Тендер - Приобретение 3D принтеров и 3D сканеров, расходных материалов к ним» №284443339

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Нижегородская облМесто поставки (адрес):607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев Баташевых, зд.3 Проект_Договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

на поставку 3D принтеров и 3D сканеров, расходных материалов к ним

г. Выкса " " 2024 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Выксунский металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шахназаровой Лидии Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить на поставку 3D принтеров и 3D сканеров, расходных материалов к ним» (далее – Товар), согласно спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет: ______________________ (_______________________________) рублей 00 копеек, НДС 20%/ НДС не облагается в соответствии со ст.346.12, 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Договора включает в себя стоимость товара и все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе транспортные расходы на доставку партий товара до места поставки, затраты на погрузку/разгрузку, сборку мебели, монтаж материалов, оборудования, приобретение или аренду механизмов, приспособлений, необходимых для выполнения сборки, страхование, сертификацию, затраты на гарантийное обслуживание, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством и иные затраты поставщика, связанные с исполнением Договора.

2.2. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке и настоящим Договором, в том числе:

- снижения цены Договора по соглашению сторон без изменений, предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора

- при исполнении договора заказчик по согласованию с поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

2.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного расчета. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Поставщика по факту поставки партии Товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной на партию Товара. Аванс предусмотрен 29,9 %.

2.4. Источник финансирования: внебюджетные средства.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность данного вида товара в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Товар должен соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ, СанПиН, ТУ и иным документам, устанавливающим требования к качеству товара.

3.3. Товар должен быть свободен от любых прав или притязаний третьих лиц, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся предметом залога, соответствовать цене, количеству и техническим характеристикам, указанным в Спецификации.

3.4. Поставщик несет ответственность за качество Товара в течение всего срока службы Товара при условии соблюдения Заказчиком условий хранения. Обязанность доказательства соблюдения условий хранения лежит на Заказчике.

3.5. Товар не должен иметь изъянов и прочих дефектов товарного вида.

3.6. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, технически исправным, протестированным на работоспособность, готовым к эксплуатации. Наличие следов механических повреждений, коррозии, деформации и иных повреждений не допускается.

3.7. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений на весь период доставки до Заказчика, при погрузке/разгрузке и на период хранения в складском помещении и соответствующей установленным стандартам, характеру товара, требованиям производителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.

3.8. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, акт выполненных работ, счет,сертификаты).

3.9. При исполнении настоящего Договора, по согласованию Сторон, допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре и приложениях к нему, без изменения стоимости.

3.10. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества: в соответствие со сроком гарантии, установленным производителем, но не менее 24 месяцев.

3.11. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Товара, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3.12. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Товара, Заказчик должен заявить о них Поставщику в срок не более 10 дней после их обнаружения. В течение 3 (трех) дней после получения Поставщиком уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах), Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) Товара и сроки его замены. В случае уклонения Поставщика в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления от составления соответствующего акта, Заказчик вправе составить такой акт самостоятельно.

3.13. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

3.14. Некачественный Товар Поставщик обязан за свой счет заменить на новый в срок, указанный в акте, составленном в соответствии с п.3.12. настоящего Договора.

3.15. В случае отказа Поставщика заменить Товар на новый в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать от Поставщика по своему выбору:

-соразмерного уменьшения покупной цены;

-безвозмездного устранения недостатков Товара в срок не более 5 рабочих дней.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик доставляет товар до места поставки и осуществляет погрузку/разгрузку до складского помещения Заказчика, установку своими силами или с привлечением третьих лиц и за счет собственных средств.

4.2. Поставка товара в большем объеме возможна по соглашению сторон.

4.3. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику за свой счет по адресу: г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 3 и осуществить погрузку/разгрузку, сборку за свой счет, своими силами или с привлечением третьих лиц.

4.4. Срок и периодичность поставки Товара – по 15 декабря 2024 г.

4.5. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Заказчика.

4.6. В случае недопоставки Товара по заявке Заказчика, Поставщик обязан допоставить оставшуюся часть Товара в течение 5 рабочих дней.

4.7. Поставщик передает Заказчику Товар на основании соответствующих сопроводительных документов (счет, товарная накладная, сертификаты).

4.8. Товар может быть произведенным Поставщиком или закупаемым Поставщиком у третьих лиц. Поставщик обязан передать предлагаемый к поставке товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.9. Поставка осуществляется в соответствии с правилами перевозок.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик при приемке Товара проверяет количество, качество поставленного Товара, в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству.

- Поставщик передает Заказчику Товар на основании соответствующих сопроводительных документов (счет, товарная накладная, сертификаты).

- Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров.

- Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

- По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

- В случае выявления по результатам такой экспертизы нарушений требований Договора, не препятствующих приемке поставленного Товара, отдельного этапа поставки Товара, в заключении могут содержаться предложения по устранению данных нарушений с указание срока их устранения.

5.2. Приемка поставленного Товара и подписание товарной накладной производится в течение 2 рабочих дней с момента передачи Товара в собранном виде Заказчику.

5.3. При обнаружении некачественного Товара вызов представителя Поставщика обязателен.

Срок замены Товара Поставщиком - 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

В противном случае Заказчик вправе потребовать от Поставщика по своему выбору:

-соразмерного уменьшения покупной цены;

-безвозмездного устранения недостатков Товара в срок не более 5 рабочих дней.

5.4. Поставщик обязан заменить и вывезти непринятый и хранимый Заказчиком некачественный Товар в течение 3 рабочих дней со дня получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

5.5. В случае выявления скрытых недостатков в течение всего срока годности Товара Заказчик вправе предъявить претензию Поставщику.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Представить документы, удостоверяющие качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством (декларации о соответствии, гигиенические сертификаты и др.).

6.1.2. Своевременно поставить Заказчику Товар на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Обеспечить соответствие Товара требованиям настоящего Договора и действующих нормативно-технических документов на данный товар.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять Товар по количеству и качеству в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2.2. Произвести оплату поставленного Товара в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.3. Обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение) при возникновении разногласий по вопросам качества и количества Товара, незамедлительно уведомив Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, Положением о закупке и положениями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки составляет не менее 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки (штрафа, пени) составляет не более 1/300 ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Под непреодолимой силой (форс-мажором) понимаются обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна в срок не позднее 3 рабочих дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору, представив документ, выданный компетентными органами, подтверждающий действие непреодолимой силы.

8.3. Срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные п. 8.1. настоящего Договора, и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с отказом стороны Договора от его исполнения.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо Договором, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

10.2. Недействительность отдельных пунктов Договора, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением Договора, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечёт безусловной недействительности остальных положений Договора, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данной статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Поставщик обязан уведомить Заказчика в срок 3 рабочих дня.

12.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в Договоре.

12.3. Все сообщения, переданные Сторонами друг другу, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправки нарочным сопровождением в день фактического получения, подтвержденного соответствующим штампом (отметкой о получении).

12.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью спецификация (Приложение 1).

12.5. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами, во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложения к договору: 1. Спецификация

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к договору №

от «___» 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

_______________/ / ______________ / Л.Ф.Шахназарова /

м.п. м.п.

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы,

*

услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребител^>ским свойствам)

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

потребностям Заказчика: В соответствии с условиями договора

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не

установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и

качеетвенных характеристик: не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: согласно проекту договора.

5. Сведения о нача.зьной цене договора (цене лота): начальная (максимальная) цена договора составила;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот девяносто девять тысяч триста ) рублей 00 копеек

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуги: согласно проекту договора.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета раеходов на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена товара

устанавливается в рублях.

8.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не

установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки

для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Способом закупки не предусмотрена

подача заявок.

10. Формы, порядок, дата нача.1 а и дата окончания срока предоставления участникам закупки

разъяснений по.южений документации о закупке: запросы на разъяснение положений документации не

принимаются, итоги закупки не подводятся.

11. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов

закупки: предложения'участников закупки не рассматриваются, итоги не подводятся.

12. Условия допуска к участию в закупке: не установлены.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.

14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен.

Извещение

о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

1.

Способ закупки - закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

2.

Наименование Заказчика

- Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение «Выксунский металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского»

3.

Место нахождения и почтовый адрес Заказчика —▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, г.Выкса,

ул.Братьев Баташеывх, зд.З

^

4.

Номер контактного телефона Заказчика: 8(83▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.

Адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

,

6. Предмет договора - Приобретение 3D принтеров и 3D сканеров, расходных материалов к

ним»

7. Место поставки -

Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, г.Выкса,

ул.Братьев Баташевых, зд.З

8.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора - начальная (максимальная) цена договора

составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот девяносто девять тысяч триста ) рублей 00 копеек

9.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации о закупке, размер порядок

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, за исключением

случаев предоставления документации в форме электронного документа - не предоставляется.

10.

Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов

закупки - предложения не рассматриваются, итоги не подводятся.