Тендер - Право заключения договора на поставку источников гамма-излучения закрытых с радионуклидом кобальт-60 типа ГИК-А6 в экспортном исполнении №295293480

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.pdf

Извещение

Извещение_БРИФ

копии разрешающих документов/выписка из реестра лицензий на осуществление видов деятельности,

видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно:

- копии документов/выписка из реестра лицензий, указанные в столбце «Требования» данного пункта

вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ.

Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного

срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки и новый разрешающий документ не

представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и

документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого

запроса от соответствующего органа

Извещение_о_внесении_изменений

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Способ закупки: закупка способом «БРИФ».

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом» в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 25.12.2024 №202): СТ.3.2 Ч.1 П.К); в соответствии с п. 2.1 Приказа от 29.12.2022 №1/1829-П-ДСП «О проведении закупок способом «Бриф» в его действующей редакции

Наименование заказчика: АО «В/О «Изотоп».

Местонахождение: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22.

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22.

Контактное лицо: Ларина М.И.

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9616 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9616.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка источников гамма-излучения закрытых с радионуклидом кобальт-60 типа ГИК-А6 в экспортном исполнении радиоизотопной продукции медицинского назначения.

Начальная (максимальная) цена договора: не превысит▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч) долларов США 00 центов, включая НДС 20%.

В соответствии с частью 3 статьи 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» заказчиком приняты следующие решения:

Пункты 17, 18 Извещения о проведении закупки/ документации о закупке способом «БРИФ» на право заключения договора на поставку источников гамма-излучения, закрытых с радионуклидом кобальт-60 типа ГИК-А6 в экспортном исполнении радиоизотопной продукции медицинского назначения изложить в следующей редакции:

17. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 31.03.2025

Дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 07.04.2025

Поставщик вправе направить Заказчику, уточняющий запрос о даче разъяснений положений потребности Заказчика в ЦР «Бриф» посредством функционала ЦР «Бриф».

По окончании срока направления запросов, Заказчик размещает в ЦР «Бриф» ответы на поступившие в указанный срок запросы с указанием предмета запроса, но без указания поставщиков, от которых поступили данные запросы.

18. Дата и время окончания отбора: 07.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 (мск)

Проект_договора_БРИФ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. __________________ _____._____.2025 г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и

Акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» (АО «В/О «Изотоп»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Кушнарева Максима Сергеевича, действующего на основании Устава и доверенности ______________________________________________________, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При выполнении обязательств по настоящему Договору Покупатель и Поставщик руководствуются лицензиями в области использования атомной энергии, выданными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), и условиями их действия.

1.1.1. Лицензии Поставщика –

1.1.2. Лицензии Покупателя – АО «В/О «Изотоп»:

- Лицензия Ростехнадзора № ЦО–(У)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть247 от 06.04.2023 со сроком действия до 06.04.2028 на эксплуатацию радиационных источников;

- Лицензия Ростехнадзора № ГН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 от 27.04.2023 со сроком действия до 27.04.2028 на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании;

- Лицензия Ростехнадзора № ГН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 от 24.05.2023 со сроком действия до 24.05.2028 на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных веществ.

1.2. Стороны обмениваются копиями лицензий, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, с условиями их действия и действующими изменениями до начала выполнения поставок Продукции в адрес Покупателя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется поставить источники гамма-излучения, закрытые с радионуклидом кобальт-60 типа ГИК-А6 (далее по тексту - Продукция) в экспортном исполнении в объёмах и по цене согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязуется выкупить Продукцию в объемах в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору и вернуть порожнюю тару (далее – тара/УКТ) Поставщика в установленный настоящим Договором срок.

3. КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАКАЗА

3.1. Гарантированный объем Продукции по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

3.2 Поставщик производит и поставляет Продукцию на основании заказов Покупателя, оформленных по формам Приложения № 3 к настоящему Договору, и исходя из графика изготовления и поставки гарантированного объема Продукции (далее по тексту – График).

3.3 График изготовления и поставки гарантированного объема Продукции по партиям приведён в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.4. Количество Продукции удостоверяется товаросопроводительными документами Поставщика в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора.

3.5. Товаросопроводительные документы включают в себя:

• Сертификат качества – в 2-х экз. (1 экз. в упаковку, 1 экз. в пакет);
• Схема загрузки источников в контейнеры (1 экз. в упаковку, 1 экз. в пакет);
• Сопроводительная накладная в 1 экз. (в пакет);
• Товарная накладная ТОРГ-12 - в 3 экз.;
• Счет-фактура - в 1 экз.;
• Счет на оплату - в 1 экз.

3.6. Покупатель в соответствии с согласованным Графиком (Приложение № 2 к настоящему Договору) не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до предполагаемого месяца поставки направляет Поставщику заказы по формам Приложения № 3 к настоящему Договору.

3.7. Заказы на Продукцию оформляются согласно Приложению № 3 к настоящему Договору с указанием типа Продукции, её количества, даты отправки, сроков возврата контейнеров, информации о фасовках и являются после их согласования неотъемлемыми частями настоящего Договора.

3.8. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Покупателю подтверждение о готовности к исполнению заказов по п. 3.7 настоящего Договора с учетом текущих производственных возможностей. В случае возникновения каких-либо отклонений и разногласий между Сторонами, они должны быть урегулированы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.9. В исключительных случаях, только при подтверждении возможности Поставщиком, допускается направление заказов и уточненных заказов Покупателем в более поздний срок, чем это указано в п. 3.6 настоящего Договора

3.10. В сертификатах качества активность указывается на дату поставки/отправки Продукции со склада Поставщика, указанную в п. 3 заказа Покупателя, оформленного по формам Приложения № 3 к настоящему Договору.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИИ

4.1. Каждая единица поставляемой Продукции должна соответствовать требованиям действующих технических условий Поставщика.

4.2. Качество Продукции удостоверяется сертификатом качества, передаваемым Поставщиком вместе с Продукцией Покупателю. Поставляемая по настоящему Договору Продукция должна иметь сертификат соответствия на материал особого вида, который должен передаваться Поставщиком вместе с Продукцией Покупателю.

4.3. По согласованию Сторон в письменной форме допускается поставка Продукции с отклонениями от требований действующих технических условий.

4.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного и назначенного сроков службы на Продукцию, установленных для нее действующими техническими условиями или техническими требованиями. Гарантийный и назначенный срок службы на Продукцию указывается в сертификате-разрешении.

4.5. Рекламации конечных потребителей по качеству Продукции Покупатель предъявляет Поставщику с приложением обосновывающих документов (актов, протоколов и т.д.). Заключение по рекламации Поставщик направляет Покупателю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты ее получения. По результатам рассмотрения рекламации Стороны принимают соответствующее решение. В случае подтверждения факта поставки некачественной Продукции по вине Поставщика, Поставщик обязуется на безвозмездной основе взамен изготовить и поставить аналогичную Продукцию либо возместить ее стоимость, стоимость по транспортировке и все прочие затраты, связанные с заменой некачественной Продукции, на Продукцию соответствующего качества, понесенные Покупателем по вине Поставщика.

5. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

5.1. Срок поставки Продукции: в течение 2025 года с учётом п. 3.6 настоящего Договора.

5.2. Покупатель осуществляет вывоз Продукции в соответствии с датой, указанной в п. 3 заказа, оформленного по формам Приложения № 3 к настоящему Договору.

До размещения заказа Покупатель должен в письменном виде согласовать дату отправки Продукции с Поставщиком.

Датой поставки/отправки считается дата подписания Покупателем/представителем Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.3. В случае невозможности Покупателем осуществить вывоз Продукции в сроки, установленные в п. 5.2 настоящего Договора, Продукция должна быть передана Поставщику на ответственное хранение в день поставки Продукции, указанный в заказе Покупателя, в рамках отдельного договора.

5.4. О невозможности выполнения поставки в сроки, ранее согласованные Сторонами, Поставщик обязан заблаговременно уведомить об этом Покупателя. В случае невозможности выполнения поставки, стороны обязуются согласовывать новые сроки отдельно. При этом активность Продукции на новую дату поставки не пересчитывается, сертификаты качества не переоформляются.

5.5. Допускаются следующие условия поставки продукции:

5.5.1. Самовывоз Продукции спецавтотранспортом Покупателя со склада Поставщика _______________________

Право собственности на Продукцию на условиях самовывоза, а также все риски переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции Покупателю на складе Поставщика. Документами, подтверждающими передачу права собственности, являются товарная накладная по форме ТОРГ-12 и сопроводительная накладная на радиоактивные материалы с отметкой о приеме груза.

5.5.2. Доставка Продукции третьим лицом (перевозчиком) по поручению Покупателя спецавтотранспортом до пункта назначения, названного Покупателем, за счет Покупателя.

Право собственности на Продукцию, а также все риски переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции Представителю Покупателя на складе Поставщика. Документами, подтверждающими передачу права собственности, являются товарная накладная по форме ТОРГ-12 и сопроводительная накладная на радиоактивные материалы с отметкой о приеме груза.

5.6. Оформленный комплект документов (товарная накладная ТОРГ-12, счет-фактура), подтверждающий поставку Продукции Покупателю, Поставщик направляет по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ">▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с обязательной досылкой оригиналов по почте (товарная накладная ТОРГ-12, счет-фактура). Покупатель оформляет со своей стороны накладную ТОРГ-12 и 2 экз. оригинала ТОРГ-12 возвращает после оформления Поставщику.

5.7 При реализации Продукции согласно п. 5.3 настоящего Договора право собственности на Продукцию, а также все риски переходят от Поставщика к Покупателю на запланированную дату поставки подписанием Покупателем либо его представителем товарной накладной по форме ТОРГ-12. Данная дата является датой поставки Продукции согласно п.5.2 настоящего Договора.

5.8. Транспортировка Продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».

6. ТАРА И УСЛОВИЯ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1. Продукция загружается в упаковочные комплекты транспортные (далее по тексту – тара) Поставщика. Тара Поставщика является возвратной, если иное не оговорено Сторонами. Покупатель своими силами и за свой счет возвращает порожнюю тару Поставщику.

6.2. Покупатель не вправе сдавать Тару Поставщика, Поставщик не вправе сдавать Тару Покупателя в аренду или в ссуду. Стороны обязаны использовать тару в соответствии с условиями настоящего Договора и исключительно по прямому назначению.

6.3. Срок возврата тары определяется в соответствии с Приложением № 4, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. График возврата тары направляется с заказом на Продукцию в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.

Датой предоставления тары считается дата отгрузки тары с Продукцией со склада Поставщика (дата накладной на отгрузку Продукции). Датой возврата тары считается дата поступления ее на склад Поставщика (дата приема Поставщиком в сопроводительной накладной на отгрузку порожней тары).

По письменному согласию Сторон допускается продление срока возврата тары не более чем на 6 (шесть) месяцев. Новый срок возврата согласовывается по запросу Покупателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока возврата тары. В свою очередь Поставщик оставляет за собой право, как подтвердить согласие, так и отказать в продлении срока возврата тары и потребовать вернуть тару в установленные настоящим Договором сроки.

6.4. Если запрос на продление срока возврата тары не поступает в назначенный срок и тара не возвращена в положенный срок, то Покупатель ежемесячно выплачивает Поставщику сумму в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (триста тысяч) рублей за каждый УКТ. При этом неполный месяц считается полным для проведения расчётов. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от возврата тары.

6.5. В случае если тара Поставщика будет использована для транспортировки отработавших закрытых источников ионизирующего излучения в адрес Поставщика, срок возврата тары согласовывается дополнительно. Данный факт должен быть документально подтверждён Покупателем.

6.6. Возврат тары Покупатель осуществляет автотранспортом на склад Поставщика по адресу _________________________

Отгрузку порожней возвратной тары и оформление сопроводительных документов на неё Покупатель выполняет в соответствии с требованиями НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» .

Покупатель письменно уведомляет Поставщика о возврате порожней тары не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты отправки тары в адрес Поставщика. Уведомление Покупатель направляет по факсимильной связи/электронной почте.

6.7. Тара возвращается с сопроводительной накладной на отгрузку порожней тары. Обязательства Покупателя по возврату тары считаются исполненными в момент подписания сопроводительной накладной на отгрузку порожней тары Поставщиком.

6.8. Возвращаемая тара Поставщика должна быть в полной комплектности, без загрязнений (масла, мазута, смазки, чернил, скотча), без механических повреждений.

6.9. Допускается поставка Продукции в таре, принадлежащей Покупателю. При этом тара поставляется Поставщику укомплектованной, в технически исправном состоянии, в срок, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до месяца поставки Продукции. На данную тару Покупатель представляет сертификат-разрешение и инструкцию (руководство) по эксплуатации, акт о проведении проверки тары на комплектность, работоспособность и пригодность к загрузке Продукции, и другую требуемую документацию.

6.10. О неисправности или некомплектности тары Покупателя, а также отсутствии необходимой документации, Поставщик извещает Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения для принятия совместных мер по дальнейшему использованию тары.

6.11. При необходимости Поставщик производит техническое обслуживание и ремонт тары Покупателя за отдельную плату, согласованную Сторонами путем подписания отдельного договора об оказании услуг.

6.12. При возврате Покупателем тары, содержащей в своем составе обедненный уран, в сопроводительной накладной должна быть сделана запись о том, что данные типы тары являются закрытыми радионуклидными источниками.

6.13. В случае утраты тары, а также невозможности вернуть тару по другим причинам Сторона, не возвратившая тару, обязана оплатить Стороне, предоставившей тару, рыночную стоимость тары, а также начисленный на данную стоимость тары налог на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации на основании претензии, выставленной Стороной, предоставившей тару, с приложением документов-обоснования для выставления претензии. Также виновная Сторона должна оплатить расходы, связанные с привлечением независимых оценщиков для определения рыночной стоимости тары.

6.14. В случае повреждения тары виновная Сторона обязана оплатить стоимость ремонта тары путем подписания отдельного договора об оказании услуг. Цена договора, порядок и условия оплаты ремонта тары будет согласован путем подписания договора об оказании услуг. Стороны имеют право принимать участие в экспертизе тары на предмет оценки ее состояния и привлекать независимых оценщиков, при этом стоимость услуг независимого оценщика должна быть оплачена виновной Стороной.

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Сумма по настоящему Договору не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (двенадцать миллионов четыреста двадцать) долларов США 00 центов, в том числе НДС-20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (два миллиона семьдесят тысяч) долларов США 00 центов.

7.2. Цены на Продукцию, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, указаны для установления цен в рублях.

7.3. С целью определения цен на Продукцию в рублях и проведения расчётов между Сторонами Поставщик использует курс рубля по отношению к доллару США на дату поставки Продукции (дата отправки Продукции со склада Поставщика) по курсу Центрального Банка Российской Федерации.

7.4. Для проведения расчётов между Сторонами за поставленную Продукцию принимается активность Продукции, указанная в сертификатах качества, рассчитанная в соответствии с п.3.11. настоящего Договора.

7.5. Документы на поставленную Продукцию оформляются Поставщиком в рублях. На поставленную Продукцию Поставщик оформляет товарную накладную по форме ТОРГ‑12 и в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Продукции выставляет счет для проведения окончательных расчётов по оплате Продукции, в который также включается налог на добавленную стоимость, начисленный на сумму платежа по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации. Одновременно, вместе со счетом Поставщик оформляет счет-фактуру.

7.6. Счет, счет-фактуру и товарную накладную по форме ТОРГ-12 Поставщик направляет Покупателю по факсимильной связи или электронной почте, а также почтой. Покупатель в день получения счета направляет Поставщику по факсимильной связи/электронной почте сообщение с подтверждением о получении данного счёта. Покупатель подписывает со своей стороны накладные ТОРГ-12 и 2 экз. оригинала ТОРГ‑12 возвращает после подписания Поставщику.

7.7. Поставщик обязан оформлять счета-фактуры, которые он передает Покупателю согласно настоящему Договору, в соответствие с требованиями действующего законодательства - ст. 168, 169 Налогового кодекса, Правилами заполнения счета-фактуры, утвержденными Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137, с учетом изменений и дополнений, действующих на дату выставления счета-фактуры.

7.8. Оплата за Продукцию осуществляется Покупателем в рублях не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки Продукции.

7.9. Покупатель в течение одного рабочего дня с момента оплаты сообщает Поставщику об осуществлении им оплаты путём направления по электронной почте /факсимильной связи платёжного поручения с отметкой банка.

7.10. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7.11. Поставщик имеет право приостановить поставки Продукции Покупателю в случае наличия у последнего задолженности по платежам за ранее поставленную Продукцию на дату очередной поставки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны гарантируют друг другу, что информация и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), содержащиеся на момент заключения настоящего Договора в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ), являются полными, точными и достоверными.

8.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за соответствие Продукции и товаросопроводительной документации заказам, действующим техническим условиям и действующей нормативно-правовой базе, а также за исправность собственной тары, в которой производится поставка Продукции.

8.3. Поставщик несет ответственность за соблюдение требований радиационной безопасности и за обеспечение физической защиты Продукции до момента перехода права собственности и рисков Покупателю.

8.4. Поставщик или Покупатель в соответствии с действующими нормативными актами и п. 5.8. настоящего Договора возмещают ущерб третьим лицам от радиационной аварии или инцидентов, возникших при транспортировании или хранении Продукции, поставляемой в рамках настоящего Договора.

8.5. Поставщик обеспечивает требования радиационной безопасности и физическую защиту Продукции при временном хранении, а также исключение несанкционированного доступа к ней до момента передачи Покупателю.

8.6. Покупатель обеспечивает требования радиационной безопасности и физическую защиту Продукции после получения Продукции от Поставщика.

8.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.8. В случае нарушения срока оплаты Продукции, предусмотренного п. 7.8. Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости фактически поставленной, но не оплаченной Продукции за каждый календарный день просрочки, но не более 10% стоимости поставленной, но не оплаченной Продукции.

8.9. За нарушение сроков передачи Продукции или неполную ее передачу Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не переданной Поставщиком Продукции, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% стоимости непоставленной Продукции.

8.10. Ни одна из Сторон не может передать исполнение настоящего Договора частично или полностью третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.11. В случае отказа от получения Продукции Покупатель оплачивает по акту Поставщика все затраты, понесенные Поставщиком на момент отказа.

8.12. В случае нарушения Стороной требований п. 6.2. настоящего Договора, Сторона нарушившая требование уплачивает собственнику Тары штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения.

8.13. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

8.14. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

8.15. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

- Сторона не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни сама Сторона, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Стороны, её единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от её имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Сторона незамедлительно информирует об этом другую Сторону;

- В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя;

- Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении;

- Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

8.16. Поставщик вправе присутствовать и осуществлять контроль за исполнением работ при зарядке Продукции в облучательные установки.

8.17. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по поставке гарантированного объёма партии Продукции в соответствии с Графиком, при условии наличия подтверждённых Поставщиком заказов Покупателя, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере стоимости непоставленной Продукции.

8.17.1. По результатам сверки взаимных обязательств (Приложение № 6 к настоящему Договору), которая производится в течение первого месяца, следующего за месяцем поставки партии Продукции, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Поставщику претензию за нарушение обязательства по поставке гарантированного объёма партии Продукции.

Порядок рассмотрения претензий предусмотрен разделом 10 настоящего Договора.

8.17.2. При расчёте суммы штрафа Стороны руководствуются курсом рубля Центрального Банка Российской Федерации по отношению к доллару США, установленному на последний рабочий день месяца, следующего за месяцем поставки партии Продукции.

8.17.3. В случае ненаправления Покупателем претензии, предусмотренной п. 8.17.1 настоящего Договора, обязательство Поставщика по поставке соответствующей партии Продукции считается исполненным в полном объеме.

8.18. В случае неисполнения Покупателем обязательства по выкупу гарантированного объёма партии Продукции в соответствии с Графиком, Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере стоимости невыкупленной Продукции.

8.18.1. По результатам сверки взаимных обязательств (Приложение № 6 к настоящему Договору), которая производится в течение первого месяца, следующего за месяцем поставки партии Продукции, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Покупателю претензию за нарушение обязательства по поставке гарантированного объёма партии Продукции.

Порядок рассмотрения претензий предусмотрен разделом 10 настоящего Договора.

8.18.2 При расчёте суммы штрафа Стороны руководствуются курсом рубля Центрального Банка Российской Федерации по отношению к доллару США, установленному на последний рабочий день месяца, следующего за месяцем поставки партии Продукции.

8.18.3 В случае ненаправления Поставщиком претензии, предусмотренной п. 8.18.1 настоящего Договора, обязательство Покупателя по выкупу соответствующей партии Продукции считается исполненным в полном объеме.

8.19. Ни одна из Сторон не может передать исполнение настоящего Договора частично или полностью третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

9. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

9.1. Покупателю известно о том, что Поставщик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

9.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

9.3. В случае возникновения у Поставщика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Покупателем каких-либо положений п. 9.2. настоящего Договора Поставщик в адрес Покупателя направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 9.2. настоящего Договора Покупателем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

После письменного уведомления Поставщик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Контрагентом в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В случае нарушения Покупателем обязательств воздерживаться от запрещенных п. 9.2. настоящего Договора действий и/или неполучения Поставщиком в установленный п. 9.3. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Поставщик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. РЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

10.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

________________________

АО «В/О «Изотоп»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ">▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение условий настоящего Договора, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные и техногенные явления, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по причинам согласно п.11.1. настоящего Договора, немедленно в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Наступление вышеуказанных обстоятельств должно быть официально удостоверено Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

11.3. Если обстоятельства согласно п.11.1. настоящего Договора будут длиться более 2 (двух) месяцев, Стороны должны рассмотреть вопрос об урегулировании имеющихся обязательств по Договору.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Поставщик и Покупатель осуществляют свою деятельность по настоящему Договору на основании лицензий Ростехнадзора РФ на соответствующие виды деятельности.

Покупатель предоставляет Поставщику копию лицензии на работы с радиоактивными веществами до начала выполнения поставок Продукции в его адрес.

12.2. В случае окончания срока действия, приостановления действия или отзыва лицензии соответствующая Сторона по настоящему Договору обязана немедленно известить об этом другую Сторону. При этом исполнение договорных обязательств по настоящему Договору приостанавливается до урегулирования вышеперечисленных обстоятельств.

12.3. Поставщик, уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком, претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком, претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком, продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком, документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик, предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

12.4. Поставщик обязуется принять закрытые источники ионизирующего излучения с радионуклидом кобальт-60 с закончившимся назначенным сроком службы или утратившим свои эксплуатационные характеристики, поставленные ранее, в также в рамках настоящего Договора для их дальнейшей переработки с последующей передачей образовавшихся радиоактивных отходов на захоронение российскому национальному оператору.

Возврат отработавших закрытых источников ионизирующего излучения будет осуществляться в рамках отдельного договора.

13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

13.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. Стороны вправе передавать сведения, касающиеся настоящего Договора с предварительного согласия Cторон.

13.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

13.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

13.4. Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

13.5. В случае передачи одной Стороной другой Стороне сведений, составляющих коммерческую тайну, Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности или Соглашение о неразглашении коммерческой тайны, в противном случае такая информация не будет предоставлена.

13.6. Сторонами признается, что конфиденциальная информация может быть раскрыта одной из Сторон без согласия другой Стороны следующим третьим лицам:

- организациям, осуществляющим ведение бухгалтерского и налогового учета, аудиторам, консультантам по бухгалтерскому и налоговому учету с целью обеспечения эффективного исполнения настоящего Договора;

- Госкорпорации «Росатом», АО «Атомэнергопром», АО «Наука и инновации», АО «Гринатом»

и при условии, что такие третьи лица, которым должна быть раскрыта конфиденциальная информация, осознают конфиденциальный характер такой информации и приняли на себя письменные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении предоставленной им конфиденциальной информации.

14. СВЕРКА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

14.1 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.

14.2 Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору.

14.3 Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику или, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий, адрес электронной почты____________или по факсимильной связи на номер ________________

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания обеими Сторонами до 31.12.2025, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему считаются недействительными.

15.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

16. УСЛОВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

16.1. Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»:

16.1.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов: управление несоответствиями; планирование и осуществление контроля в области качества; а также другие процессы и функционал ЕОС-Качество, о реализации которых Покупатель уведомляет Поставщика путем направления официального письма, осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).

16.1.2. Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения Договоров, указанных в п. 16.1.2 процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения соответствующего Договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства

16.1.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

16.1.4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые содержатся в разделе 16.2 настоящего Договора

16.1.5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые содержатся в разделе 15.3 настоящего Договора.

16.1.6. Поставщик обязан включать в договоры с Субисполнителями, привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему договору, условия, указанные в пунктах 16.1.1 – 16.1.6 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.

«Поставщик» обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 1.1 - 1.6 настоящего раздела.

16. 2. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»:

16.2.1. Стороны настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

16.2.2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

16.2.3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

16.2.4. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

16.2.5. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

16.2.6. Стороны согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

16.2.7. Стороны по настоящему Договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

16.2.8. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по настоящему Договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

16.2.9. При отсутствии электронной подписи у работников организации Покупателя и Поставщика, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

16.2.10. Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

16.2.11. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

При использовании УКЭП Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с п. 4.6 настоящих Методических указаний.

16.2.12. Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

16.2.13. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

16.2.14. Стороны, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.2.15 Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

16.3. Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество

16.3.1. В случае нарушения «Поставщиком» требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления «Поставщиком» заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (в актуальной редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству») (далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Заказчиком, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Заказчиком, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (сто тысяч рублей) за каждый случай такого нарушения либо уплаты пени в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (в зависимости от суммы договора) от цены договора/продукции за каждый день просрочки.

Исполнитель освобождается от ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, если просрочка подписания Плана коррекции и временных сдерживающих действий или и/или подписания акта об устранении несоответствия вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор с Исполнителем; конечным заказчиком продукции/объекта использования атомной энергии; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

16.3.2.В случае нарушения Заказчиком требований по использованию ЕОС‑Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Заказчиком исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Исполнителя к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Заказчиком Исполнителя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1000 руб. (одной тысячи рублей) за каждый случай такого нарушения

16.3.3. Надлежащим доказательством просрочки Заказчиком рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Заказчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных)

16.3.4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ________________ на электронную почту Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний).

16.3.5. Надлежащим доказательством просрочки Исполнителем направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Исполнителем оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения).

16.3.6. Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Исполнителем требований п. 3.1.2 Условий по устранению несоответствия будет являться отсутствие в ЕОС-Качество подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий в срок, установленный в Порядке по управлению несоответствиями либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Заказчиком, в срок, установленный в ЕОС-Качество, и/или подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Акта об устранении несоответствия, в срок, установленный в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Заказчиком, в срок, установленный в ЕОС-Качество.

16.3.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Заказчика, ответственного за качество, об электронном подписании (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

16.3.8. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в разделе 16 договора, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий настоящего договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.3. Документы, переданные по факсимильной связи/электронной почте, имеют юридическую силу до представления оригинала. В случае возникновения споров и разногласий, ответственность за достоверность переданной информации или документации, соответствие факсимильного/электронного сообщения переданному впоследствии оригиналу несет Сторона, передавшая факсимильное/электронное сообщение.

17.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Покупателя.

17.5. В случае изменения адреса и/или банковских реквизитов Сторона по настоящему Договору обязана немедленно уведомить другую Сторону о произошедшем изменении посредством факсимильной связи, электронной почты или другим доступным способом, с последующим предоставлением документов, свидетельствующих о произошедших изменениях.

18. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки

№ от _____._____.2025

ЦЕНЫ И ГАРАНТИРОВАННЫЕ ОБЪЁМЫ ПРОДУКЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

* Возможно перераспределение объёма реализации Продукции между регионами № 1 и № 2 путём заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Стоимость Продукции определяется фактическим количеством поставляемой Продукции. Количество поставляемой Продукции удостоверяется товарной накладной Поставщика по форме ТОРГ-12.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору поставки

№ от _____._____.2025

ГРАФИК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ

ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЁМА ПРОДУКЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

* Точная дата поставки партии Продукции указывается в заказе Покупателя.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к договору поставки

№ от _____._____.2025

ФОРМА 1

ЗАКАЗ

НА ЭКСПОРТНУЮ ПОСТАВКУ ИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ

Прошу изготовить в экспортном исполнении для поставки на экспорт с соответствующей документацией следующую изотопную Продукцию по действующим ТУ Поставщика:

Тип изотопной продукции:

ГИК-А6, суммарное количество ______ Ки

Цена _________ долл. США/Ки

Дата отправки: ________________________________________________________

Страна поставки: ______________________________________________________

Грузополучатель: ______________________________________________________

Адрес грузополучателя: _________________________________________________

Фасовать в контейнеры: _________________________________________________

Срок возврата тары:____________________________________________________

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату поставки Продукции (дата отправки Продукции со склада Поставщика).

_____________________________________________________________________________

Форма 1 согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА 2

ЗАКАЗ ПО АКТИВНОСТИ

НА ЭКСПОРТНУЮ ПОСТАВКУ ИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ

Прошу изготовить в экспортном исполнении для поставки на экспорт с соответствующей документацией следующую изотопную Продукцию по действующим ТУ Поставщика:

Тип изотопной продукции:

ГИК-А6, активность одного источника от______ Ки до ______Ки.

Общая активность от ______ Ки до ______Ки.

Цена _________ долл. США/Ки.

Дата отправки: ________________________________________________________

Страна поставки: ______________________________________________________

Грузополучатель: ______________________________________________________

Адрес грузополучателя: _________________________________________________

Фасовать в контейнеры _________________________________________________

Срок возврата тары:____________________________________________________

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату поставки Продукции (дата отправки Продукции со склада Поставщика).

____________________________________________________________________________

Форма 2 согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к договору поставки

№ от _____._____.2025

Срок возврата тары

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к договору поставки

№ от _____._____.2025

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_____

г.________ «___»________20__г.

Между ___________________________ и ___________________________, далее совместно

(наименование и ИНН Стороны 1) (наименование и ИНН Стороны 2)

именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____20__г.

По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма акта согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6 к договору поставки

№ от _____._____.2025

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЫКУПА ПРОДУКЦИИ

ЗА _______ г.

г.________ «___»________20__г.

Между ____________________________ и _____________________________,

(наименование и ИНН Стороны 1) (наименование и ИНН Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки выкупа продукции за ____ год.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____20__г.

По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_с_новыми_датами

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О

ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ «БРИФ»

1.

Способ закупки: закупка способом «БРИФ».

2.

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому

стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом» в редакции

с

изменениями,

утвержденными

решением

наблюдательного

совета

Госкорпорации «Росатом» (протокол от 25.12.2024 №202): СТ.3.2 Ч.1 П.К); в

соответствии с п. 2.1 Приказа от 29.12.2022 №1/1829-П-ДСП «О проведении

закупок способом «Бриф» в его действующей редакции

3.

Наименование заказчика: АО «В/О «Изотоп».

4.

Местонахождение: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22.

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22.

Контактное лицо: Ларина М.И.

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9616 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9616.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5.

Предмет договора: Поставка источников гамма-излучения закрытых с

радионуклидом кобальт-60 типа ГИК-А6 в экспортном исполнении радиоизотопной

продукции медицинского назначения.

6.

Состав, объем и количество товаров: в соответствии с ТЗ

7.

Срок (период) поставки товара: в соответствии с ТЗ

8.

Условия поставки товара: в соответствии с условиями,

предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.

9.

Место поставки товара: В соответствии с проектом договора.

10.

Начальная (максимальная) цена договора: не превысит▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00

(Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч) долларов США 00 центов,

включая НДС 20%.

11.

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами

ОКВЭД2, ОКПД2: ОКВЭД2 27.90, ОКПД2 27.90.11.316

12.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара

потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными

проектом договора и техническим заданием.

13.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с проектом

договора.

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов

и других обязательных платежей): В соответствии с проектом договора.

15.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за

предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая

документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа

закупки предоставление документации о закупке иным способом не

предусмотрено.

16.

Требования к участникам закупки и перечень документов,

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия

установленным требованиям:

Требования к участникам закупки

Перечень документов

участник

закупки

должен

обладать

гражданской

предоставление

документов,

правоспособностью в полном объеме для заключения и подтверждающих соответствие указанным

исполнения договора по результатам закупки, в том числе:

требованиям, не требуется

быть зарегистрированным в качестве юридического лица в

установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц);

быть

зарегистрированным

в

качестве

индивидуального

предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских

индивидуальных предпринимателей);

быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права

в соответствии с законодательством государства по месту

нахождения (для иностранных участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии

законодательством РФ (для российских участников);

с

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством государства по месту нахождения такого

участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для

иностранных участников);

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не

быть

признанным

по

решению

арбитражного

суда

несостоятельным (банкротом);

не являться организацией, на имущество которой в части,

необходимой для выполнения договора, наложен арест по

решению суда, административного органа и (или) деятельность,

которой приостановлена;

соответствовать требованиям, установленным на основании

поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в

отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в

том числе конечных);

не находиться в реестре недобросовестных поставщиков,

ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц».

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного

участника закупки, независимо от организационно-правовой

формы, формы собственности, места нахождения и места

происхождения капитала, за исключением юридического лица,

являющегося иностранным агентом в соответствии с

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О

контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным

влиянием», либо любое физическое лицо или несколько

физических лиц, выступающих на стороне одного участника

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на

стороне одного участника закупки, за исключением физического

лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О

контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным

влиянием».

копии

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности за истекший финансовый год

уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника (2024) и/или иные формы предоставления

закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике данных участниками закупки в соответствии с

расчета, представленной в Приложении 3 Приложения 10 к ЕОСЗ требованиями и порядком, Методикой расчета

обеспеченности финансовыми ресурсами

участников закупок

наличие опыта поставок: (учитывается только опыт

участника; опыт иных лиц, привлекаемых участником для

исполнения договора, не учитывается): участник должен иметь в

рамках заключенных договоров завершенные в период с

01.01.2022 по 07.04.2025 поставки товаров в соответствии с

классом по ОКПД2 позиций детализированной потребности на

общую сумму не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 USD, без НДС

обладать специальной правоспособностью в соответствии с

действующим законодательством РФ (или законодательством

государства, на территории которого будет использоваться

поставляемая по договору продукция), связанной с

осуществлением видов деятельности, предусмотренных

договором, в том числе необходимыми лицензиями на

выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже

изначально установленного в извещении и документации о

закупке срока окончания подачи заявок, в объеме

выполняемых работ, услуг, а именно:

а) должен иметь соответствующие разрешающие документы

на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые

для выполнения договора, право на заключение которого

является предметом настоящей закупки:

наличие лицензии Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору, разрешающей поставку

продукции, предусмотренной техническим заданием.

Справка об опыте выполнения договоров с

обязательным

приложением

копий

следующих документов, оформленных в

соответствии с правилами бухгалтерского

учета:

 документов, подтверждающих

состав поставок, составленных в рамках

договора, подписанных сторонами договора,

содержащих следующие сведения:

 реквизиты договора (номер и дата);

 перечень поставленного товара;

 документов, подтверждающих

исполнение поставок, составленных в

рамках

договора

для

финансовой

отчетности,

подписанных

сторонами

договора, содержащих следующие сведения:

 реквизиты договора (номер и дата);

 перечень переданного и принятого

заказчиком по договору товара;

стоимость

переданного

и

принятого

заказчиком по договору товара.

копии

разрешающих

документов/выписка из реестра лицензий

на осуществление видов деятельности,

видов работ, требуемые для выполнения

договора, а именно:

- копии документов/выписка из

реестра лицензий, указанные в столбце

«Требования» данного пункта вместе с

приложениями,

описывающими

конкретные виды деятельности и/или

работ.

Если разрешающий документ

заканчивает свое действие в период

с момента изначально установленного

срока

окончания

подачи

заявок

до момента выбора победителя закупки

и новый разрешающий документ не

представлен, то в состав заявки на

участие в закупке включаются: ранее

действовавшее

разрешение

и

документы, подтверждающие запрос

нового

разрешающего

документа

с подтверждением о приеме такого

запроса от соответствующего органа.

17.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений

документации о закупке: 31.03.2025

Дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений

положений документации о закупке: 07.04.2025

Поставщик вправе направить Заказчику, уточняющий запрос о даче

разъяснений положений потребности Заказчика в ЦР «Бриф» посредством

функционала ЦР «Бриф».

По окончании срока направления запросов, Заказчик размещает

в ЦР «Бриф» ответы на поступившие в указанный срок запросы с указанием

предмета запроса, но без указания поставщиков, от которых поступили данные

запросы.

18.

Дата и время окончания отбора: 07.04.2025

19. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки

и подведения итогов закупки: в соответствии с информацией, указанной

в ЦР «Бриф».

20.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Цена договора, (значимость критерия Цi — 100)

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: в соответствии с

информацией, указанной в ЦР «Бриф».

22. Контрагент: определяется по результатам проведения закупки способом

ЦР «Бриф».

23. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором

могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки,

закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

24. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

25. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: техническое задание.

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

обеспечения сбыта

АО «В/О «Изотоп»

К.С. Ершов

Техническое задание

на поставку товаров

от___________ № ______________

Предмет закупки

Источники гамма-излучения закрытые с радионуклидом кобальт-60 типа

ГИК-А6 в экспортном исполнении

Москва

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим продукции

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным

приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Источники гамма-излучения закрытые с радионуклидом кобальт-60 типа ГИК-А6,

сертифицированные как радиоактивный материал особого вида (РМОВ) (далее –

Продукция).

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2025 года, свободной от прав третьих

лиц, не бывшей в употреблении, не являться выставочным образцом.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

ОКПД 2: 27.90.11.316. « Источники гамма- и тормозного излучений».

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для использования в радиационных установках.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация и хранение источника в водных бассейнах должны производиться в

дистиллированной или химически обессоленной воде со следующими нормами:

а) удельная электрическая проводимость не более 1·10-3 См/м;

б) массовая концентрация галоидов (хлоридов) не более 1 мг/л;

в) рН от 4,5 до 8,5.

При этом должен обеспечиваться обмен воды, исключающий выпадение осадка

(накипи) на поверхности источника. Температура воды должна быть не более 70 ºС.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

В соответствии с приложением 1 к настоящему техническому заданию.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

В соответствии с приложением 1 к настоящему техническому заданию.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Источник по классам прочности должен соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 (ИСО

2919:1999).

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Должен быть изготовлен по ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим продукции

Не предъявляются.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Источник должен эксплуатироваться в воздушных средах, имеющих загрязнение

химическими веществами не более предельно допустимых концентраций для воздуха

производственных помещений при непревышении следующих норм воздействующих

факторов:

- Температура от минус 60 °С до плюс 250 °С;

- Влажность до 98% при температуре до 50 °С;

- Давление от 25 до 500 кПа;

- Удар максимальное ускорение 50 м/с2 длительность импульса до 100 мс;

- Синусоидальная вибрация диапазон частот от 5 до 50 Гц, амплитуда ускорения от 5 до

50 м/с2.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предъявляются.

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Не предъявляются.

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным

приборам и автоматике

Не предъявляются.

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Не предъявляются.

Подраздел 4.11 Требования к маркировке

Маркировка источников производится в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

Продукция должна поставляться в упаковке, предназначенной для перевозки данного

вида продукции, и отвечающей требованиям «Правил безопасности при

транспортировании радиоактивных материалов» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Упаковка должна

обеспечивать сохранность продукции во время отгрузки, транспортировки, хранения,

защищать продукцию от любого рода повреждений и коррозии. Упаковка должна быть

пригодна для возможной перегрузки продукции на пути к месту назначения и его

длительного хранения, а также предохранять продукцию от воздействия атмосферных

явлений.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в

соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству»,

утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от

15.06.1965 г. № П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной

Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке продукции

Поставщик обязан предоставить Покупателю при поставке продукции:

- сертификат качества;

- товарную накладную (ТОРГ-12);

- сопроводительную накладную на радиоактивные материалы (Форма Т-3);

- счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование Продукции должно отвечать требованиям «Правил безопасности

при транспортировании радиоактивных материалов» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). При международных

перевозках - требованиям «Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов»

МАГАТЭ, изд. 2018, SSR-6 (Rev.1).

Условия поставки: самовывоз Продукции Покупателем со склада Поставщика.

Допускается доставка продукции третьим лицом по поручению Покупателя до пункта

назначения, названного Покупателем, за счет Покупателя.

Продукция поставляется на основании заказа.

Продукция транспортируется в таре Поставщика. Тара Поставщика является возвратной.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Продукции должно отвечать требованиям ОСПОРБ-99/2010.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик обеспечивает требования радиационной безопасности и физическую

защиту источников при временном хранении, а также исключение

несанкционированного доступа к ней с момента получения от предприятияизготовителя до момента передачи Покупателю.

Покупатель обеспечивает требования радиационной безопасности и физическую

защиту источников после получения источников от Поставщика.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Качество поставляемой продукции должно соответствовать установленным

техническим условиям предприятия-изготовителя ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

- Требования к количеству по исходному документу - до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Ки;

- Требования к условиям и месту поставки – Самовывоз со склада Поставщика;

- Требования к сроку поставки – По заявкам, с даты подписания договора до

31.12.2025 г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ПОКУПАТЕЛЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

1

Наименование приложения

Спецификация

Количество

листов

1

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

п/п

1.

Наименование

Источники гаммаизлучения

закрытые с

радионуклидом

кобальт-60

Тип,

марка

ГИКА6

Пределы

активност

и каждого

источника

Наружные

размеры, не

более

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

000 Ки

Диаметр, мм:

11,1

Высота, мм:

451,6

ГОСТ, ТУ

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

Ед. изм.

Ки

Кол-во

До▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок поставки

Условия доставки

По заявкам, с

даты

подписания

договора до

31.12.2025 г.

Самовывоз со

склада

Поставщика

Выписка_из_ЦА