Тендер - Препараты для дератизации, дезинсекции и дезинфекции №292750434

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):г.Энгельс, пр.Строителей, 4а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.03.2025 по 11.03.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№3_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_Описание_объекта_закупки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

1.

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач ГБУЗ СО «Дезинфекционная станция

Саратовской области» Нестеров Ф.А.

Приложение_№4_Типовая_форма_для_заполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Извещению об осуществлении закупки

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Настоящей заявкой мы, _______________________________________________________,

(наименование организации, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

в лице _________________________________ (должность, ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ________________________ (Устава, доверенности и др.), изучив извещение о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ,размещенное в Единой информационной системе от ___.____.2025 г. №___________________, предлагаем осуществить поставку _____________________________________________ в соответствии с условиями и требованиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, в соответствии с ниже указанными техническими характеристиками:

- Посмотреть таблицу с данными

В цену включены (указываются все расходы, включенные в цену договора)

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением и документацией о проведении запроса котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. _______________________________________

Приложение № 1 к заявке на участие в

Запросе котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть

только субъекты малого и среднего предпринимательства

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо) _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение_№1_Информационная_карта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Извещению об осуществлении закупки

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№5_Проект_договора

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Извещению об осуществлении закупки

Проект договора №

на поставку препаратов для дезинфекции, дезинсекции и дератизации

г. Энгельс « » 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области «Дезинфекционная станция Саратовской области» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Нестерова Федора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , признанный победителем по результатам размещения заказа путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол подведения итогов процедуры № _______________ от « » _________ 2025 г.), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ СО «Дезинфекционная станция Саратовской области», утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Саратовской области от 23.12.2019 г. №223-п, заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

:

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку препаратов для дезинфекции, дезинсекции и дератизации (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и характеристики Товара определяются в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Объем, ассортимент, количество товара не может быть изменено Поставщиком в одностороннем порядке.

1.3. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.

2. Требования к товару

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, в т.ч. иметь сертификат/декларацию соответствия.

2.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве, качестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать Товар (имущество), и сведения о соответствии стандартам и нормам.

2.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товаров (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.).

При передаче Товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.7. Остаточный срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента его передачи Поставщиком Заказчику.

3. Цена договора, порядок и форма расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет ( ) руб. коп., с НДС (без НДС)

3.2. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку и доставку Товара до места нахождения Заказчика (Саратовская обл., г. Энгельс, пр. Строителей, 4а), страхование Товара (при необходимости), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также другие возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.3. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, указанных в п. 3.5., 3.6. настоящего договора.

3.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных договором количества товара, качества товара и иных условиях договора.

3.6. По предложению Заказчика может быть увеличено или уменьшено предусмотренное договором количество товара не более чем на 10 % (десять) процентов. При этом допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 % (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, цена договора уменьшается исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

3.7. Финансирование настоящего договора осуществляется за счет средств от иной приносящей доход деятельности.

3.8. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств в размере 100 % на расчетный счет Поставщика за поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания материально-ответственными лицами Заказчика товарной накладной и счета-фактуры (или иных документов, оформляемых в соответствии с действующим законодательством) и предоставления данных документов Заказчику.

3.9. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.10. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату поставленного Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств.

4.2.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, в полном объеме, с надлежащим качеством и в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Договора.

4.3.2. Поставить Заказчику Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.

4.3.3. Поставить Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, который не должен иметь дефекты, связанные с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения производителя (Поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара.

4.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.3.5. Предоставить Заказчику при доставке Товара всю необходимую документацию и информацию без каких-либо дополнительных затрат со стороны последнего.

4.3.6. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня передачи Товара известить Заказчика по телефону 8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот готовности передать Товар с указанием даты и времени передачи.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.

5. Порядок и сроки приемки товара, порядок и сроки

оформления результатов приемки товара

5.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика, расположенному по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская обл., г. Энгельс, пр.Строителей,4а.

5.2. Срок поставки Товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения договора Датой поставки товара считается отметка Заказчика в Товарной накладной.

Вместе с Товаром Поставщиком передается Заказчику следующая документация на Товар:

- оригинал подписанной со стороны Поставщика Товарной накладной на поставляемый Товар в 2-х экземплярах;

- оригинал подписанного Поставщиком счета в 1-м экземпляре;

- оригинал подписанной Поставщиком счет – фактуры на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре (в случае применения Поставщиком НДС).

- сведения о декларациях/сертификатах соответствия, обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товара, и в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.

5.3. Заказчик в день получения от Поставщика Товара проводит приемку товара в части его соответствия условиям настоящего Договора.

5.4. По результатам приемки Заказчик принимает Товар или предъявляет Поставщику мотивированный отказ от принятия Товара, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) недостатков. В случае отказа Заказчика от приемки Товара составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, проводившего приемку Товара.

5.5. В случае если по результатам проведенной экспертизы были выявлены несоответствия Товара, препятствующие приемке Товара условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней, мотивированный письменный отказ от подписания Акта, подлежащий рассмотрению Поставщиком в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.

5.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (далее – некачественный Товар), Товар возвращается Поставщику за счет средств Поставщика и без оплаты некачественного Товара Заказчиком. Поставщик обязуется распорядиться забракованным Товаром, а также поставить за счет собственных средств качественный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения мотивированного письменного отказа.

5.7. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Договором к его качеству, количеству, считается не поставленным.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия товаров условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе Заказчика.

5.10. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит с момента подписания Сторонами Товарных накладных.

5.11. Погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара осуществляются силами Поставщика либо с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.

6. Изменение условий договора

6.1. При исполнении договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

6.2. При исполнении договора допускается по соглашению сторон снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

6.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком.

7. Действие неопреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).

7.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен незамедлительно информировать Заказчика (по телефону, факсимильной связи или любым иным способом) о возникновении таких обстоятельств, а также сроках и способах их устранения.

7.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.

7.4. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Договора, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Договору.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон за неисполнение или

ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных Договором

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения.

8.3. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Неустойка начисляется в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе договора, если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.

8.5. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии другой Стороны.

8.6. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

9. Расторжение договора

9.1. При исполнении настоящего Договора изменение условий Договора допускается по соглашению сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

9.5. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в течение срока его действия.

9.6. В случае расторжения Договора взаимные расчеты Сторон производятся по фактически выполненным обязательствам.

9.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все возникающие между сторонами споры решаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения.

10.2. Споры, которые стороны не могут решить в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области, в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дата или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12. Прочие условия

12.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с его исполнением применяется законодательство Российской Федерации.

12.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2025 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств по Договору.

12.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса и/или банковских реквизитов, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.

12.5. Неотъемлемой частью к настоящему Договору является приложение: Спецификация.

1. Адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Договору №

на поставку препаратов для дезинфекции, дезинсекции и дератизации

от «___» _____________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость настоящего Договора составляет ( ) руб. коп., с НДС (без НДС)

- Посмотреть таблицу с данными