настоящей Гарантии любому лицу при условии одновременной передачи этому лицу своих прав по обязательству, обеспеченному Гарантией, или передаче всех прав и обязанностей по Договору. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перехода прав по Гарантии Бенефициар письменно уведомляет Гаранта о передаче права требования по настоящей Гарантии с приложением копии документов, подтверждающих передачу прав по обязательству, обеспеченному Гарантией. Получение предварительного письменного согласия Гаранта на передачу прав по Гарантии в этом случае не требуется.

13. Гарант дает согласие на то, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по Гарантии.

14. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

15. Споры и разногласия, возникающие из Гарантии или в связи с ней по вопросу исполнения Гарантом обязательств перед Бенефициаром, подлежат урегулированию путем направления соответствующей претензии. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней со дня получения. Любые споры, возникающие в связи с Гарантией, которые не разрешены в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Бенефициара.

16. Сведения о Принципале по Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

17. Гарант обеспечивает предоставление подтверждения факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта по СПФС Банка России/SWIFT/TELEX и/или предоставление Бенефициару официального письма в подтверждение факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта. Подтверждение должно быть направлено в течение двух рабочих дней с даты выдачи Гарантии без каких-либо запросов со стороны Бенефициара. Код СПФС Банка России/SWIFT/TELEX банка Бенефициара для направления сообщений посредством СПФС Банка России/SWIFT/TELEX: __________ (указывается код), адрес Бенефициара для направления официальных писем указан в п.6 настоящей Гарантии.

18. Гарант заверяет, что какие-либо запреты или ограничения на выдачу настоящей Гарантии (на принятие и исполнение обязательств по ней) законодательством РФ, учредительными и внутренними документами Гаранта и/или договорами/соглашениями, стороной которых Гарант является, не установлены, либо получены все необходимые для выдачи Гарантии корпоративные решения/одобрения.

____________________________

Должность, ФИО, подпись уполномоченного лица Гаранта

М.П.

________________________________________________________________________________

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с даннымиТиповой договор поставки (разовая поставка)

Приложение № 2 к Приказу № ___ от «__» _______ 2022 года

Договор поставки

г. __________ «___» _____ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-СПГ топливо» (ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо»), далее именуемое «Покупатель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и

_______________ «_______________» (___«_______________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, указанный в Спецификации к Договору (далее – Товар), а Покупатель принять и оплатить качественный и своевременно поставленный Товар на условиях Договора.

Наименование Товара, количество, а также иные условия указываются в Спецификации (Приложении № 1 к Договору).

Поставка осуществляется в рабочий день.

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Договоре, должен быть новым, не бывшим в употреблении (не бывший в эксплуатации), не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Поставка Товара должна сопровождаться передачей документов, подтверждающих факт поставки Товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД)), а также передачей конструкторской и/или иной технической документации на поставляемый Товара (поставленную партию Товара), необходимой для ввода в эксплуатацию/использования Товара, его ремонта, включая, но не ограничиваясь, инструкции по эксплуатации, технический паспорт, сертификаты качества, сертификаты соответствия, декларации соответствия, свидетельства о поверке. Указанные документы передаются Поставщиком одновременно с Товаром.

При доставке Товара и документов перевозчиком Поставщик дополнительно к указанным в настоящем пункте Договора документам предоставляет через перевозчика Покупателю товарно-транспортную накладную.

Цена Договора и порядок оплаты

Цена Договора составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС-20%.

Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, в цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением его обязательств по Договору, в том числе стоимость Товара, стоимость упаковки, стоимость оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации на Товар, [стоимость страхования], транспортные расходы (погрузка, доставка, разгрузка), налоги, сборы и другие обязательные платежи, издержки, связанные с инфляционными рисками, колебаниями цен, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика по Договору.

Покупатель производит оплату на основании счета Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной или УПД, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.

В случае если Договор предусматривает авансовые платежи, то пункт 2.3 Договора должен быть изложен в следующей редакции:

• Если иное не предусмотрено в Спецификации оплата поставленного Товара производится Покупателем в следующем порядке.
• Авансовый платеж в размере ___% (____ процентов) от общей стоимости Товара по Спецификации, оплачивается Покупателем в течение ___ (___) календарных дней с даты предоставления Поставщиком Покупателю в совокупности следующих документов:
• оригинала счёта на оплату аванса;
• оригинала Договора, подписанного Поставщиком;
• оригинала безотзывной безусловной банковской гарантии возврата денежной суммы в размере, равном 100 (сто) % от суммы авансового платежа (далее – Гарантия возврата авансового платежа), и соответствующей согласованным Сторонами в Приложении № 2 к Договору требованиям и форме, а также получения по системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), либо SWIFT, либо TELEX от банка-гаранта в адрес банка Покупателя подтверждения факта выдачи Гарантии возврата авансового платежа и подтверждения полномочий подписанта или предоставление Покупателю официального письма банка-гаранта в подтверждение факта выдачи Гарантии возврата авансового платежа и полномочий подписанта. Поставщик предоставляет Покупателю соответствующую требованиям Договора Гарантию возврата авансового платежа не позднее «___»________2023 г. Срок действия Гарантии на возврат авансового платежа – с момента ее выдачи и до поставки Товара в полном объеме (всех партий Товара) плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

Указанный в настоящем подпункте срок оплаты исчисляется с даты предоставления последнего из указанных выше документов.

• • Гарантия возврата авансового платежа должна обеспечивать надлежащее исполнение Поставщиком его обязательств перед Покупателем по возврату авансового платежа, предусмотренного Договором, в том числе при его расторжении.
  • Сумма аванса не может превышать сумму, на которую выдана соответствующая Гарантия возврата авансового платежа.
  • Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения авансового платежа обязан предоставить Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ (НК РФ).
  • В случае не предоставления до поставки Товара Гарантии возврата авансового платежа и/или документов, предусмотренных пп. 2.3.1 Договора, авансовый платеж по Договору не производится, а оплата Товара производится согласно пп. 2.3.6 Договора в размере 100% (сто процентов) от поставленного Товара (поставленной партии Товара) в порядке, указанном в подпункте 2.3.6 Договора.
  • Окончательная оплата Товара (партии Товара) в размере ___% (___ процентов) от стоимости Товара (партии Товара), указанной в Спецификации, оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара (с даты подписания товарной накладной или УПД), и предоставления Покупателю в совокупности следующих документов:
• оригинала товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД в установленном порядке;
• оригинала счёта на оплату Товара (партии Товара);
• оригинала счета-фактуры на поставленный Товар (поставленную партию Товара), оформленной в установленном действующим законодательством РФ порядке (не требуется при оформлении УПД);
• транспортной накладной и/или товарно-транспортной накладной;
• сопроводительной (конструкторской и/или иной технической) документации на поставляемый Товара (поставленную партию Товара), необходимой для ввода в эксплуатацию/использования Товара, его ремонта, включая, но не ограничиваясь, инструкцию по эксплуатации, технический паспорт, сертификат качества, сертификат соответствия, декларация соответствия, свидетельство о поверке.

Наступление всех событий, указанных в настоящем подпункте, является обязательным для начала течения срока оплаты. Товарная накладная или УПД не могут быть подписаны без предоставления указанных выше документов Поставщиком, Поставщик понимает и признаёт, что без данных документов невозможен ввод в эксплуатацию/использование Товара. Срок оплаты Товара исчисляется с даты подписания товарной накладной или УПД.

• • Погашение авансового платежа в счет стоимости поставленного Товара осуществляется на дату подписания Сторонами без замечаний товарных накладных (форма № ТОРГ-12)/УПД, в размере 100 (сто)% уплаченного аванса от стоимости поставленного Товара. Авансовый платеж должен быть погашен не позднее срока поставки, установленного в Спецификации.
  • Нарушение Поставщиком любого срока поставки Товара, установленного в Спецификации, на срок более 30 (тридцати) календарных дней означает одновременное нарушение срока погашения авансового платежа. В этом случае Поставщик обязуется совершить одно из следующих действий по выбору Покупателя:

а) вернуть сумму непогашенного авансового платежа в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Покупателя. Стороны достигли соглашения о том, что предъявление Покупателем требований о возврате авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом, не свидетельствует о намерении Покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Договором, если в требовании Покупателя прямо не указано иное;

б) представить новую, отвечающую требованиям Договора банковскую гарантию возврата авансового платежа или обеспечить продление действующей Гарантий возврата авансового платежа не менее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до истечения срока действующей Гарантии возврата авансового платежа, на весь срок нарушения обязательства по поставке Товара плюс 60 (шестьдесят) календарных дней, а также обеспечить предоставление банком-гарантом Покупателю подтверждения факта выдачи банковской гарантии возврата авансового платежа (изменений к такой гарантии) и полномочий подписанта либо по системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), либо SWIFT, либо TELEX или предоставление Покупателю официального письма банка-гаранта в подтверждение факта ее выдачи (изменений к такой гарантии) и полномочий подписанта.

• • В случае если когда-либо и по какой-либо причине любая предоставленная банковская гарантия окажется юридически недействительной или если выдавший её банк утратит платежеспособность, в отношении него будет принято решение о ликвидации или введена любая процедура банкротства, либо будет достигнуто компромиссное соглашение с его кредиторами или банк продолжит деятельность в их пользу под руководством доверительного управляющего, а также при осуществлении любых действий или наступлении любых обстоятельств, которые в рамках применимого права имеют сходные вышеуказанным последствия, либо после выдачи банковской гарантии произойдет падение кредитного рейтинга банка-гаранта, Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего обоснованного письменного требования Покупателя представить последнему новую банковскую гарантию, соответствующую требованиям Договора, а также обеспечить предоставление банком-гарантом Покупателю подтверждения факта ее выдачи и полномочий подписанта по СПФС, либо SWIFT, либо TELEX или предоставление ПОКУПАТЕЛЮ официального письма банка-гаранта в подтверждение факта выдачи банковской гарантии и полномочий подписанта. При этом Покупатель имеет право приостановить все без исключения платежи Поставщику в случае непредставления Покупателю новой банковской гарантии в сроки, установленные в Договоре, со дня, когда новая банковская гарантия должна была быть представлена, до тех пор, пока Поставщик не предоставит Покупателю такую новую банковскую гарантию и Покупатель не получит подтверждение банка-гаранта факта ее выдачи и полномочий подписанта плюс 3 (три) рабочих дня. Период такого приостановления платежей не считается периодом просрочки оплаты.
  • При увеличении сроков поставки по соглашению Сторон Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты изменения таких условий совершить одно из следующих действий (в отношении каждой из банковских гарантий):
    • либо предоставить новую банковскую гарантию, либо изменение/дополнение к действующей банковской гарантии со сроком ее действия, соответствующим требованиям пп. 2.3.1 Договора, и на сумму, аналогичную сумме прежней гарантии, без заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
    • либо вернуть сумму непогашенного авансового платежа.
  • При уменьшении объема поставляемого Товара и/или уменьшения стоимости Товара Поставщик по требованию Покупателя обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты указанных изменений вернуть сумму непогашенного авансового платежа в размере ____% от общей суммы уменьшения стоимости Товара.
  • До предоставления любой банковской гарантии/изменения к банковской гарантии Поставщик согласовывает с Покупателем банк-гарант и текст банковской гарантии/изменения к банковской гарантии.
  • Поставщик самостоятельно несет все расходы по получению и предоставлению Покупателю всех банковских гарантий, а также затраты на оформление и предоставление изменений к банковской гарантии или новых банковских гарантий.
  • В случае наличия у Покупателя обоснованных сомнений в подлинности представленной банковской гарантии и/или полномочий подписанта, Покупатель имеет право дать обязательное для Поставщика указание о приостановке поставки Товара до момента получения письменного ответа от банка-гаранта с подтверждением подлинности банковской гарантии и полномочий подписанта. При этом все расходы Поставщика на период приостановки и в связи с такой приостановкой (расходы на время вынужденного простоя) производятся за счет Поставщика в случае неподтверждения банком-гарантом факта выдачи банковской гарантии или полномочий ее подписанта.
  • Если Поставщик в предусмотренных Договором случаях не продлит срок действия Гарантии возврата авансового платежа (не предоставит новую Гарантию возврата авансового платежа на согласованных условиях) в установленный Договором срок или предоставил поддельную Гарантию возврата авансового платежа (при получении от банка-гаранта сведений, свидетельствующих о том, что представленная Поставщиком Гарантия возврата авансового платежа не выдавалась банком-гарантом) Покупатель вправе осуществить любое из следующих действий:

а) досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков. Договор прекращается с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя, если иная более поздняя дата не указана в уведомлении;

б) потребовать (в том числе без расторжения Договора) досрочного возврата аванса, уплаченного Покупателем Поставщику по Договору или удовлетворить свое требование за счет имеющейся Гарантии возврата авансового платежа.

• • Возврат непогашенного аванса и оплата признанных Поставщиком убытков производится на указанный в Договоре расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования последнего.
• Покупатель вправе не осуществлять (приостановить) оплату за поставленный Товар в случаях обнаружения:
• некомплектности Товара - до момента его укомплектования или замены на новый Товар, соответствующий требованиям Договора;
• недостатков (дефектов) в Товаре до момента устранения недостатков (дефектов) или до замены Товара на новый Товар, соответствующий требованиям Договора;
• отсутствия сопроводительной документации на Товар (полностью или в части) в отношении поставленного Товара до момента предоставления недостающей сопроводительной документации.
• В указанных случаях срок оплаты сдвигается Покупателем на количество дней, соответствующее количеству дней невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязательств Поставщиком по поставке Товара, соответствующего требованиям Договора, при этом просрочки оплаты не наступает.
• Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• В случае обнаружения Покупателем ошибок, опечаток и (или) исправлений, в результате которых счет-фактура может быть признан несоответствующим требованиям НК РФ и нормативных документов, регламентирующих форму и порядок заполнения счета-фактуры, Поставщик обязуется исправить ранее выставленный счет-фактуру и направить Покупателю в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний от Покупателя.
• Принимая во внимание положения законодательства РФ о налогах и сборах в части, касающейся «добросовестности налогоплательщика», Поставщик обязуется отражать операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях/расчетах и бухгалтерской отчетности, уплачивать установленные законодательством РФ налоги, обязанность по уплате которых возложена на него, в том числе, налог на добавленную стоимость (если Стороны по соответствующим операциям являются или станут плательщиками НДС), и исполнять иные налоговые обязанности.
• В случае признания судом налоговой выгоды Покупателя необоснованной (включая, но не ограничиваясь, уменьшение размера налоговой обязанности Покупателя вследствие уменьшения налоговой базы, получения Покупателем налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение Покупателем права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета) в связи с заключением и/или исполнением Договора по обстоятельствам, за которые Покупатель не отвечает, в том числе, если налоговый орган направит Покупателю требование об уплате налогов, сборов, иных платежей, а также пеней, штрафов, относящихся к ним, Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить Покупателю имущественные потери в размере сумм недоимки по налогам, пеней и штрафов, указанных в предъявленных налоговым органом Покупателю требованиях, по причине признания налоговой выгоды Покупателя необоснованной.

Оплата производится Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления соответствующего письменного требования Покупателя с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий.

• Стороны также согласовали, что Покупатель вправе осуществить зачет (уменьшение, сальдирование) любых денежных требований, которые у него имеются к Поставщику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов по Договору, а также компенсации расходов и причиненных Поставщиком убытков из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Поставщика. Для указанного зачета (уменьшения, сальдирования) достаточно одностороннего письменного заявления (уведомления) Покупателя, направленного Поставщику. С момента получения Поставщиком заявления (уведомления) о зачете (уменьшении, сальдирования) соответствующие встречные обязательства Покупателя и Поставщика считаются прекращенными. Несогласие Поставщика (оспаривание Поставщиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Покупателя к нему, не является препятствием для осуществления зачета (уменьшения, сальдирования). Оспаривание Поставщиком зачтенных (уменьшенных, сальдированных) Покупателем денежных требований к Поставщику возможно только в судебном порядке.

Указанное выше заявление (уведомление) о зачёте (уменьшении, сальдировании) считается полученным Поставщиком в день, следующий за днём его направления Поставщику по электронной почте, указанной в Договоре.

Порядок и сроки приемки Товара

Поставщик по электронной почте, указанной в Договоре, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до поставки Товара в пункт назначения, указанный в Спецификации (а) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара (дате доставки по адресу, указанному в Спецификации), а также (б) направляет товаросопроводительную документацию, включая сводную комплектовочную ведомость грузовых мест Товара и комплектовочную ведомость на каждое грузовое место, в формате «» и подписанные в формате «.pdf», паспорта/сертификаты на Товар. Невыполнение Поставщиком данной обязанности считается нарушением условий Договора со стороны Поставщика и освобождает Покупателя от ответственности за неисполнение обязанности по приёмке Товара в момент его прибытия в место назначения, в том числе освобождает от обязанности по оплате простоя транспорта и возмещения иных расходов Поставщика, понесенных им в связи с невозможностью Покупателя (Грузополучателя) принять поступивший Товар и/или обеспечить своевременное освобождение (возврат) транспортных средств.

Получение Товара от перевозчика, в т.ч. выгрузка Товара из транспортных средств, и подписание Покупателем (Грузополучателем) транспортных накладных/товарно-транспортных накладных не является приёмкой Товара Покупателем (Грузополучателем). Поставщик не вправе ссылаться на факт выгрузки Товара из транспортного средства как на обстоятельство, подтверждающее приёмку Товара Покупателем (Грузополучателем), вне зависимости от того, были ли выявлены при этом какие-либо несоответствия требованиям Договора или нет.

Способ поставки согласован Сторонами в Спецификации.

Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

Проверка Товара по количеству, а также на наличие/отсутствие внешних повреждений Товара (проверка грузовых мест, целостности упаковки и грузовых пломб, проверка соответствия сведениям, указанным в транспортных документах). Сведения о Товаре, указанные в транспортных документах, должны соответствовать Спецификации.

Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству:

в месте нахождения Покупателя (или ином указанном им месте доставки Товара) - при доставке Товара собственным транспортом Поставщика;

в месте, определенном правовыми актами Российской Федерации, регулирующими перевозки соответствующим видом транспорта, а если место приемки этими правовыми актами не определено – в месте нахождения Покупателя или иному указанному им месту назначения для доставки Товара.

• При указании в спецификации к Договору допустимого отклонения в объеме поставляемого Товара (толеранса) Поставщик имеет право поставить Товар в количестве с учетом толеранса. При этом в первичных документах (товарной накладной, УПД, транспортной накладной, грузовой накладной, иных аналогичных документах о фактической передаче продукции Покупателю) указывается фактически поставленное количество Товара в пределах определенного Сторонами толеранса, а Поставщик не несет ответственности за поставку количества Товара с отклонением в пределах данного толеранса.

Проверка по качеству и комплектности Товара (проверка Товара путём его визуального внешнего осмотра на предмет выявления явных повреждений или явного брака (за исключением скрытых недостатков, которые могут быть выявлены только в процессе использования/эксплуатации Товара), а также проверка наличия полного пакета документации по Товару, указанного в п. 1.6 Договора).

Приемка Товара производится в следующие сроки:

По количеству:

а) Товар, поступившей без тары (упаковки), в открытой таре (упаковке) или в поврежденной таре (упаковке), - в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения Товара от Поставщика или от грузоперевозчика на основании товарно-транспортной/транспортной накладной;

б) Товар, поступившей в исправной таре (упаковке) по весу брутто и / или количеству мест - в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения Товара от Поставщика или от грузоперевозчика на основании товарно-транспортной/транспортной накладной.

• • По качеству и комплектности, а также по весу нетто и/или количеству товарных единиц в каждом месте (при вскрытии тары) – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Товара от Поставщика или от грузоперевозчика на основании товарной накладной или УПД.
• Время приостановки приемки Товара в связи с необходимостью вызова представителя Поставщика не включается в сроки, установленные в пункте 3.5 Договора.
• Приемка Товара по весовым характеристикам (брутто и нетто) осуществляется в тех случаях, когда вес поставляемого Товара является ее количественной характеристикой, определенной в Спецификации.
• Приемка Товара по весовым характеристикам (брутто) и/или количеству мест оформляется путем подписания товарно-транспортной накладной (транспортной накладной, грузовой накладной, иного аналогичного документа о фактической передаче Продукции Покупателю). В случае выявления при приемке несоответствия весовых характеристик (брутто) и/или количества мест фактически передаваемого Товара, в товарно-транспортной накладной (транспортной накладной, грузовой накладной, ином аналогичном документе о фактической передаче продукции Покупателю) Покупателем делается отметка о фактическом весе (брутто) Товара и/или фактическом количестве мест Товара, принятых Покупателем, если он не отказался от приемки всего Товара, поставленного в ненадлежащем количестве.
• В случае, если после доставки Товара железнодорожным транспортом обнаружатся недостача, повреждение (порча) груза, Покупатель обязан потребовать от грузоперевозчика составления коммерческого акта в тех случаях, когда это предусмотрено Федеральным законом от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Отказ грузоперевозчика от составления коммерческого акта не является препятствием для приемки Товара в порядке, предусмотренном Договором.
• При обнаружении во время приемки Товара признаков его недостачи, повреждения, несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), иным требованиям, определенных Договором, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих комплектность и качество Товара, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Товара.
• Одновременно с приостановлением приемки Товара Покупатель обязан вызвать для участия в продолжении приемки Товара и подписания акта о приемке материалов (типовая межотраслевая форма № М-7) представителя Поставщика.

Вызов представителя Поставщика осуществляется одним из следующих способов:

- направления сообщения по электронной почте, указанной в Договоре;

- телеграммой;

- письменным извещением, переданным по факсу, с автоматическим подтверждением получения факсимильного сообщения;

- письмом, направляемым экспресс-почтой.

В извещении о вызове представителя Поставщика должна быть указана следующая информация:

а) реквизиты (номер и дата) Договора и спецификации к нему, по которым поставлялся Товар, приемка которого приостановлена;

б) наименование Товара, приемка которого приостановлена;

в) характер выявленных недостатков Товара (недостача, несоответствие требованиям по качеству, ассортименту, комплектности и т.п.);

г) время, на которое назначена дальнейшая приемка Товара;

д) место, где она будет проводиться.

Документы, направленные в порядке настоящего пункта посредством электронной почты, факсимильной связи, телеграммой, экспресс-почтой признаются Сторонами как имеющие юридическую силу и признаются обязательными.

• Представитель Поставщика обязан явиться для участия в дальнейшей приемке Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения вышеназванного вызова, если более продолжительный срок не установлен Покупателем в извещении о вызове, или в этот же срок уведомить Покупателя об отказе от участия в приемке. Представитель Поставщика должен иметь с собой доверенность, уполномочивающую его принимать участие в приемке Товара и подписании акта о приемке материалов (форма № М-7).

В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, отказа Поставщика участвовать в приемке Товара Покупатель продолжает приемку Товара в одностороннем порядке.

• В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара его несоответствия требованиям Договора или иным требованиям, предъявляемым к товарам данного вида, несоответствия по количеству, ассортименту (недостатков) Товара, в том числе отсутствия необходимой документации на Товар, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан по выбору Покупателя:
• устранить выявленные несоответствия (недостатки/дефекты) Товара в минимальный разумный срок, объективно необходимый для их устранения;
• или заменить несоответствующий требованиям Договора Товар.

Обнаруженные Покупателем при приемке недостатки Товара отражаются в Акте о недостатках, составляемом в свободной форме, и подписываемом представителями Поставщика и Покупателя. В отсутствие уполномоченного на подписание Акта со стороны Поставщика лица, Акт может быть оформлен в одностороннем порядке.

Покупатель вправе отказаться от приёмки Товара, не соответствующего требованиям Договора.

При этом срок устранения недостатков Товара, выявленных в ходе приемки или замены Товара не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты оформления Акта о недостатках.

В случае невозможности устранить недостатки Товара в указанный срок или заменить имеющий недостатки Товар на Товар надлежащего качества Поставщик, по требованию Покупателя, обязан вернуть уплаченные за Товар ненадлежащего качества денежные средства. В случае получения требования Покупателя о возврате денежных средств, денежные средства подлежат возврату Поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента получения требования Покупателя.

Возврат/ремонт/замена некачественного Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

• Акты, упомянутые в пунктах 3.11-3.13 Договора, подписываются комиссией, составленной из представителей Покупателя (а также уполномоченного представителя Поставщика, если он в соответствии с Договором явился для участия в приемке).

Покупатель вправе по своему усмотрению привлекать к участию в приемке экспертов, представителей других организаций, а также предпринимателей.

Акты о приемке материалов (форма № М-7) должны содержать следующие обязательные реквизиты:

а) наименование Покупателя Товара и его адрес;

б) дата составления акта, место приемки Товара, время начала и окончания приемки Товара;

в) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в приемке Товара, место их работы и занимаемые должности;

г) наименование и адрес Поставщика;

д) номер и дата Договора, товарно-транспортного документа и/или товарной накладной (УПД) и документа, удостоверяющего качество Товара (если таковые переданы Покупателю к моменту приемки);

е) состояние тары и упаковки в момент осмотра Товара, недостатки маркировки, тары и упаковки, а также количество Товара, к которому относится каждый из установленных недостатков;

ж) данные об опломбировании груза;

з) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного транспорта), если такой акт составлялся;

и) описание повреждений и иных недостатков поставленного Товара либо количество недостающего Товара, Товара не соответствующего по ассортименту;

к) подписи членов комиссии;

л) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества или некомплектности Товара.

• Акт о приемке материалов (форма № М-7) должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Товара. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой «с особым мнением» и приложить к акту свое письменное мотивированное «особое мнение».
• За актами, составленными Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде. Составленные в соответствии с настоящей статьёй Договора акты являются основанием для предъявления Покупателем Поставщику претензий с требованиями, предусмотренными законом и Договором.
• Товар, не соответствующий по качеству условиям Договора, считается не поставленным.
• Приемка-передача Товара по количеству, качеству и комплектности подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной (или УПД), которая предоставляется в двух подписанных Поставщиком подлинных экземплярах и подписывается Покупателем.
• Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории РФ на дату поставки и приемки Товара.
• С момента получения Товара и до момента его принятия Покупателем Товар находится на ответственном хранении у Покупателя без взимания с Поставщика платы.

Права и обязанности Сторон

Права Покупателя:

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Договором.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, в том числе и в письменном виде.

Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

Обязанности Покупателя:

Подготовить место для размещения Товара и создать надлежащие условия для его приемки после получения уведомления Поставщика о поставке Товара.

Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара и проведение проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора.

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара в течение не менее 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

Права Поставщика:

Требовать от Покупателя подписания документов об исполнении Договора.

Требовать от Покупателя своевременной оплаты надлежащим образом поставленного Товара.

Обязанности Поставщика:

Поставлять Товар в строгом соответствии с условиями настоящего Договора. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, произведенным заводами-изготовителями по заказу Поставщика для поставки Покупателю.

Незамедлительно письменно уведомить Покупателя (вне зависимости от стадии исполнения Договора), а также приостановить исполнение Договора до получения от него указаний при обнаружении:

• возможных неблагоприятных для Покупателя последствий выполнения его указаний о способе исполнения обязательств, в том числе отраженных в Договоре;
• непригодности или недоброкачественности предоставленных Покупателем материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи (если применимо);
• о нарушениях Покупателем своих обязательств, препятствующих исполнению Договора Поставщиком (встречных обязательств), и приостановлении на этом основании исполнения Договора;
• иных не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят сохранности качественных или количественных свойств Товара, годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность исполнения обязательств в установленный срок.

Письменное уведомление должно быть направлено в кратчайшие сроки с момента обнаружения обозначенных в настоящем пункте обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней с указанного момента, способом, не допускающим задержку в предоставлении информации и позволяющим достоверно установить, что информация исходит от Поставщика.

Поставщик не уведомивший Покупателя в указанные сроки об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Покупателя, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Покупателю, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору, в том числе Поставщик лишается права на получение от Покупателя возмещения понесенных Поставщиком затрат и иных убытков, обусловленных указанными обстоятельствами.

Поставщик не вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Покупателя его встречных обязательств, препятствующих исполнению Договора Поставщиком.

• • [Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, за свой счет обеспечить и поддерживать в действии страхование Товара на условии «от всех рисков» на период транспортировки с момента начала отгрузки до момента доставки в пункт назначения на сумму, равную полной стоимости Товара, с финансово устойчивой страховой компанией, согласованной предварительно с Покупателем.](если применимо)
  • Уведомить о точной дате и времени поставки Товара Покупателя за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки.
  • Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течение одного рабочего дня со дня такого изменения, в письменной форме.
  • За свой счет обеспечить устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Товара или после приемки, включая замену Товара.

Качество и гарантии

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также применимыми к нему техническими регламентами, ГОСТ, ТУ, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством РФ.

Поставщик заявляет и гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Покупателю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных прав, включая права на использование торговой марки или промышленного образца в связи с использованием Покупателем Товара или любой его части в РФ.

Гарантийный срок на Товар составляет ______ с даты приемки Товара Покупателем по количеству, качеству и комплектности (даты подписания товарной накладной или УПД).

Гарантия не распространяется на повреждения Товара, полученные вследствие неправильной установки, хранения, транспортировки и эксплуатации Товара Покупателем.

Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока либо заменить Товар и комплектующие, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Покупателем условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок продлевается на время устранения Поставщиком недостатков. При замене Товара, либо комплектующих к нему, гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Товар с недостатками, выявленными в течение гарантийного срока, направляется в адрес Поставщика для диагностики причин недостатков согласованной Сторонами транспортной компанией с отнесением расходов по транспортировке Товара на Поставщика, в случае если будет установлено, что такие недостатки произошли по причинам, не зависящим от Покупателя. Диагностика выполняется в срок не более трех рабочих дней с даты получения некачественного Товара Поставщиком от транспортной компании.

Подтвержденные недостатки Товара, возникшие по вине Поставщика, устранятся Поставщиком в разумный срок, но не более чем тридцать календарных дней. В случае невозможности устранить недостатки Товара в указанный срок, Поставщик по требованию Покупателя обязан вернуть стоимость некачественного Товара в срок не более пяти рабочих дней с момента получения требования Покупателя.

В случае отказа Поставщика от устранения недостатков Товара или невозможности устранить недостатки в предусмотренный срок, а также по согласованию Сторон, Покупатель имеет право устранить возникшие недостатки самостоятельно. В таком случае Поставщик обязан возместить затраты Покупателя в течение десяти рабочих дней с момента получения требования Покупателя с приложением подтверждающих документов.

Ответственность

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере:

• 0,3% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, при этом указанная неустойка исчисляется с 1-го по 10-ый день просрочки включительно;
• 0,6% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, при этом указанная неустойка исчисляется с 11-го дня просрочки.
• В случае нарушения сроков поставки (исполнения обязательств по поставке) Товара (партии Товара), соответствующего требованиям Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере:
• 0,3% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, при этом указанная неустойка исчисляется с 1-го по 10-ый день просрочки включительно;
• 0,6% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, при этом указанная неустойка исчисляется с 11-го дня просрочки.
• В случае передачи Покупателю некачественного и/или некомплектного Товара, в том числе при передаче вместе с Товаром не полного комплекта документов, Товара, не соответствующего требованиям Договора об ассортименте, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 10% от стоимости Товара, в отношении которого не соблюдены требования Договора.
• В случае нарушения сроков устранения недостатков и несоответствий Товара, выявленных по факту приёмки Товара, в том числе недостатков и несоответствий, выявленных в гарантийный срок, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости Товара, не соответствующего требованиям Договора, за каждый день просрочки.
• В случае предъявления к Покупателю требования уполномоченного государственного органа об оплате в отношении Товара необходимых Таможенных платежей, процентов и пеней, и/или штрафов, в связи с привлечением Покупателя к административной ответственности за использование Товара, незаконно перемещённого через таможенную границу ЕАЭС, и/или если Покупателем будут понесены расходы, связанные с транспортировкой и/или хранением Товара по решению уполномоченного государственного органа, расходы на привлечение таможенного представителя в целях таможенного оформления незаконного перемещённого Товара через таможенную границу ЕАЭС, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в размере сумм Таможенных платежей, процентов, пени и/или административных штрафов, предъявленных Покупателю уполномоченным государственным органом, сумм расходов, понесённых Покупателем на оплату транспортировки/хранения Товара, таможенного представителя в целях таможенного оформления Товара, а также возместить иные убытки, причинённые Покупателю недостоверностью заверений Поставщика в отношении Товара. Возмещение убытков производится Поставщиком в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.
• Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

Соблюдение антикоррупционных требований и кодекса поведения поставщика

Покупатель информирует Поставщика о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» (Политика). Заключением Договора Поставщик подтверждает ознакомление с Политикой Покупателя.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких- либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (Коррупционные правонарушения).

В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение десяти рабочих дней с даты получения Уведомления.

Сторона при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

Покупатель информирует Поставщика о принципах и требованиях Кодекса поведения поставщика Группы компаний ПАО «НОВАТЭК», расположенного на сайте ПАО «НОВАТЭК» по адресу: http://www.novatek.ru/ru/about/management/doc. Заключением Договора Поставщик подтверждает ознакомление с Кодексом и гарантирует его соблюдение.

Конфиденциальность

Термины:

К Конфиденциальной информации относятся условия Договора, любая информация (вне зависимости от указания на ее конфиденциальный характер), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, принадлежащая Стороне и/или ее Аффилированным лицам, которую эта Сторона (Раскрывающая Сторона) передает другой Стороне (Принимающей Стороне) любым способом (в том числе, в письменной или устной, в виде изображений, в электронной или цифровой форме или на магнитном носителе), напрямую или косвенно (в том числе в рамках проводимых переговоров до заключения Договора) в связи с предметом Договора, его условиями и исполнением (далее – «Конфиденциальная информация»).

«Связанные лица» применительно к любой из Сторон означает (при условии, что такие лица имеют отношение к исполнению Договора или контролю за его исполнением): (i) ее работников, членов органов управления, представителей; (ii) ее Аффилированных лиц и их работников, членов органов управления и представителей таких Аффилированных лиц.

«Аффилированное лицо» – в отношении Стороны означает в любой момент времени любое другое лицо: (i) которое прямо или косвенно контролирует более 50% зарегистрированного уставного капитала или прав голоса в высшем органе управления такой Стороны, либо (ii) в котором такая Сторона прямо или косвенно контролирует более 50% зарегистрированного уставного капитала или прав голоса в высшем органе управления; либо (iii) в котором лицо, определённое в пункте (i) данного определения, контролирует прямо или косвенно более 50% зарегистрированного уставного капитала или прав голоса в высшем органе управления.

Если иное не предусмотрено настоящей статьей Договора, Принимающая Сторона обязуется:

а) Не разглашать (не распространять, не воспроизводить, не предоставлять иным образом доступ к Конфиденциальной информации) Конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны, а также обеспечить высокую степень защиты Конфиденциальной информации, применять к Конфиденциальной информации такие же меры, исключающие ее разглашение, какие она применяет в отношении собственной конфиденциальной информации (далее – «Режим конфиденциальности»). Для целей Договора Режим конфиденциальности не должен быть снят с информации только лишь на том основании, что она входит в состав другой информации более общего характера, находящейся во владении у Принимающей Стороны, и/или не содержит грифа «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»;

б) Использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения Договора в соответствии с его условиями (далее – «Разрешенная цель»);

в) в кратчайший разумный срок письменно уведомить Раскрывающую Сторону о ставших ей известными фактах разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам в нарушение условий настоящей статьи Договора, что не освобождает Принимающую Сторону от обязательств, принятых ею в отношении такой Конфиденциальной информации;

г) по достижении Разрешенной цели, в случае прекращения действия Договора по любым основаниям, а также в любое время по требованию Раскрывающей Стороны, за исключением случаев, когда Конфиденциальная информация: i) является Результатом выполненных Работ/оказанных Услуг, включая содержащиеся (выраженные) в Результатах Работ/Услуг результаты интеллектуальной деятельности, созданные по Договору, или/и ii) имеет отношение к товарам/услугам/программному обеспечению, приобретаемым одной Стороной у другой Стороны по Договору, Принимающая Сторона обязана возвратить Раскрывающей Стороне по акту приема-передачи всю ранее переданную ей Конфиденциальную информацию, а также обеспечить уничтожение всех копий, любых отчетов, результатов обработки, анализов, справок, выписок, репродукций и иных материалов, содержащих Конфиденциальную информацию (как в письменной, так и в электронной форме), находящихся в ее владении и/или владении лиц, получивших Конфиденциальную информацию на основании подпунктов «а» - «д» п. 8.7 настоящей статьи, в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования Раскрывающей Стороны о возврате ей/уничтожении Конфиденциальной информации. Несмотря на возврат оригиналов или уничтожение копий Конфиденциальной информации, Принимающая Сторона продолжает нести обязательство по сохранению Режима конфиденциальности.

• Передача Раскрывающей Стороной Конфиденциальной информации Принимающей Стороне допускается:

а) курьерами Сторон и/или путем направления Стороной заказных почтовых отправлений другой Стороне, и/или

б) по каналам телефонной связи, а также с использованием сети «Интернет» посредством корпоративной электронной почты или указанной в Договоре электронной почты каждой Стороны при условии принятия соответствующих технических мер, обеспечивающих ее защиту (шифрование), и/или

в) посредством корпоративной облачной системы обмена данными https://cloudfile.novatek.ru/.

При передаче Конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну по смыслу ФЗ «О коммерческой тайне», на любых носителях информации указывается гриф «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» с указанием наименования Раскрывающей Стороны и ее места нахождения. Передача Конфиденциальной информации на материальном носителе оформляется актом приема-передачи (составленным в свободной форме).

• Передача Конфиденциальной информации запрещается:

- по открытым каналам связи, в том числе посредством SMS, MMS, общедоступных почтовых серверов, общедоступных облачных систем, а также с использованием социальных сетей и интернет мессенджеров, факсимильной и иной связи.

• Обязательства, предусмотренные настоящей статьей Договора, не применяются к Конфиденциальной информации, которая:

а) является общеизвестной на момент ее разглашения в соответствии с настоящей статьей Договора или становится общедоступной впоследствии, кроме случаев нарушения своих обязательств Принимающей Стороной;

б) правомерно получена Принимающей Стороной до разглашения такой Конфиденциальной информации в соответствии с настоящей статьей Договора от иного, чем Раскрывающая Сторона, источника без каких-либо ограничений и запретов в части, касающейся использования и разглашения такой Конфиденциальной информации до того, как она будет разглашена;

в) не может быть отнесена к коммерческой тайне в силу действующего законодательства Российской Федерации.

г) разработана Принимающей Стороной на независимой основе без использования Конфиденциальной информации (полностью или частично) (при наличии у Принимающей Стороны соответствующих письменных и иных относимых доказательств).

• Во избежание сомнений положения настоящей статьи Договора не применяются к Стороне в отношении информации/документов, относящихся к приобретаемым этой Стороной у другой Стороны товарам/услугам/программному обеспечению по Договору.
• Принимающая Сторона вправе разглашать (распространять, воспроизводить, предоставить иным образом доступ к Конфиденциальной информации) Конфиденциальную информацию:

а) с предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны;

б) Связанным лицам Принимающей Стороны;

в) лицам, которые непосредственно привлекаются Принимающей Стороной к исполнению Договора, и только в той степени, в которой это необходимо в соответствии с применимым правом для реализации прав и выполнения обязанностей Принимающей Стороны по Договору, но исключительно в объеме, требуемом для достижения Разрешенной цели;

г) юридическим консультантам, Аффилированным лицам Принимающей Стороны;

д) аудиторам Принимающей Стороны;

е) в случаях, когда такое разглашение требуется в соответствии с применимым к Принимающей Стороне законодательством, по мотивированному требованию суда, любого другого уполномоченного государственного, муниципального, надзорного органа, при условии, что Принимающая Сторона в случае разглашения Конфиденциальной информации в указанных выше случаях: (i) уведомляет Раскрывающую Сторону о таком разглашении (если применимо); (ii) принимает разумные меры (при наличии такой возможности) для того, чтобы в отношении переданной Конфиденциальной информации соблюдался Режим конфиденциальности; и (iii) разглашает Конфиденциальную информацию в минимально возможном объеме, необходимом для выполнения требования соответствующего уполномоченного органа;

ж) в целях защиты законных прав и интересов Принимающей Стороны в судебном, административном, уголовном производстве с ее участием с правом сохранить копию какой-либо части Конфиденциальной информации.

Передача Конфиденциальной информации в предусмотренных подпунктами «б» - «ж» случаях допускается без получения письменного согласия Разрешающей Стороны, а в случаях, предусмотренных подпунктами «а» - «д» при условии получения от лиц, которым передается Конфиденциальная информация, письменного обязательства о соблюдении конфиденциальности аналогичного (не менее строгого) по содержанию положениям настоящей статьи Договора.

• Если иное прямо не предусмотрено Договором все права Раскрывающей Стороны на Конфиденциальную информацию, на материальный носитель с Конфиденциальной информацией и права на выраженные (содержащиеся) в Конфиденциальной информации результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ст.1225 ГК РФ), вне зависимости от того, зарегистрированы (запатентованы) они или нет, принадлежат и остаются у Раскрывающей Стороны или под ее контролем, передача Конфиденциальной информации одной Стороной другой Стороне не наделяют другую Сторону какими-либо правами, лицензиями или полномочиями в отношении Конфиденциальной информации и результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, выраженных (содержащихся) в ней, сверх прав и полномочий, напрямую предусмотренных настоящей статьей Договора.
• Если Конфиденциальная информация стала достоянием гласности или была разглашена (распространена, воспроизведена, иным образом предоставлен доступ к Конфиденциальной информации) третьему лицу в нарушение условий настоящей статьи Договора, то Раскрывающая Сторона вправе потребовать от Принимающей Стороны возмещения убытков в связи с разглашением Конфиденциальной информации в полном объеме, в том числе вследствие действий (бездействия) Связанных лиц, Аффилированных лиц, иных лиц Принимающей Стороны, включая затраты, связанные с судебным разбирательством.
• Независимо от срока действия Договора, обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации, указанные в настоящей статье Договора, остаются в силе в течение 5 (пяти) лет с момента передачи Конфиденциальной информации (любой ее части) Принимающей Стороне (п. 8.3 выше), а в отношении условий Договора – в течение срока действия Договора плюс 5 (пять) лет.
• В случае если между Сторонами заключено иное соглашение, содержащее условия о конфиденциальности, положения такого соглашения применяются к отношениям Сторон по Договору в части, не противоречащей настоящей статье Договора.

.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются обстоятельства (события), возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, находящиеся вне разумного контроля Стороны, и которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее «События Форс-мажора»).

В частности, к Событиям Форс-мажора относятся, включая, но не ограничиваясь следующими событиями: войны (объявленные или необъявленные) или иные военные действия; мятежи; восстания; террористические акты, гражданские беспорядки, национальные или отраслевые забастовки; эпидемии; стихийные бедствия, удар молнии, землетрясение, пожар; принятие государственными, муниципальными органами запретительных (ограничительных, предупредительных, карантинных) мер вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, а также в целях их недопущения; национализация и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

К Событиям Форс-мажора не относятся, включая, но не ограничиваясь: эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и принятые в связи с ней ограничительные меры в РФ, на региональном и местном уровне, действующие на дату заключения Договора, беспорядки, местные забастовки, локауты и любые другие производственные споры или действия со стороны, между или среди работников какой-либо Стороны; финансовая несостоятельность Стороны, ее подрядчиков или субподрядчиков, допущенное ею (ими) неисполнение или задержка в исполнении, отсутствие необходимых денежных средств, а также любые изменения в законодательстве. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 2-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не вправе потребовать возмещения возможных убытков.

В случае наступления События Форс-мажора, Сторона, подвергшаяся его воздействию, не позднее семидесяти двух часов с момента наступления События Форс-мажора, в связи с которым для этой Стороны стало невозможным исполнение Договора, либо его части, в письменной форме уведомляет другую Сторону о Событии Форс-мажора и о его последствиях, с предоставлением:

описания События Форс-мажора и его характера;

подтверждения компетентного органа о наступлении События Форс-мажора (не требуется для общеизвестных фактов);

доказательств того, каким образом Сторона была лишена возможности исполнять свои обязательства;

информации о том, какие Товары не могут быть поставлены в срок ввиду События Форс-мажора и о влиянии на исполнение Договора в целом;

информации о непричастности Стороны к наступлению События Форс-мажора;

подтверждения добросовестного принятие Стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков наступления События Форс- мажора;

указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с Событием Форс- мажора.

О прекращении События Форс-мажора Сторона обязана также уведомить другую Сторону в указанный выше в настоящем пункте срок. Если Сторона в указанный срок не сообщит другой Стороне о наступлении и (или) прекращении Событий Форс-мажора, она лишается права ссылаться на него как на основание, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, за исключением случая, когда Событие Форс-мажора препятствовало отправлению такой Стороной такого сообщения.

• В случае, если указанное в уведомлении событие не является Событием Форс- мажора, другая Сторона вправе уведомить контрагента о своем несогласии с предложенной оценкой ситуации и при необходимости провести переговоры с целью выяснения дальнейшей возможности исполнения договора.
• При наступлении События Форс-мажора, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов и/или сроков исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности. При наступлении События Форс-мажора срок выполнения обязательства, затронутого Событием Форс-мажора, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует Событие Форс-мажора и его последствия, если Стороны не договорятся об ином. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательства по Договору вследствие События Форс-мажора, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за невыполнение иных ее обязательств, не затронутых Событием Форс-мажора. Каждая из Сторон должна принять все разумные меры для предотвращения (минимизации) неблагоприятных последствий наступления Событий Форс-мажора на выполнение своих обязательств по Договору.
• Каждая Сторона должна сама нести все прямые и косвенные финансовые последствия наступления События Форс-мажора, и Покупатель не обязан выплачивать какую-либо дополнительную компенсацию или производить какой-либо платеж Поставщику в связи с приостановкой или изменением порядка выполнения Покупателем обязательств по Договору по причине События Форс-мажора.
• Если Стороны не договорятся об ином, Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут полностью либо в части:

Покупателем, если поставка Товара, по мнению Покупателя, является невозможной в связи с Событием Форс-мажора, или, если вследствие просрочки, возникшей в связи с Событием Форс-мажора, Покупатель утратил интерес к Договору, или

любой из Сторон, если Событие Форс-мажора продолжает действовать более трех месяцев и повлияло на большую часть обязательства по Договору как подтверждено Стороной, ссылающейся на такое Событие Форс-мажора,

путем направления другой Стороне письменного уведомления за десять календарных дней до даты расторжения Договора.

• Покупатель ни при каких обстоятельствах не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы, потери или убытки в период действия События Форс-мажора или его последствий, а также в связи с расторжением Договора.

Санкции

Санкции означает: принятые любыми Органами по санкциям акты (в том числе, но не ограничиваясь: законы, нормативно-правовые акты, административные/регулятивные решения, указания, разъяснения), которые вводят эмбарго, прямо или косвенно ограничивают определенную деятельность, экспорт, реэкспорт и (или) прямые или косвенные сделки или операции с определенными физическими или юридическими лицами или в определенных странах или регионах, включая любые будущие изменения к ним, и которые в каждом случае применимые к соответствующей Стороне (в т.ч. ее субподрядчиков, субпоставщиков) и Договору.

Органы по санкциям означает: международные организации или объединения, иностранные государства, органы государственной власти иностранных государств, международных организаций или объединений, которые принимают Санкции.

Стороны согласовали, что Санкции не являются:

• Событием Форс-мажора;
• существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 ГК РФ;
• основанием для освобождения Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, основанием для одностороннего изменения и/или одностороннего отказа от Договора.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются путем переговоров.

Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный порядок разрешения споров.

Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

Претензия (требование, уведомление) считается полученной Стороной (адресатом) в день, следующий за днём её направления данной Стороне по электронной почте, указанной в Договоре.

Претензия направляется Поставщику на электронный почтовый ящик (e-mail): __________

Претензия направляется Покупателю на электронный почтовый ящик (e-mail): __________

Заверения

Стороны предоставляют друг другу заверения (Заверения) о том, что:

вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору и никакие ограничения не будут возложены органами управления Сторон на правомочия Сторон по заключению и исполнению Договора;

органы/представители Сторон, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Сторон, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления Сторон;

заключая Договор, преследуют деловые цели, являются добросовестными налогоплательщиками, осуществляют реальную предпринимательскую деятельность, проявляют должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов, имеют ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору, не взаимодействуют с организациями, преследующими незаконные цели;

В отношении Сторон не проводится процедура реорганизации.

В отношении Сторон не ведется судебных, арбитражных разбирательств и аналогичных производств, которые могли бы существенным образом повлиять на его способность исполнять свои обязательства по Договору.

Исполнение Договора не является нарушением каких-либо законов, судебных решений, применимых или относящихся к Сторонам, их имуществу, деятельности или поставляемому Поставщиком по Договору Товару.

Любые письменные документы или их копии, представленные Сторонами в целях документального подтверждения правоспособности и/или вышеуказанных Заверений, являются действительными и не содержат недостоверной информации.

Сторонами исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время, исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Стороны к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

Стороны имеют действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности и выполнения, взятых на себя обязательств по Договору.

Стороны не находятся в процессе банкротства или ликвидации, а также не является объектом каких-либо иных аналогичных процедур; проведение таких процедур не ожидается, отсутствуют основания для возбуждения в отношении любой из сторон дела о банкротстве и введении в отношении нее любой процедуры банкротства. финансовое состояние сторон позволяет им исполнить свои обязательства по Договору надлежащим образом.

Поставщик заверяет Покупателя, что не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые бы могли привести Поставщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

Любые письменные документы или их копии, предоставленные Поставщиком Покупателю в целях документального подтверждения его правоспособности и\или заверений, являются действительными и не содержат недостоверной информации.

Поставщик в случае недостоверности любого из заверений, указанных в Договоре, обязан выплатить Покупателю по его требованию полную сумму убытков, понесенных Покупателем в результате недостоверности любого из заверений, включая расходы и убытки в связи с урегулированием требований, претензий и исков третьих лиц, уплатой штрафов, пеней и иных применённых к Покупателю судебных издержек по решению суда и расходы на представителей, а также вправе отказаться от исполнения Договора.

Заверения являются и будут являться достоверными и точными в течение срока действия Договора.

Стороны признают, что заключают Договор на основании Заверений Сторон и полагаясь на них.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до __.__.____ включительно, а в части неисполненных обязательств - до момента их полного исполнения. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении до истечения указанной даты, Договор будет считаться пролонгированным на следующий календарный год.

Если на день окончания Договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства перед Поставщиком, то в части исполнения этих обязательств Договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не будут исполнены.

Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Договор может быть расторгнут Покупателем полностью или в его части в одностороннем внесудебном порядке путем направления Покупателем письменного уведомления за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения, в том числе, но не ограничиваясь, случае:

1) нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

2) неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

3) аннулирования лицензий, разрешений, допусков, аккредитаций Поставщика, необходимых для выполнения обязательств по Договору, издание (вынесение) актов (решений) государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение обязательств по Договору

4) принятия уполномоченным органом или учредителями (участниками) Поставщика решение о ликвидации Поставщика как юридического лица;

5) получения Покупателем достоверной информации о совершении Поставщиком коррупционного правонарушения;

6) начала процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика или применения к Поставщику (введение в отношении Поставщика) в рамках дела о банкротстве любой другой из процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

7) не устранения Дефектов/Недостатков Товара или результатов Работ в установленный Заказчиком разумный срок;

8) по иным основаниям, предусмотренным Договором или законодательством РФ.

• Поставщик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

1) начала процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Покупателя;

2) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

• Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке до осуществления поставки Товара отказаться от исполнения Договора полностью или частично в иных случаях, не обозначенных в пункте 13.4 Договора, направив Поставщику письменное уведомление об отказе от исполнения Договора (в случае частичного отказа – с указанием Товара, поставка которого должна быть прекращена в день получения такого уведомления). Договор считается прекращенным с момента получения Поставщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

Прочие условия

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством РФ.

Любые уведомления, претензии, требования, сообщения, имеющие отношение к Договору (далее – «Уведомления»), если иное прямо не предусмотрено Договором, составляются в письменной форме и направляются соответствующей Стороне по адресу, указанному в Договоре (или любому другому адресу, о котором такая Сторона впоследствии письменно сообщит другой Стороне).

Дата получения Уведомления определяется в зависимости от способа передачи документа следующим образом:

а) при вручении – дата подписания уполномоченным представителем получающей Стороны передаточного документа или проставления на копии передаваемого документа расписки в получении;

б) при отправке Почтой России ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по указанному в Договоре адресу – дата подписания получающей Стороной уведомления о вручении, а в случае если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения - дата поступления в отделение связи адресата (согласно данным почтового идентификатора);

в) при отправке письмом посредством курьерских служб по указанному в Договоре адресу – дата подписания получающей Стороной уведомления о вручении или дата фиксации курьером отказа Стороны от получения;

г) при отправке по электронной почте - дата отправки получающей Стороне (при условии отсутствия автоматического уведомления о невозможности доставить такое сообщение и возможности достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано);

• д) при передаче через файлообменник - дата отправки получающей Стороне по электронной почте ссылки на облачное хранилище для скачивания информации и, если применимо, пароля (при условии отсутствия автоматического уведомления о невозможности доставить такое сообщение и возможности достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано).
• Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.
• Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях органов/представителей Сторон, наименования, почтового адреса, местонахождения, регистрационных, банковских или иных реквизитов и кодов - в трехдневный (рабочие дни) срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Допускается уведомление по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов или заверенных копий соответствующих документов в разумный срок. Риск неблагоприятных последствий не уведомления о произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие Договора.
• Неосуществление либо заявленный отказ Покупателя от какого-либо права при наступлении обстоятельств, предусмотренных Договором, не означает недопустимость осуществления в последующем этого права по тем же основаниям.
• Поставщик не вправе передавать (уступать, продавать) свои права и обязанности по Договору, Спецификации, а также права, вытекающие из Договора, Спецификации без получения предварительного письменного согласия Покупателя. Покупатель вправе уступить права (требования), передать право требования долга по Договору, Спецификации, передать обязанности по Договору, передать Договор и/или Спецификацию в целом третьим лицам (в том числе своим аффилированным лицам), передать в залог либо иным образом обременить права (требования) по Договору, на что Поставщик подписанием Договора дает свое предварительное безотзывное согласие.
• Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
• Приложением и неотъемлемой частью Договора является:
• Приложение № 1 «Спецификация»;
• Приложение № 2 «Требования, предъявляемые к банковским гарантиям» [приложение включается в Договор в случае необходимости получения банковской гарантии по его условиям].

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПРЕТЕНДЕНТУ
для участия в Процедуре закупки ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо»

Данная Процедура закупки проводится способом запроса предложений на Электронной торговой площадке ООО «Газпромбанк» (далее ЭТП ГПБ) с целью поиска лучшего предложения на рынке и не является:

а) офертой в значении статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, приглашением делать оферты в значении в ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также торгами, в том числе в форме конкурса, аукциона, или публичным конкурсом в значении ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации;

б) закупками в значении Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

в) закупками в значении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Любое использование в настоящей Инструкции терминологии или упоминания о торгах, конкурсах, аукционах, закупках не должно толковаться по смыслу статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Организатор или Заказчик закупки оставляют за собой право отказаться от всех полученных предложений и прекратить Процедуру закупки в любой момент, без возмещения расходов Претенденту на участие в Процедуре закупки.

Москва, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4

1.1. Общие сведения о Процедуре закупки 4

1.2. Основные условия Процедуры закупки 5

1.3. Этапы проведения Процедуры закупки 7

1.4. Закупочная документация 7

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 8

2.1. Общие требования к Претендентам 8

2.2. Дополнительные требования к Претендентам 8

ГЛАВА 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 9

3.1. Общие требования к оформлению и подаче Заявки на участие в Процедуре закупки 9

3.1.1. Язык Заявки на участие 9

3.1.2. Состав Заявки на участие Претендента 9

3.1.3. Оформление и подписание Заявки на участие 10

3.1.4. Подача Заявки на участие 11

3.1.5. Срок подачи Заявки на участие 11

3.1.6. Несоблюдение сроков подачи Заявок на участие 11

3.1.7. Внесение изменений в Заявку на участие 11

3.1.8. Направление разъяснений Закупочной документации 12

3.1.9. Срок действия Заявки на участие 12

3.1.10. Адрес и контактные лица 12

3.2. Состав документации для Квалификационного этапа (квалификационная часть). 12

3.3. Состав документации для коммерческого этапа (коммерческая часть) 13

ГЛАВА 4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП 14

4.1. Общие положения 14

4.1.2. Результаты Квалификационного этапа 14

ГЛАВА 5. КОММЕРЧЕСКИЙ ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 15

5.1. Коммерческий этап 15

5.2. Определение наилучшего предложения по итогам Процедуры закупки 15

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ. АННУЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕТЕНДЕНТА. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 16

6.1. Заключение договора по итогам Процедуры закупки 16

6.2. Аннулирование решения о выборе Претендента 16

6.3. Возобновление Процедуры закупки 17

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ 18

Форма 1 Заявка на участие в Процедуре закупки 18

Форма 2 Анкета Претендента 21

Форма 3 Перечень квалификационных документов 24

Форма 3a Сведения о выполнении аналогичных договоров 25

Форма 3b Сведения о субпоставщиках, субподрядных организациях 26

Форма 3c Справка о наличии кадровых ресурсов 27

Форма 3d Справка о материально-технических ресурсах 28

Форма 4 Форма Технического предложения 29

Форма 4а График поставки МТР/выполнения Работ/оказания Услуг 30

Форма 5 Форма Коммерческого Предложения 31

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Общие сведения о Процедуре закупки - Посмотреть таблицу с данными

Организатор закупки (далее – Организатор), действующий по поручению Заказчика закупки (далее – Заказчик), проводит Процедуру закупки по Предмету закупки, указанному выше, в электронной форме на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ (далее – ЭТП) на сайте: https://etp.gpb.ru

Публикация Организатором Закупочной и любой иной документации в ходе Процедуры закупки, направление уведомлений, запросов и разъяснений Претендентам, а также предоставление Претендентом Заявки на участие и любой документации осуществляется через ЭТП. Дата публикации Организатором информации/документации на ЭТП, доступной для ознакомления всем Претендентам, допущенным к соответствующему этапу, является датой направления информации/документации Претенденту, независимо от того, ознакомился он с ней или нет.

Направление запросов и разъяснений в ходе Процедуры закупки может быть также осуществлено с использованием электронной почты контактных лиц Организатора и Претендента.

Процедура закупки регулируется размещенным на сайте ЭТП Регламентом ЭТП и положениями настоящей Инструкции.

1.2. Основные условия Процедуры закупки

Для участия в Процедуре закупки Претендент должен своевременно подать Заявку на участие в соответствии с порядком подготовки и подачи Заявок на участие, изложенным в настоящей Инструкции. Подавая Заявку на участие для рассмотрения, Претендент тем самым соглашается со следующими условиями:

• Процедура закупки проводится с целью поиска лучшего предложения на рынке, не является офертой в значении статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, приглашением делать оферты в значении статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации; не является торгами, в том числе в форме конкурса, аукциона, или публичным конкурсом в значении статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации; не регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
• Любое использование в Закупочной документации терминологии или упоминания о торгах, конкурсах, аукционах, закупках не должно толковаться по смыслу статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
• Претендент не вправе предъявлять претензии, связанные с непрохождением Квалификационного этапа Процедуры закупки, прекращением Процедуры закупки в целом, не признанием его предложения лучшим.
• Претендент не вправе требовать заключения договора по итогам Процедуры закупки либо возмещения своих расходов или убытков, связанных с участием в Процедуре закупки.
• Совершение Претендентом действий по Предмету закупки до заключения договора не влечет для Организатора или Заказчика обязательств по принятию исполненного, а также обязанностей по заключению с Претендентом договора.
• Организатор и Заказчик не обязаны: 1) раскрывать мотивы решений, принятых в ходе Процедуры закупки, в том числе: решений о прохождении или не прохождении Претендентом Квалификационного этапа Процедуры закупки, о прекращении Процедуры закупки, о выборе оптимального предложения по результатам Процедуры закупки; 2) предоставлять информацию и документы, содержащие коммерческую тайну, персональные данные, конфиденциальную информацию или иную охраняемую законом тайну.
• Организатор и Заказчик вправе: 1) проводить переговоры с любым Претендентом по любому положению Заявки на участие, получать от Претендента необходимые пояснения, комментарии и связанные с ними документы; 2) в любой момент внести изменения в документы, входящие в комплект Закупочной документации; 3) прекратить Процедуру закупки; 4) выбрать в ходе Процедуры закупки любое предложение Претендента, в том числе содержащее не самую низкую цену, либо не выбрать ни одно из них.
• Независимо от результатов Процедуры закупки, а также в случае прекращения Процедуры закупки Претендент самостоятельно несет расходы, связанные с участием в Процедуре закупки, в том числе, связанные с заключением договора.
• Претендент ознакомился и обязуется соблюдать требования ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» в области деловой этики и противодействия коррупции, размещенные на сайте:

https://www.novatek.ru/common/upload/doc/Kodeks_delovoy_etiki_OAO_NOVATEK.pdf.

• Претендент ознакомился с Кодексом поведения поставщика ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо», размещенном на сайте: https://www.novatek.ru/common/upload/doc/Kodeks_povedeniya_Postavshchika_Gruppy_kompanii_PAO_NOVATEK.pdf.
• Претендент, получив от Организатора закупки Закупочную документацию, техническую документацию, планы, чертежи, модели образцов или иную документацию и информацию, не вправе передавать или раскрывать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия Организатора закупки.
• Претендент принимает и соглашается, что исключительные права, включая право на получение патента или любой аналогичной защиты, на все и любые результаты интеллектуальной деятельности, выраженные (содержащиеся) в Закупочной документации и иной документации, полученной Претендентом от Организатора закупки (далее – РИД), и (или) право использования РИД (если применимо) принадлежат Заказчику закупки (далее – РИД Заказчика закупки).
• Претендент вправе использовать Закупочную документацию и иную другую документацию, полученную от Организатора закупки, включая РИД Заказчика закупки, исключительно в целях участия в Процедуре закупки по Предмету закупки. Использование РИД Заказчика закупки в иных целях не допускается, является нарушением прав интеллектуальной собственности Заказчика закупки и влечет применение к Претенденту мер ответственности, установленных законодательством РФ.

1.3. Этапы проведения Процедуры закупки

Процедура закупки состоит из следующих этапов:

I – Квалификационный этап;

II – коммерческий этап.

В ходе Квалификационного этапа производится проверка представленной в рамках Процедуры закупки документации и информации на предмет ее полноты и соответствия предъявленным Квалификационным требованиям (требованиям по Предмету закупки и требованиям к Претенденту).

Допуск к коммерческому этапу предоставляется только тем Претендентам, которые успешно прошли Квалификационный этап Процедуры закупки и получили уведомление о допуске к участию в коммерческом этапе. Претенденту, не прошедшему Квалификационный этап, направляется уведомление о прекращении его участия в Процедуре закупки.

На коммерческом этапе производится сбор и оценка коммерческой части Заявки на участие. По решению Организатора на коммерческом этапе, до принятия решения о выборе Претендента существует возможность проведения процедуры уторговывания (как в очной, так и заочной форме).

1.4. Закупочная документация

Закупочная документация включает в себя следующие документы:

Настоящая Инструкция Претенденту;

Проект договора с приложениями;

Формы для заполнения Претендентом (далее – Формы документов):

Форма 1 – Заявка на участие в Процедуре закупки;

Форма 2 – Анкета Претендента;

Форма 3 – Перечень квалификационных документов (с приложением форм № 3а, 3b, 3c, 3d, 3e);

Форма 4 – Форма технического предложения (с приложением формы № 4а);

Форма 5 – Форма Коммерческого предложения (с приложением формы № 5).

При внесении изменений в Закупочную документацию Организатор уведомляет Претендента предусмотренным пунктом 1.1. способом. С момента направления уведомления об изменении Закупочной документации в адрес Претендента такие изменения являются неотъемлемой частью Закупочной документации.

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 2.1. Общие требования к Претендентам

Претендент – юридическое лицо должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации или территории иностранного государства в соответствии с применимым правом. Претендент – индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.

Претендент должен иметь необходимые разрешения, лицензии, свидетельства, членство в саморегулируемой организации соответствующего уровня ответственности (если применимо) на осуществление видов Работ и Услуг, предусмотренных Предметом закупки.

На имущество Претендента, необходимое для поставки товаров/выполнения Работ/ оказания Услуг по Предмету закупки, включая интеллектуальную собственность, не должен быть наложен арест, иное обременение либо ограничения прав.

Претендент должен быть платежеспособным, не находиться в состоянии ликвидации, реорганизации, в процессе приостановления деятельности или в любой процедуре банкротства, должны отсутствовать основания для подачи в отношении Претендента заявления о признании его банкротом.

Претендент должен состоять на учете в налоговом органе и выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей, не иметь просроченной задолженности в бюджеты всех уровней или в обязательные внебюджетные фонды.

2.2. Дополнительные требования к Претендентам

Претендент должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для полного и своевременного обеспечения производства/поставки МТР, выполнения Работ, Услуг, а также располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для выполнения (контроля выполнения, если привлекаются субподрядные организации) всего комплекса Работ, Услуг.

Претендент должен предоставить документы, подтверждающие взаимоотношения с производителями оборудования, являющего Предметом закупки.

Претендент должен иметь права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для выполнения Работ и Услуг по Предмету закупки.

Претендент должен иметь положительный опыт выполнения Работ/Услуг, опыт поставки, соответствующий Предмету закупки.

Претендент не нарушал условия договоров, ранее заключенных с Заказчиком и организациями, входящими в Группу компаний ПАО «НОВАТЭК».

ГЛАВА 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 3.1. Общие требования к оформлению и подаче Заявки на участие в Процедуре закупки 3.1.1. Язык Заявки на участие

Все документы, имеющие отношение к Заявке на участие, включая переписку между Претендентами и Организатором, должны быть составлены на русском языке. Для Претендентов, являющихся иностранными юридическими лицами, допускается предоставление документов и ведение переписки на двух языках – английском и русском, где русский язык будет иметь преимущественную силу.

Копии документов на других языках, предоставляемые согласно Инструкции, должны сопровождаться переводом на русский язык, подготовленным за счет Претендента. Организатор оставляет за собой право проверить корректность предоставленного перевода.

3.1.2. Состав Заявки на участие Претендента

Заявка на участие Претендента должна в обязательном порядке включать следующую документацию:

документацию для прохождения Квалификационного этапа, предусмотренную пунктом 3.2. настоящей Инструкции (техническое предложение и квалификационная документация);

для Претендентов, допущенных для участия в коммерческом этапе, - предусмотренную пунктом 3.3 настоящей Инструкции документацию, содержащую коммерческие условия, в том числе сведения о цене предложения (коммерческое предложение).

Заявка на участие Претендента должна включать все приложения, подтверждающие заявленную Претендентом информацию.

В случае деления Предмета закупки на лоты Претендент имеет право подавать Заявку на участие как в отношении одного лота, так и в отношении нескольких или всех лотов.

В случае деления лота на позиции Претендент имеет право подавать Заявку на участие как в отношении одной позиции, так и нескольких или всех позиций.

В случае деления Предмета закупки на лоты или деления лота на позиции Претендент:

• заполняет и предоставляет Формы 1 – 3 со всеми приложениями согласно п. 3.2 настоящей Инструкции единожды, не дублируя для каждого лота/позиции;
• заполняет и предоставляет Формы 4, 4а и 5 согласно п.п. 3.2 и 3.3 настоящей Инструкции для каждого лота или для каждой позиции отдельно, если лот разделен на позиции.

3.1.3. Оформление и подписание Заявки на участие

Претендент должен подготовить и представить полный перечень документов, предусмотренных Закупочной документацией и настоящей Инструкцией.

Каждый из документов, составленный по предложенной согласно Закупочной документации Форме, за исключением проекта договора, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица Претендента на основании его учредительных документов либо на основании доверенности, и скреплен печатью Претендента (если применимо).

Каждая часть Заявки на участие должна быть представлена отдельной частью (папкой файлов) с описью направляемых документов:

На Квалификационном этапе подаются:

в первой части - техническое предложение (без предоставления индикативного коммерческого предложения);

во второй части - квалификационная документация;

Претенденты, допущенные для участия в коммерческом этапе, предоставляют на коммерческом этапе:

в третьей части – коммерческое предложение со структурой цены.

Отдельные документы квалификационной и коммерческой частей могут дублировать друг друга при условии их оформления в соответствии с настоящим пунктом, например: перечень предлагаемых к закупке МТР (спецификация) должен находиться в квалификационной части Заявки на участие без указания цен, тот же перечень (спецификация) с указанием цен – в коммерческой части.

Вся документация, представленная в приложениях к Заявке Претендента, должна быть оформлена отдельными файлами, размер каждого прикрепляемого файла не должен превышать 30 Мб. Допускается группировка и сжатие файлов с использованием программных архиваторов. Требования по составу документации описаны в п.п. 3.2 и 3.3 настоящей Инструкции).

Претендент несет полную ответственность за достоверность Заявки и идентичность документов, представленных в редактируемом формате и в формате PDF.

Предоставляемая Претендентом документация не должна содержать недостоверную и/или недействительную информацию.

3.1.4. Подача Заявки на участие

Претендент предоставляет Заявку на участие и входящие в ее состав документы в соответствии с установленным в пункте 1.1 настоящей Инструкции способом.

3.1.5. Срок подачи Заявки на участие

Заявки на участие в Процедуре закупки должны быть получены Организатором не позднее даты и времени срока подачи Заявок, указанных в извещении о проведении Процедуры закупки.

Организатор может по своему усмотрению продлить срок подачи Заявок на участие, внеся соответствующие корректировки в Извещение и направив уведомление Претендентам.

3.1.6. Несоблюдение сроков подачи Заявок на участие

Заявки на участие, поступившие по истечении срока их приема, не принимаются и не рассматриваются Организатором.

Организатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за позднюю подачу/неподачу Претендентом Заявки на участие по причине отсутствия доступа у Претендента в Интернет, доступа на ЭТП или нерешенных иных организационных вопросов с ЭТП (недостаточно денежных средств, технические неисправности у Претендента и пр.).

3.1.7. Внесение изменений в Заявку на участие

Никакие изменения или дополнения в Заявку на участие недопустимы после истечения срока ее подачи, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Организатора, направленными в форме уведомления Претендентам, или необходимы в целях исправления грубых ошибок, совершенных Претендентом.

Исправление ошибок (если таковые имеются) осуществляется следующим образом:

• если имеется расхождение между цифрами и словами, то превалирующее значение имеют цифры, а не слова;
• если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таком случае преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.

3.1.8. Направление разъяснений Закупочной документации

Претендент не позднее чем за три (3) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявок на участие, может обратиться к Организатору за разъяснениями Закупочной документации.

Организатор направляет Претенденту ответ в течение двух (2) рабочих дней с даты получения запроса.

3.1.9. Срок действия Заявки на участие

Заявка на участие, включающая в себя квалификационную и коммерческую части, должна быть безотзывна и неизменна Претендентом в течение срока, указанного в Форме коммерческого предложения (Форма 5).

3.1.10. Адрес и контактные лица

Претенденты могут связываться с Организатором только по адресам электронной почты и телефонам, указанным в пункте 1.1 настоящей Инструкции.

3.2. Состав документации для Квалификационного этапа (квалификационная часть).

Для прохождения Квалификационного этапа Претенденту необходимо:

3.2.1. Заполнить, подписать уполномоченным представителем Претендента, скрепить печатью (если применимо) и предоставить Организатору следующие документы, поименованные в Закупочной документации:

• Форма 1 – Заявка на участие в Процедуре закупки;
• Форма 2 – Анкета Претендента;
• Форма 3 – Перечень квалификационных документов;

Приложения к Форме 3:

• Сведения о выполнении аналогичных договоров (Форма 3а);
• Сведения о субподрядных организациях (Форма 3b);
• Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма 3c);
• Справка о материально-технических ресурсах (Форма 3d).
• Форма 4 – Форма технического предложения;

Приложение к Форме 4:

• Форма 4а – График поставки МТР/выполнения Работ/оказания Услуг.

3.2.2. Приложить копии следующих документов:

3.2.2.1. копии уставных и финансовых документов, поименованных в разделе II и III Формы 3, а также иные по усмотрению Претендента документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям Закупочной документации;

3.2.2.2. иные по усмотрению Претендента документы, подтверждающие соответствие предлагаемых МТР/Работ/Услуг требованиям Закупочной документации.

3.2.3. Документация для прохождения Квалификационного этапа должна быть предоставлена Претендентом в первой и второй частях (папках с файлами).

В первой части - оформленное по Форме 4 расширенное техническое предложение с технической спецификацией и описательной частью, дополненное схемами, чертежами и иными документами, обеспечивающими максимально полное понимание предложения Претендента, заполненная Форма № 4а.

Во второй части – Квалификационная документация согласно п. 3.2.1. 3.2.2., учитывая следующую структуру:

01_Формы (все Формы, указанные в п. 3.2.1., за исключением приложения Форм № 4, 4а);

02_ Уставные документы (копии ИНН, ОГРН, протокола назначения генерального директора, устава и иных, поименованных в разделе II Формы № 3);

03_Финансовые документы (копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пр., поименованных в разделе III Формы № 3);

3.3. Состав документации для коммерческого этапа (коммерческая часть)

Претендентам, приглашенным для участия в коммерческом этапе, необходимо заполнить, подписать уполномоченным представителем Претендента и предоставить Организатору в указанный в уведомлении Организатора срок, Форму № 5 Коммерческое предложение.

При заполнении Формы № 5 Претендент руководствуется следующими требованиями:

Претендент указывает цены и расценки по каждому виду материалов и оборудования, Работ и Услуг в соответствующих колонках таблицы коммерческого предложения, предоставленной в Форме 5a, согласно приведенным инструкциям;

Стоимость строительно-монтажных Работ расшифровывается в форме 5b Расчет стоимости СМР путем заполнения блока исходных данных для расчета, а также граф 2, 8, 10, 12, 14, 16, строк Временные здания и сооружения, Зимнее удорожание, Вахтовый метод, Прочие, Мобилизация;

Цена (цены, расценки и пр.) коммерческого предложения Претендента-резидента формируется с учетом всех налогов и сборов, подлежащих уплате Претендентом. Претендентом-нерезидентом цена формируется с учетом всех налогов и сборов, подлежащих уплате Претендентом с применимым правом, с отдельным указанием сумм, подлежащих уплате Заказчиком в качестве налогового агента;

Коммерческое предложение Претендента представляет собой совокупную стоимость всех материалов и оборудования, Работ и Услуг, предусмотренных техническим заданием и требованиями (включая все сопутствующие Работы и Услуги, необходимые для выполнения объёма Работ);

Коммерческое предложение Претендента по лоту, или позиции лота, если лот делимый, формируется как суммарная стоимость всех Работ, включая вознаграждение Претендента, стоимость материалов и оборудования, все возможные затраты (издержки) Претендента;

Все тарифы, цены и расценки Коммерческого предложения Претендента должны быть основаны на условиях Технического задания и на положениях проекта договора. Тарифы, цены и расценки, противоречащие указанным требования, могут повлечь отклонение Заявки на участие;

Условия оплаты формируются согласно требованиям особых условий пункта 1.1 настоящей Инструкции (если применимо) и проекту договора, являющегося частью Закупочной документации.

Особые условия: обязательным условием при авансировании является предоставление банковской гарантии, обеспечивающей возврат аванса. Претендент указывает наименование банка(ов), у которого планируется получение гарантии в случае заключения договора с Претендентом, и, по возможности, предоставляет комфортное письмо от потенциального банка-гаранта.

ГЛАВА 4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП 4.1. Общие положения

Квалификационный этап Процедуры закупки проводится в отношении Претендентов, подавших Заявки до окончания срока их подачи.

Квалификация проводится в целях оценки Претендента на предмет наличия у него технологической и технической возможностей, организационного и кадрового потенциала, экономического и финансового положения, позволяющих произвести/поставить МТР, выполнить Работы и/или оказать Услуги требуемого качества и в необходимом количестве, а также в целях оценки предложения Претендента на соответствие требованиям к Предмету закупки.

Предоставление информации, полученной от Претендента, другим Претендентам не допускается без письменного согласия Претендента.

4.1.2. Результаты Квалификационного этапа

По итогам Квалификационного этапа Организатор принимает решение допуске или недопуске Претендента к участию в коммерческом этапе.

Претендент допускается к коммерческому этапу, если:

- им представлен полный пакет документации по квалификационной части, соответствующий требованиям настоящей Инструкции;

- Претендент и представленное им техническое предложение соответствуют требованиям Закупочной документации.

В противном случае Претендент не допускается к участию в коммерческом этапе.

Претендент также не допускается к участию в коммерческом этапе, если он дал или предложил представителю Организатора, Заказчика или иного Претендента, участвующего в Процедуре закупки, вознаграждение в любой форме: Работу, Услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие решения о допуске к коммерческому этапу.

В случае предоставления документации не в полном объеме и/или выявления факта неполного соответствия Претендента и/или его технического предложения требованиям Закупочной документации, Организатор вправе, но не обязан, направить Претенденту уведомление с предложением выполнить в определенный срок ряд действий в целях достижения соответствия Претендента или его технического предложения требованиям Закупочной документации:

- предоставить недостающую документацию;

- выразить письменное согласие на предоставление дополнительного обеспечения исполнения своих обязательств и/или выполнению дополнительных обязательств при исполнении договора, в случае заключения с ним договора по итогам Процедуры закупки.

Претендент, выполнивший предложения Организатора в предложенный срок, допускается к участию в коммерческом этапе.

ГЛАВА 5. КОММЕРЧЕСКИЙ ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 5.1. Коммерческий этап

В ходе коммерческого этапа производится сбор коммерческих предложений Претендентов, допущенных до коммерческого этапа. Перечень и требования к составу документации поименован в п. 3.3 настоящей Инструкции.

В ходе проведения коммерческого этапа Организатор имеет право принять решение о проведении процедуры уторговывания, направив допущенным для участия Претендентам уведомление с указанием срока для подачи оптимизированных коммерческих предложений, а также даты и формы проведения уторговывания (в очной или заочной форме). Процедура уторговывания может проводится неограниченное количество раз. В случае непредоставления Претендентом оптимизированного коммерческого предложения, Организатор при проведении выбора и оценки предложений руководствуется последним коммерческим предложением, представленным Претендентом.

5.2. Определение наилучшего предложения по итогам Процедуры закупки

Наилучшим предложением по итогам Процедуры закупки признается наиболее выгодное предложение по совокупности критериев оценки. В случае деления Предмета закупки на лоты победителем может быть признан Претендент, подавший наилучшее предложение на отдельный лот, позицию, если лот делимый, или на Предмет закупки в целом.

Для определения наиболее выгодных условий при оценке и сопоставлении предложений Претендентов Организатором учитываются следующие группы критериев:

• квалификационные: технические (комплексная оценка предлагаемых материалов и оборудования, оказания Услуг, график поставки/выполнения Работ/оказания Услуг, методы и общие подходы к оказанию Услуг/выполнению Работ и пр.), ранее имеющийся положительный опыт в области Предмета закупки, репутация и надежность Претендента, обеспеченность ресурсами, квалификация персонала и пр.;
• коммерческие: стоимость предложения, сроки, условия оплаты, обеспечение исполнения обязательств, банки-гаранты, гарантийные и постгарантийные обязательства и пр.

По итогам определения наилучшего предложения Организатор принимает решение о выборе Претендента либо о прекращении Процедуры закупки без выбора наилучшего предложения.

Выбранному Претенденту направляется уведомление в предусмотренном главой 6 настоящей Инструкции порядке. Остальным Претендентам направляется уведомление об окончании Процедуры закупки.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ. АННУЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕТЕНДЕНТА. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 6.1. Заключение договора по итогам Процедуры закупки

В случае принятия решения о выборе наилучшего предложения Организатор направляет выбранному Претенденту уведомление с предложением сделать (направить) Заказчику в определенный срок оферту на условиях, предложенных Претендентом в ходе коммерческого этапа и в соответствии с проектом договора, содержащимся в Закупочной документации, а также в соответствии с условиями дополнительного обеспечения исполнения своих обязательств и/или выполнения дополнительных обязательств при исполнении договора, на которые согласился Претендент (если применимо). Оферта направляется Претендентом в виде подписанного с его стороны проекта договора.

6.2. Аннулирование решения о выборе Претендента

В случае если Претендент, которому направлено уведомление, не предоставил Заказчику закупки подписанный с его стороны проект договора в установленный в уведомлении Организатора срок, либо представил проект договора, не соответствующий проекту договора в составе Закупочной документации, коммерческому предложению Претендента и/или условиями дополнительного обеспечения исполнения своих обязательств и/или выполнения дополнительных обязательств при исполнении договора, на которые согласился Претендент (если применимо), Организатор направляет ему сообщение с указанием на недобросовестность поведения Претендента в ходе Процедуры закупки и аннулирование решения о выборе Претендента по итогам Процедуры закупки.

6.3. Возобновление Процедуры закупки

В случае аннулирования решения о выборе Претендента (п.6.2. настоящей Инструкции) Организатор имеет право возобновить Процедуру закупки и провести процедуру уторговывания, направив ранее допущенным для участия в коммерческом этапе Претендентам (за исключением Претендента, в отношении которого было аннулировано решение о его выборе) уведомление с указанием срока для подачи оптимизированных коммерческих предложений, а также даты и формы проведения уторговывания (в очной или заочной форме). Процедура уторговывания может проводится неограниченное количество раз. Дальнейшее проведение Процедуры закупки, рассылка уведомлений Претендентам, заключение договора и, если применимо, аннулирование решение о выборе Претендента, осуществляется в предусмотренном пунктам 5.2, 6.1, 6.2. настоящей Инструкции порядке.

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ Форма 1 Заявка на участие в Процедуре закупки

должна быть оформлена на официальном бланке письма организации-Претендента

Заявка на участие в Процедуре закупки

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени ________________________________________ (далее – Претендент), а также полностью изучив всю информацию, изложенную в Закупочной документации по Процедуре закупки № 41-24_НСПГТ (ЭТП №_____) закупка горюче-смазочных материалов для КСПГ Кашира (далее – Предмет закупки), мы, нижеподписавшиеся, настоящим подаем Заявку на участие на Предмет закупки.

Наша Заявка на участие безотзывна и неизменна в течение срока, указанного в Форме коммерческого предложения (Форма 5) в соответствии с данной Инструкцией Претенденту.

Подавая заявку, подтверждаем, что проинформированы и согласны с тем, что:

Процедура закупки проводится с целью поиска лучшего предложения на рынке, не является приглашением делать оферты в значении статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации; не является торгами, в том числе в форме конкурса, аукциона, или публичным конкурсом в значении статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации; не регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

любое использование в Закупочной документации терминологии или упоминания о торгах, конкурсах, аукционах, закупках не должно толковаться по смыслу статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Претендент не вправе предъявлять претензии, связанные с непрохождением Процедуры закупки, принятием Организатором или Заказчиком решения о прекращении Процедуры закупки, не признанием предложения Претендента лучшим;

Претендент не вправе требовать заключения договора по итогам Процедуры закупки либо возмещения своих расходов или убытков, связанных с участием в Процедуре закупки;

совершение Претендентом действий по Предмету закупки до заключения договора не влечет для Организатора или Заказчика обязательств по принятию исполненного, а также обязанностей по заключению с Претендентом договора;

Организатор и Заказчик не обязаны: 1) раскрывать мотивы принятия решений, касающихся Процедуры закупки в том числе решений о прохождении или не прохождении Квалификационного этапа Процедуры закупки, о прекращении Процедуры закупки, о выборе оптимального предложения по результатам Процедуры закупки; 2) предоставлять информацию и документы, содержащие коммерческую тайну, персональные данные, конфиденциальную информацию или иную охраняемую законом тайну;

Организатор и Заказчик вправе: 1) проводить переговоры по Предмету закупки, получать необходимую информацию и документы; 2) в любой момент внести изменения в Закупочную документацию; 3) прекратить Процедуру закупки; 4) выбрать в ходе Процедуры закупки любое предложение любого Претендента, в том числе содержащее не самую низкую цену, либо не выбрать ни одно из них;

независимо от результатов Процедуры закупки, а также в случае прекращения Процедуры закупки Претендент самостоятельно несет расходы, связанные с участием в Процедуре закупки, а в случае выбора его предложения – расходы, связанные с заключением договора;

Претендент, получив от Организатора закупки Закупочную документацию, техническую документацию, планы, чертежи, модели образцов или иную документацию и информацию, не вправе передавать или раскрывать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия Организатора закупки;

Претендент принимает и соглашается, что исключительные права, включая право на получение патента или любой аналогичной защиты, на все и любые результаты интеллектуальной деятельности, выраженные (содержащиеся) в Закупочной документации и иной документации, полученной Претендентом от Организатора закупки (далее – РИД), и (или) право использования РИД (если применимо) принадлежат Заказчику закупки (далее – РИД Заказчика закупки);

Претендент вправе использовать Закупочную документацию и иную другую документацию, полученную от Организатора закупки, включая РИД Заказчика закупки, исключительно в целях участия в Процедуре закупки по Предмету закупки. Использование РИД Заказчика закупки в иных целях не допускается, является нарушением прав интеллектуальной собственности Заказчика закупки и влечет применение к Претенденту мер ответственности, установленных законодательством РФ.

Мы обязуемся соблюдать требования ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» в области деловой этики и противодействия коррупции, размещенные на официальном сайте ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо».

Мы ознакомлены с Кодексом поведения поставщика ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо», размещенном на официальном сайте ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо».

Предоставляем Организатору или его уполномоченным представителям полномочия запрашивать и проверять информацию с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке на участие, обращаться к нашими банкам и клиентам, заявленным нами субпоставщикам/субподрядчикам/соисполнителям за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Настоящая Заявка на участие служит разрешением уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в данной Заявке на участие, предоставлять любую информацию, которую Организатор сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной Заявке на участие, или относящихся к нашим активам, опыту и компетенции.

Настоящим подтверждаем, что:

• сделанные в данной Заявке на участие заявления и сведения являются полными, точными и верными во всех деталях;
• мы рассмотрели проект договора и подтверждаем безоговорочное принятие всех его условий;
• все тарифы, цены и расценки коммерческого предложения будут основаны на условиях и положениях проекта договора и Закупочной документации;
• в случае выбора нашего предложения мы обязуемся направить Заказчику закупки подписанный с нашей стороны договор в порядке и на условиях, предусмотренных п. 6.1 Инструкции Претенденту для участия в Процедуре закупки ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» Заявка на участие включает в себя следующие документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения: в соответствии с описью документов на____ л.

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 2 Анкета Претендента

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 3 Перечень квалификационных документов

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

Квалификационные требования для оценки участников Конкурентной процедуры

Претенденту необходимо заполнить представленную форму и приложить указанные в ней документы.

В случае, если Претендент не может предоставить требуемый документ соответствии с Квалификационными требованиями, он должен приложить информационное письмо, составленное в произвольной форме, объясняющее причину отсутствия требуемого документа, а также содержащее необходимые подтверждения соответствия заявки Претендента конкретному требованию.

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 3a Сведения о выполнении аналогичных договоров

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

Сведения о выполнении аналогичных договоров за период __________ гг.

(аналогичные договоры на территории РФ и в мире)

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: отдельно выделить сведения о выполнении аналогичных договоров с предприятиями Группы компаний ПАО «НОВАТЭК», а также приложить отзывы/рекомендации.

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 3b Сведения о субпоставщиках, субподрядных организациях

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

Сведения о субпоставщиках, субподрядных организациях,
планируемых к привлечению Претендентом

- Посмотреть таблицу с данными

Заполненные Формы № 3a, 3b, 3c, 3d на каждого субпоставщика/субподрядчика, а также лицензии и сертификаты субподрядчиков прилагаются, на ___ листах.

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 3c Справка о наличии кадровых ресурсов

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

Справка о наличии кадровых ресурсов

- Посмотреть таблицу с данными

Примечания: 1. Сведения могут быть предоставлены в виде штатного расписания (без указания заработных плат и ФИО).

2. Дополнительно должны быть предоставлены Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, представленные в налоговый орган за прошедший календарный год (форма КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 3d Справка о материально-технических ресурсах

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

Справка о материально-технических ресурсах*

- Посмотреть таблицу с данными

* В приведенной таблице указываются сведения об объектах недвижимости, транспортных средствах, оборудовании и ином имуществе Претендента.

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 3e Справка о производственной мощности и текущей загрузке (при закупках МТР)

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

Справка о производственной мощности и текущей загрузке

- Посмотреть таблицу с данными

Примечания: 1. Под производственной мощностью понимается максимально возможный выпуск продукции (выполнение работ) за определенный период времени при полном использовании производственного оборудования и производственных мощностей, применении имеющихся технологий, эффективной организации труда и производства.

2. В справке Претендентом дополнительно должны быть указаны: период, по которому предоставляются данные по производственной мощности и загрузке (квартал, год и т.д.); количество смен и график работы производственных участков; расчет необходимых трудозатрат Предмета закупки.

3. Сведения могут быть предоставлены в виде документированной информации, принятой и разрабатываемой Претендентов в рамках своей деятельности, в случае, если она содержит всю необходимые сведения.

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 4 Форма Технического предложения

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

Техническое задание/реестр технических требований прилагается в заявке.

Претенденту необходимо заполнить колонки F, G, H и предоставить расширенное техническое предложение с технической спецификацией и описательной частью, дополненное схемами, чертежами и иными документами, и обеспечивающее Заказчику максимально полное понимание предложения Претендента.

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 4а График поставки МТР/выполнения Работ/оказания Услуг

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

закупки

Календарный план-график поставки МТР/выполнения Работ/оказания Услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата

Форма 5 Форма Коммерческого Предложения для МТР

Приложение № ______________

к Заявке на участие в Процедуре закупки

______________________________________________

/полное наименование Претендента/

от « » 202__г. № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

наименование Претендента

/должно быть составлено на официальном бланке организации-Претендента/

Название организации:

Юридический адрес:

Телефон/Факс:

Наименование должности подписанта И.О. Фамилия

М.П. Дата